Тендер - Поставка пластика для 3D-принтера №311314886

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Требования_к_предложению_о_продаже

ТРЕБОВАНИЕ К

ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПРОДАЖЕ

Предложение о продаже должно содержать сведения о наименовании товара с обязательным указанием модели, товарного знака, наименования производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар, а также качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, указанным в заявке Заказчика!!!

Товар новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт (в том числе восстановление потребительских свойств), не имеет следов механических повреждений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при использовании в соответствии с условиями контракта, не находятся в залоге, под арестом, или под иным обременением.

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательные требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию Товара

Срок гарантийного периода со дня утверждения Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Заказчиком составляет: 12 месяцев;

Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) товара осуществляются за счет Поставщика. Гарантия распространяется на товар и его составные части.

Поставщик сообщает номера контактных телефонов, по которым Заказчик может информировать Поставщика или его представителя о дефектах в работе Товара.

Контактные телефоны функционируют по рабочим дням с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местное время).

Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности Поставщик устраняет в течение 15 дней после получения извещения о неисправности.

В комплект поставки входят все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого Товара.

ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ЗАКУПКИ_1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Товар новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт (в том числе восстановление потребительских свойств), не имеет следов механических повреждений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при использовании в соответствии с условиями контракта, не находятся в залоге, под арестом, или под иным обременением.

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательные требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию Товара

Срок гарантийного периода со дня утверждения Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Заказчиком составляет: 12 месяцев;

Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) товара осуществляются за счет Поставщика. Гарантия распространяется на товар и его составные части.

Поставщик сообщает номера контактных телефонов, по которым Заказчик может информировать Поставщика или его представителя о дефектах в работе Товара.

Контактные телефоны функционируют по рабочим дням с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местное время).

Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности Поставщик устраняет в течение 15 дней после получения извещения о неисправности.

В комплект поставки входят все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого Товара.

Проект_контракта

Государственный контракт № ____

на поставку пластика для 3D-принтера

г. Белгород «___» _______ 2025 г.

Министерство образования Белгородской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя Губернатора Белгородской области – министра образования Белгородской области Милёхина Андрея Викторовича, действующего на основании Положения о министерстве образования Белгородской области, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 20 декабря 2021 года № 624-пп, с одной стороны, и

_________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется в сроки и на условиях настоящего контракта поставить и передать Заказчику пластик для 3D-принтера (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена Контракта составляет _______(сумма указывается цифрами и прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _______ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей ___ копеек /НДС не облагается (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается).

2.2. Источник финансирования Бюджет Белгородской области.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных настоящим Контрактом.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом качества, количества Товара, указанных в Спецификации (Приложение №1 к Контракту), и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика. В случае изменения указанного расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты поставленного Товара. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

Оплата производится в рублях Российской Федерации в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

2.8. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Порядок и сроки поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место поставки, указанное в п.3.3 настоящего Контракта, в срок: 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Контракта.

Погрузоразгрузочные работы осуществляются Поставщиком лично либо с привлечением соисполнителей за счет Поставщика, за действия соисполнителей поставщик несет ответственность как за свои собственные.

3.2. Поставщик не позднее чем за 2 дня до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой дате и времени отгрузки Товара в Место поставки.

3.3. Место поставки Товара: г. Белгород, ул. Преображенская, дом 14 - МБОУ СОШ № 35.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику следующие товаросопроводительные документы: счет на оплату, товарная накладная или универсальный передаточный документ, предусмотренные в соответствии с контрактом.

3.5. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, считается непоставленным. Также товар считается непоставленным при непредоставлении требуемых сопроводительных документов и при невыполнении требуемых сопутствующих работ (услуг).

3.6. На основании документов, подтверждающих поставку товаров, указанных в п. 3.4. контракта, Заказчик формирует Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), форма которого утверждена Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».

Датой приемки Товара является дата утверждения руководителем Заказчика соответствующего Акта.

4. Порядок и сроки ПРИЕМКИ товара. Порядок и сроки оформления РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ товара

4.1. Приемка поставленного Товара и оформление результатов приемки Товара осуществляется в течение 5 (пяти) дней с момента передачи Товара Заказчику в Месте поставки и включает в себя следующее:

а) проверку поставленного Товара по качеству, количеству, комплектности, ассортименту и иным характеристикам поставляемого Товара на соответствие Спецификации (Приложение №1 к контракту);

б) проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта товаросопроводительных документов, указанных в п. 3.4 настоящего Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара, проверку целостности поставленного Товара;

г) проверку выполненных сопутствующих работ.

4.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.3. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.4. Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Поставщика.

4.5. По факту приемки Товара Заказчик на основании документов, подтверждающих поставку товаров, указанных в п. 3.4. контракта, формирует Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), форма которого утверждена Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 года № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению». В течение 5 (пяти) дней стороны контракта подписывают Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) или в те же сроки заказчик путем заполнения соответствующих разделов Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания такого документа и претензию, в которой указываются недостатки и сроки их устранения.

4.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), Заказчик осуществляет приемку товара в соответствии с п. 4.5. контракта.

4.7. Со дня утверждения Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

4.8. В случае обнаружения скрытых недостатков Заказчиком составляется акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования Товара.

4.9. В случае установления недостатков Товара на основании акта о скрытых недостатках, Заказчик вправе потребовать замены Товара на Товар соответствующего качества или отказаться от Товара с недостатками и потребовать от Поставщика забрать Товар и вернуть уплаченную за Товар денежную сумму. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

4.10. Заказчик не принимает фальсифицированный, контрафактный Товар, а также Заказчик вправе отказаться от приема Товара, поставленного с просрочкой, так как нарушение срока поставки для Заказчика считается существенным нарушением условий Контракта.

4.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. досрочно принять и оплатить Товар (часть товара).

5.1.2. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.

5.1.3. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.4. отказаться от приема Товара, не соответствующего условиям Контракта;

5.1.5. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.1.6. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара и сроков поставки Товара требованиям Контракта;

5.1.7. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

5.1.8. предложить снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий контракта в соответствии с п. 1.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.1.9. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренное этим контрактом не более чем на десять процентов цены Контракта в соответствии с п.1.2 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.1.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. обеспечить прием поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта;

5.2.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном Контрактом;

5.2.3. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями;

5.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. по согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар (часть товара);

5.3.2. требовать приема Товара, в соответствии с условиями Контракта;

5.3.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. поставить Товар в соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. Осуществить доставку и разгрузку Товара способом, обеспечивающим его сохранность;

5.4.2. передать Заказчику Товар по наименованию, количеству, комплектности и ассортименту, качественным и иным характеристикам поставляемого Товара, согласно Спецификации (Приложение №1 к контракту);

5.4.3. представить вместе с Товаром документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Контракта.

5.4.4. по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, поставить недостающее количество Товара, произвести замену Товара, комплектность, ассортимент и качество которого не соответствует условиям Контракта;

5.4.5. предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.4.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

5.4.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.4.8. подписывая данный контракт, Поставщик подтверждает, что соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным частью 1 статьей 31 Федерального закона №44-ФЗ, а именно:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения настоящего Контракта не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

5.4.9. подписывая данный контракт, Поставщик подтверждает, что соответствует требованиям к участникам закупки, установленным Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», а именно:

- отсутствие в предусмотренном Федеральном законе №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, указанных в подпункте "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, включенной в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера [1] .

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, качество, количество, комплектность, ассортимент и иные характеристики которого должны соответствовать Спецификации (Приложение №1 к контракту).

6.2. При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте.

6.3. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества и безопасности, а также иным обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товаров, в том числе действующим техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативам, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Товар должен быть упакован в упаковку, соответствующую государственным стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.

Упаковка Товара должна содержать необходимую маркировку.

6.5. Срок предоставления гарантии качества на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента утверждения Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Срок предоставления гарантии качества на Товар должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

6.6. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 15 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Срок предоставления гарантии качества на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила) что составляет 10 процентов цены Контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

7.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.2 настоящего Контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит интерес к Контракту, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (семи) дней с даты ее получения.

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения до 11 ноября 2025 года, а в части неисполненных обязательств до полного исполнения обязательств сторонами.

10.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона №44-ФЗ, по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Контракту.

Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств [2] .

10.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

10.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.6 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств [3] .

10.13. В случае принятия Поставщиком предусмотренного пунктом 10.12 настоящего Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящей настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

10.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) дня с даты такого изменения.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Поставщик вправе привлекать соисполнителей, за действия которых Поставщик несет ответственность как за свои собственные.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Спецификация на поставку учебного оборудования;

12. Адреса места нахождения,

банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

№ ____ от «___» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку пластика для 3D-принтера

Товар новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт (в том числе восстановление потребительских свойств), не имеет следов механических повреждений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при использовании в соответствии с условиями контракта, не находятся в залоге, под арестом, или под иным обременением.

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательные требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию Товара

Срок гарантийного периода со дня утверждения Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Заказчиком составляет: 12 месяцев;

Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) товара осуществляются за счет Поставщика. Гарантия распространяется на товар и его составные части.

Поставщик сообщает номера контактных телефонов, по которым Заказчик может информировать Поставщика или его представителя о дефектах в работе Товара.

Контактные телефоны функционируют по рабочим дням с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местное время).

Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности Поставщик устраняет в течение 15 дней после получения извещения о неисправности.

В комплект поставки входят все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Согласно Постановлению Правительства РФ №2571 с 01.07.2022 в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона №44-ФЗ установлен случай обязательного предъявления заказчиком требования к участникам закупки об отсутствии информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Реестр), включенной в Реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера (подпункт «б» пункта 1 Постановления № 2571). Указанное требование применяется, в том числе при заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 01.07.2022 и в случае, если заказчиком не реализовано право установить в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона №44-ФЗ более широкое требование об отсутствии информации об участниках закупки в Реестре, включенной в Реестр по любым основаниям. ↑

Например, в ГК РФ закреплены следующие основания для отказа от исполнения контракта заказчиком:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- товар поставлен без документов (например — без технического паспорта), и поставщик в установленный заказчиком срок не исправил этот недостаток (статья 464 ГК РФ);

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ)

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ);

- нарушения условия об ассортименте товаров (пункт 1 статьи 468 ГК РФ)

- в случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке (пункт 2 статьи 482 ГК РФ)

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

В силу части 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). ↑

Например, в ГК РФ закреплены следующие основания для отказа от исполнения контракта поставщиком:

- Неоднократные нарушения сроков оплаты товаров (пункт 3 статьи 523 ГК РФ).

- Заказчик не принимает товар или отказывается его принять (пункт 3 статья 484 ГК РФ), отказывается оплатить товар (пункт 4 статьи 486 ГК РФ);

- Покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар (пункт 2 статьи 489 ГК РФ);

- Покупатель, обязанный застраховать товар в соответствии с условиями договора, не выполнил этой обязанности (статья 490 ГК РФ);

- Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок (пункт 3 статьи 509 ГК РФ);

- Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров (пункт 2 статьи 515 ГК РФ)

- В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар (пункт 2 статьи 487 ГК РФ);

- В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок (неисполнение встречных обязательств) (статья 328 ГК РФ)

- Неоднократный отказ от приемки товаров (неоднократная невыборка товаров) (пункт 3 статьи 523 ГК РФ). ↑

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Дата публикации: 06.10.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка пластика для 3D-принтера

Наименование предмета договора: Поставка пластика для 3D-принтера

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными