Тендер - Поставка пены монтажной №303519021

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиНЦМК_расчет_от_08.07.2025 - Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_ГК_отбеливающий_состав

Государственный контракт №

на поставку Товаров для федеральных государственных нужд

(подшипники, круги отрезные, сварочные электроды)

ИКЗ

п. Всесвятская «___»_____________ 2025 г.

От имени Российской Федерации: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю» (далее – ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю) в лице начальника учреждения Рассулева Андрея Аминзяновича, действующего на основании Приказа от 29.05.2025 № 242-к и Устава, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны и , в лице руководителя

, действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), в целях обеспечения государственных нужд, заключили настоящий Государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику отбеливающий состав для древесины (далее – Товар), в ассортименте, количестве, цене и сроке, указанных в спецификации, прилагаемой к настоящему Контракту и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1), а Государственный заказчик принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.
1.2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.3. Товар поставляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Чусовой, пос. Всесвятская, ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Цена настоящего Контракта составляет ( ) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС/НДС не облагается. В цену поставки Товара включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, стоимость тары, упаковки. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара. В цену Товара включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на страхование, расходы по доставке Товара на склад Государственного заказчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, стоимость тары, упаковки.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара.

Оплата по Контракту осуществляется за счёт средств дополнительного бюджетного финансирования путём безналичного перевода денежных средств, в валюте Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 14 Контракта.

В случае изменения банковских реквизитов, Поставщик обязан в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечисление Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчётный счёт Поставщика, несёт Поставщик.

Государственный заказчик производит оплату по Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с даты предоставления Поставщиком Государственному заказчику Комплекта сопроводительной документации, указанной в п 3.4 согласованной без замечаний и подписания документа о приёмке Товара.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту путём перечисления Государственным заказчиком денежных средств на счёт Поставщика, указанный в Контракте.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счёта Государственного заказчика, указанного в настоящем Контракте.

Государственный заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), из суммы, подлежащей оплате Поставщику. Реквизиты для перечисления неустойки: УФК по Пермскому краю (ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, л/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20). ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Казначейский счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Назначение платежа: перечисление пени за нарушение условий Контракта от ______________________ № ___________________________________________.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

3.1. Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении.

3.2. Товар должен быть поставлен Государственному заказчику в количестве, предусмотренном спецификацией, являющейся приложением к настоящему Контракту.

3.3. Срок поставки: 10 (десять) календарных дней с момента подписания Контракта.

3.4. Поставка Товара должна сопровождаться комплектом документов, состоящим из:

– счёта на оплату Товара;

– счёт-фактуры, оформленной в 2-х экземплярах;

– товарной накладной (торг-12), оформленной в 2-х экземплярах; или универсальным передаточным документом (УПД);

3.5. В случае отсутствия указанных сопроводительных документов Государственный заказчик обязан принять Товар на ответственное хранение до момента предоставления документов.

3.6. Товарная накладная, возвращаемая в адрес Поставщика, должна быть оформлена следующим образом: в разделе получения груза должна присутствовать подпись должностного лица, подтверждающая факт получения Товара, заверенная гербовой печатью, указана дата получения Товара.

3.7. Поставщик обязуется передать Товар, не обременённый правами третьих лиц.

3.8. Государственный заказчик вправе предъявлять Поставщику требования, связанные с недостатками поставленного Товара. Срок устранения Поставщиком выявленных недостатков, а также замена некачественного товара и нереализованного Товара с истёкшим сроком годности – 10 календарных дней с момента выявления и направления уведомления Поставщику.

3.9. Замена Товара производится Поставщиком за свой счёт в установленные сроки.

3.10. Товар, отгруженный Поставщиком сверх объёмов и цены, указанных в спецификации, Государственным заказчиком не принимается и не оплачивается.

3.11. Обязанность Поставщика передать Товар Государственному заказчику считается исполненной в момент передачи Товара на склад Государственного заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик передал по транспортной накладной Товар на склад Государственного заказчика, либо после составления акта приёмки по количеству мест на складе Государственного Заказчика в момент передачи Товара Поставщиком.

3.12. Доставка Товара осуществляется за счёт Поставщика.

3.13. Приёмка Товара Государственным заказчиком по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденному постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и по качеству, утв. Постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 с изменениями и дополнениями.

3.14. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, в части его соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. При этом Поставщик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

3.15. В случае подтверждения результатами экспертизы несоответствия качества поставленного по Контракту Товара, расходы на производство такой экспертизы возлагаются на Поставщика, а в случае подтверждения качества Товара предъявляемым к нему требованиям расходы на производство экспертизы возлагаются на Государственного заказчика. При этом в любом случае образцы Товара для отбора проб на производство экспертизы предоставляются Поставщику и относятся на его счёт.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, соответствовать ГОСТ и иным требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в период гарантийного срока при условии соблюдения Государственным заказчиком правил и норм хранения.

4.3. Поставщик обязан по требованию Государственного заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента официального выявления дефекта Товара, заменить некачественный Товар на новый.

4.4. Некачественный Товар не засчитывается в счёт выполнения обязательств по Контракту и подлежит замене в порядке, предусмотренном п. 4.3. Контракта.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Тара и упаковка должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, СанПиНам, ТУ и иной нормативно-технической документации на каждое наименование Товара.

5.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара на весь срок хранения, включая доставку.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Государственный заказчик по настоящему Контракту вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

6.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приёме Товара.

6.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Контракта.

6.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

6.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

6.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6.1.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Государственный заказчик по настоящему Контракту обязан:

6.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его приём.

6.2.2. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6.3. Поставщик по настоящему Контракту вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком товарной накладной.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты принятого Государственным заказчиком Товара.

6.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Поставщик по настоящему Контракту обязан:

6.4.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

6.4.2. В срок, установленный в письменном запросе Государственного заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

6.4.3. Уведомить Государственного заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до момента его доставки к месту поставки путём направления уведомления электронной почтой или факсимильной связью.

6.4.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 3.4. настоящего Контракта.

6.4.5. Устранить за свой счёт все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара в течении 10 календарных дней.

6.4.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщика обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения настоящим Контракта и фактически исполненных Поставщиком.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за исключением просрочки Поставщиком исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путём переговоров.

8.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Пермского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражный суд Пермского края Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

8.4. Претензия должна быть направлена с использованием единой информационной системы путём направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, поставщика (подрядчика, Поставщика), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

8.6. В Претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющейся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешения суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

8.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчёт.

8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному её рассмотрению в течение 10 (десяти) календарных дней, объективному урегулированию спора.

8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2-9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 10 (десяти) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчёты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Государственным заказчиком требование обеспечения настоящего Контракта не предусмотрено.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 25.12.2025 года и до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечёт прекращение обязательств Сторон по Контракту в случае неисполнения своих обязательств сторонами в полном объёме.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма Товара, качества Товара и иных условий Контракта;

если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объём Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объём поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объёма Товара, предусмотренных Контрактом.

при исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Государственным заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Государственным заказчиком.

12.2. Изменения оформляются в письменном виде путём подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Контракту. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.

12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии со статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.5. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон должно быть направлено другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого для расторжения Контракта.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение № 1: Спецификация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту №

от «____»_________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес и сроки поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Чусовой, пос. Всесвятская промышленная зона ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, в течении 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными