Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Поставка пищевой соли №318545741

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

На поставку пищевой соли

г. Ишимбай « __» _______ 2025 г.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Администрация сельского поселения Янурусовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Маннанова Минияра Рауфовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_______) рублей ___ копеек в текущих ценах, в том числе НДС ___ руб. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»)

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается сумма, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Финансирование осуществляется за счет МБ

2.4. В цену Контракта включены все затраты на поставку Товара, в том числе компенсация всех издержек Поставщика, расходы на приобретение материалов, оплата потребляемой электроэнергии, транспортные и другие расходы, связанные с поставкой Товара, а также, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением Контракта.

2.5. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) дней после поставки Товара Поставщиком Заказчику по указанному адресу, на основании предоставленных Поставщиком следующих надлежаще оформленных документов: акта приема-передачи Товара, счетов (счетов-фактур) и иных, предусмотренных в установленном порядке документов.

2.6. Заказчик осуществляет оплату за поставленный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем исполнения обязательств по оплате является день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок представить проект дополнительного соглашения Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. Товары, поставленные с изменением или отклонением от Приложения № 1-2, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.9. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе удержать из суммы поставленных и предъявленных к оплате Товаров, начисленные по претензии штрафы и пени за ненадлежащее исполнение и/или просрочку исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, а также штрафы, взысканные надзорными и судебными органами за ненадлежащее исполнение и неисполнение по Контракту.

2.10. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период поставки Товара по Контракту, несет Поставщик.

3. Условия и сроки поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется с момента заключения муниципального Контракта в течение 2 (двух) календарных дней.

3.2. Поставка Товара осуществляется силами Заказчика.

3.3. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни в рабочее время с 9.00 – 13.00 и с 14.00 – 18.00ч. Поставщик оповещает Заказчика о поставке Товара не менее чем за 1 час до поставки. Оповещение в форме устного сообщения.

3.4. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром и соответствовать требованиям Описания объекта закупки, быть оригинальным, иметь стандартную упаковку производителя, иметь оригинальную маркировку.

3.5. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Поставщик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на Товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Товар должен поставляться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок. Тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара и отдельно не оплачиваются.

3.8. Упаковка должна быть оригинальной и недеформированной, обеспечивать сохранность Товаров при транспортировке и хранении.

3.9. Риск случайной гибели или порчи Товара несет его собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Поставщик несет полную материальную ответственность за Товар до момента фактической передачи Товара Заказчику.

3.10. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество которого является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в Контракте.

4. Приемка товара

4.1. Заказчик обеспечивает приемку Товара и проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, по наименованию, количеству и качеству и соответствие данного Товара установленным государственным стандартам и условиям Контракта.

4.2. Поставщик в день поставки Товара передает Заказчику подписанные Поставщиком акт приемки-передачи Товара, Товарную накладную (не менее 2 (двух) экземпляров), счет-фактуру на русском языке.

4.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней проверяет Товар на соответствие качества, количества, комплектности Товара требованиям настоящего Контракта и техническим требованиям и возвращает Поставщику подписанный акт приемки-передачи Товара и производит оплату в соответствии с пунктом 2.6. Контракта. В случае выявления несоответствия качества Товара заявленным требованиям Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт за подписями лиц, производивших прием-передачу Товара, в котором указывает, какие из документов, подтверждающих качество Товара, отсутствуют либо характер выявленных при его приемке недостатков. Данный акт в течение 3 (трех) дней направляется в адрес Поставщика. Поступивший Товар считается не поставленным и помещается на ответственное хранение на склад Заказчика до предоставления Поставщиком недостающих документов, удостоверяющих качество Товара, либо замены некачественного Товара.

4.4. Поставщик обязан устранить недостатки Товара, произвести необходимые допоставки (замену и т.д.) Товара или его доукомплектование без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента составления Сторонами соответствующего акта с перечнем обнаруженных недостатков или в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления к Поставщику соответствующей претензии Заказчика.

4.5. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком и Поставщиком акта о приемке Товаров.

5. Качество Товара. Гарантии.

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

5.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.

5.3. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.4. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

5.5. Срок гарантии на поставленный товар составляет не менее срока гарантии производителя и не менее 1 (одного) года и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком акта о приемке Товара

5.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате передачи Товара Заказчику телефонограммой или по факсимильной связи или иным способом, обеспечивающим гарантированное информирование Заказчика, за 1 (один) рабочий день до передачи Товара Заказчику.

6.1.2. Поставить Товар в количестве, сроки, надлежащего качества, соответствующей требованиям для упаковки Товара данного вида, и по цене, установленными настоящим Контрактом.

6.1.3. Своевременно приступить к исполнению Контракта.

6.1.4. Осуществить поставку Товара в адрес Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

6.1.5. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить повреждение или порчу Товара во время поставки Заказчику.

6.1.6. Предоставить предусмотренные в установленном порядке документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.7. Нести все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком при приемке Товара.

6.1.8. За свой счет, не нарушая сроков, установленных Контрактом, устранить недостатки Товара, осуществить его допоставку (замену и т.д.) в срок, установленный настоящим Контрактом.

6.1.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и действующему законодательству Российской Федерации.

6.1.10. По требованию Заказчика и в установленные им сроки представлять в письменной форме необходимую информацию касательно исполнения настоящего Контракта.

Вся требуемая информация представляется Поставщиком в печатном виде и на магнитных носителях или иным способом, согласованным Сторонами, в срок, указанный в требовании Заказчика.

6.1.11. Незамедлительно, телефонограммой или по факсимильной связи или иным способом, обеспечивающим информирование Заказчика, а также в письменной форме уведомлять Заказчика о случаях приостановки поставки Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, по любой причине.

6.1.12. Заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности наступления событий, препятствующих поставке Товара, разгрузке Товара, в соответствии с условиями Контракта.

6.1.13. Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара.

6.1.14. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до передачи его Заказчику, подтвержденной оформлением надлежащих документов.

6.1.15. Выполнить в полном объеме и в срок все обязательства, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Контролировать исполнение Контракта.

6.2.2. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Контракта.

6.2.3. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.2.4. Разместить в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин, обнаруженных в ходе его приемки, в порядке и сроки установленные Контрактом.

6.2.5. При обнаружении в ходе поставки Товара отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество поставляемого Товара или иных недостатков, немедленно заявить об этом Поставщику в письменной форме.

6.2.6. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

6.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

6.3.2. Требовать от Поставщика передачи недостающего Товара, замены Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

6.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств по Контракту и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

6.3.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемки Товара по количеству и качеству, соответствующих Контракту.

6.3.5. Проверять ход поставки Товара.

6.3.6. Получать от Поставщика информацию и документацию о ходе поставки Товара.

6.3.7. Рассматривать иные вопросы, возникающие при поставке Товара.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет____рублей:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщик обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.7 – 7.8 настоящих Правил), размер штрафа составляет ________ рублей:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Контракте таких обязательств) размер штрафа составляет ________ рублей:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.15. В случаях, не урегулированных Контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.16. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Поставщиком суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

7.17. В случаях, когда Товар был поставлен Поставщиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, не превышающий двух дней;

- соразмерного уменьшения установленной цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.18. В случае если при выполнении настоящего Контракта Поставщик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со Стороны третьих лиц.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

8.2. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного Товара или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

8.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

9.5. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

9.6. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.7. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

12. Действие, условия изменения и расторжения Контракта

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его подписания и действует по 01.06.2025 г. Контракт считается исполненным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Заказчиком и Поставщиком. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик, является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим российским законодательством, а также в случае:

• существенного нарушения требований к качеству Товара, работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
• нарушения Поставщиком срока выполнения работ более чем на 1 день или от 2 (двух) и более раз в период действия Контракта, неоднократного нарушения срока выполнения работ, в том числе устранения недостатков;
• отказа Поставщика в предоставлении в установленный Контрактом срок документов предусмотренных настоящим Контрактом;
• расторжение Контракта по соглашению сторон - расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении Контракта. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Поставщиком.
  12.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и нормами Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года (ст. 95 ч.9), направив уведомление Поставщику, в том числе в случае, если:
  - Поставщик поставляет Товар ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
  - Поставщик неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки поставки Товара, предусмотренные настоящим Контрактом;
  - Поставщик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Поставщиком условий Контракта стало очевидно, что поставка Товара не будет выполнена надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;
  - отступления в поставке Товара от условий настоящего Контракта или иные недостатки поставляемого Товара в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
  12.7. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
  12.8. При одностороннем отказе от исполнения Контракта он считается расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.
  12.9. Уведомления, требования, претензии и иные документы, связанные с Контрактом, кроме случаев указанных в Контракте, должны направляться сторонами любым из следующих способов:
• нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
• почтовым уведомлением (заказным письмом) с уведомлением о вручении;
• по факсимильной связи с получением отчета об отправке;
• по адресу электронной почты указанному в Контракте (с уведомлением о её получении).

Документы, полученные сторонами одним из указанных способов, имеют полную юридическую силу и в случае отказа одной из сторон в принятии (получении) документов, то сторона, направившая документ, вправе по своему усмотрению предъявить другой стороне неустойку (штраф) за ненадлежащее исполнение Контракта.

12.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.12 Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.13. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13. Заключительные положения

13.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Поставщика при поставке Товара по Контракту, возмещается Поставщиком.

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия сторон.

13.3. В случае изменения любых сведений, указанных в Разделе 14 Контракта, Стороны обязаны в пятидневный срок с момента изменения уведомить об этом другую Сторону.

13.4. При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативно-правовыми актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

13.5. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

- Описание объекта закупки (Приложение № 1);

- Спецификация (Приложение № 2).

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к МК № _________

от « ____» __________ 2025г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к МК № __________

от «__» ____ 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №317991883 Поставка гипохлорита кальция на биологические очистные сооружения для нужд МУП «Водоканал» МР Благовещенский район РБ	Не определен #317991883	170 207	1 час 20.11.2025 28.11.2025
Тендер №318028996 Поставка моющих средств на 2025-2027 гг.	Электронный аукцион #318028996	5 250 270 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 52 503	3 часа 20.11.2025 28.11.2025
Тендер №318092809 Закупка моющих средств	Электронный аукцион #318092809	309 380 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 1 547	3 дня 21.11.2025 01.12.2025
Тендер №318229368 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГОРОДА УФА объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #318229368	205 590	4 дня 24.11.2025 02.12.2025
Тендер №318363541 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения Пиразинамид	Электронный аукцион #318363541	1 734 600 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 17 346	5 дней 25.11.2025 03.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318545690 Поставка бытовой химии (мыло, освежитель воздуха).	Электронный аукцион #318545690	341 676 Обеспечение контракта: 5%	7 дней 27.11.2025 05.12.2025
Тендер №318545631 Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Поставка пищевой соли	Малая закупка #318545631	80 955	срок истек 27.11.2025 27.11.2025
Тендер №318545380 ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ	Электронный аукцион #318545380	534 545	4 часа 27.11.2025 28.11.2025
Тендер №318545336 поставка средств индивидуальной защиты для водителей автомобилей ГКУ «Амурупрадор»	Анализ цен #318545336	См. док.	3 дня 27.11.2025 01.12.2025
Тендер №318545333 Закупка средства моющего универсального	Запрос котировок #318545333	384	6 дней 27.11.2025 04.12.2025

Тендеры из региона Республика Башкортостан

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318545641 Услуги надзора. Паспортизация. Поверка. Экспертиза. Недвижимость. ЖКХ.: ЧОП	Малая закупка #318545641	550 000	срок истек 27.11.2025 27.11.2025
Тендер №318545631 Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Поставка пищевой соли	Малая закупка #318545631	80 955	срок истек 27.11.2025 27.11.2025
Тендер №318544974 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ОКТЯБРЬСКОГО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН объявляет тендер: Поставка лекарственных препаратов для ветеринарного применения	Не определен #318544974	90 941	4 дня 27.11.2025 02.12.2025
Тендер №318543299 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРАНСПОРТ" объявляет тендер: Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (Toyota) для нужд филиала ООО "РН-Транспорт" г.Уфа на 2026г.	Запрос цен #318543299	См. док.	5 дней 27.11.2025 03.12.2025
Тендер №318543285 Общество с ограниченной ответственностью "Башнефть-Строй" объявляет тендер: Оказание услуг по перевозке спецтехники	Запрос цен #318543285	См. док.	5 дней 27.11.2025 03.12.2025