Тендер - Поставка оборудования для зуботехнической лаборатории №301885459

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение___29_МЗ-2025.docx
• Обоснование_НМЦД__Приложение___2_к_Извещению___29_МЗ-2025_.xls
• Проект_договора__Приложение___3_к_Извещению___29_МЗ-2025_.docx
• Размер_обеспечения_исполнения_договора.docx
• Сведения_о_прим_нац_режима__Приложение___4_к_Извещению___29_МЗ-2025_.doc
• Техническое_задание__Приложение___1_к_Извещению_29_МЗ_-_2025_.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, д. 11а, до места установки товара и ввода его в эксплуатацию (в соответствующее помещение, определяемое уполномоченным представителем Заказчика)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.06.2025 по 19.06.2025Место предоставления документации:https://kim.tektorg.ru/Порядок предоставления документации:Оплата Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:18.06.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):19.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговДата подведения итогов:19.06.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке

Размер обеспечения исполнения договора – 30 % от начальной (максимальной) цены договора и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьсот двадцать две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 60 копеек.

Исполнение договора обеспечивается внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения Договора в размере, предусмотренном Извещением-документацией о закупке.

Срок подписания договора Участником не должен превышать 2 (двух) рабочих дней с момента публикации проекта договора Заказчиком на ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ТЭК-ТОРГ СЕКЦИЯ «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН».

В случае неисполнения обязательств, ненадлежащего исполнения обязательств или существенного нарушения обязательств по договору Поставщиком, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения исполнения договора, не возвращаются.

Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по договору по письменному обращению Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора направленному Заказчику непосредственно после исполнения всех предусмотренных договором обязательств.

Приложение № 1

к заявке № 29 МЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Техническое задание

на поставку стоматологического оборудования для зуботехнической лаборатории

1. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место поставки Товара: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, д. 11а, до места складирования и установки товара (в соответствующее помещение, определяемое уполномоченным представителем Заказчика).

Поставка товара, установка и ввод его в эксплуатацию осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

2. Перечень товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар доставляется в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке (перевозке). Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар Заказчику, а также разгружает товар в помещения, указанные Заказчиком.

Товар зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Товар поставляется с необходимыми документами: сертификат соответствия Госстандарта России, Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Российской Федерации или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, удостоверения качества, санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, инструкция (памятка) на русском языке и иные документы в соответствии с законодательством РФ.

Требования к размерам Товара: соответствие обязательным требованиям Заказчика, указанным в техническом задании.

Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечивает полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Товар поставляется в упаковке производителя, которая содержит необходимую маркировку. Маркировка на упаковке содержит следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; наименование страны-производителя; цвет, размер, состав набора, идентификационный номер, а также всю необходимую информацию для идентификации товара.

Отгрузка Товара производится без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар оформляются все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

Требование к установке оборудования:

Поставщик обеспечивает установку оборудования, которая включает в себя: монтаж, пусконаладочные работы, проведение тестовых испытаний и ввод в эксплуатацию.

Поставщик обязан осуществить установку, то есть провести комплекс работ, необходимых для начала функционирования оборудования, обеспечивающее выполнение работ в соответствии с качественными и техническими характеристиками, установленными в требованиях к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) оборудования.

Поставщик должен ознакомить Заказчика с условиями и правилами эксплуатации товара на этапе пусконаладочных работ, предоставить техническую документацию, необходимую для эксплуатации.

Соответствие поставленного оборудования должно определяться тестовыми испытаниями, проведенными в присутствии представителя Заказчика.

Товар должен быть доставлен в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке (перевозке). Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар Заказчику, а также разгружает товар в помещения, указанные Заказчиком.

Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечивает полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Товар поставляется в упаковке производителя, которая должна содержать необходимую маркировку.

Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов.

На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Срок действия гарантии Поставщика на товар должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Поставщик своими силами и за свой счет устраняет дефекты, обнаруженные в гарантийный период. Наличие дефектов и сроков их устранения устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Поставщика. Для участия в составлении акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня письменного извещения Заказчика.

В случае необходимости замены некачественного (неисправного) Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену некачественного (неисправного) Товара на качественный (исправный) аналогичный Товар.

На Товар, поставленный взамен некачественного (неисправного), устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком. Претензии по скрытым производственным дефектам рассматриваются и устраняются Поставщиком в период гарантийного срока.

При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствия его условиям Договора Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

Начальник отдела материально-технического снабжения И.И. Григорьев

Заведующий хозрасчетным отделением

терапевтической стоматологии № 2 В.А. Зайцев

Заведующий отделением ортопедической стоматологии А.В.Назаров

Заведующий зуботехнической лабораторией О.В.Родионов

Главная медицинская сестра Л.Г. Федорова

Старшая медицинская сестра

хозрасчетного стоматологического отделения С.В. Титова

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача

АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника»

Минздрава Чувашии

_____________Т.В.Андреева

Извещение № 29 МЗ-2025

о проведении малой закупки

на поставку оборудования для зуботехнической лаборатории

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

1. Все Приложения к настоящему извещению о проведении Малой закупки являются его неотъемлемой частью:

• Приложение № 1 – Техническое задание;
• Приложение № 2 – Обоснование начальной (максимальной) цены договора;
• Приложение № 3 – Проект Договора.
• Приложение № 4 - Сведения о применении национального режима.

Приложение № 4

к Извещению № 29 МЗ-2025

Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

Сведения о применении национального режима при проведении неконкурентной закупки по принципу «электронного магазина» у СМСП на поставку оборудования для зуботехнической лаборатории:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Заявке № 29 МЗ-2025

И.о. главного врача

АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника»

Минздрава Чувашии

_____________Т.В.Андреева

Проект договора №

на поставку оборудования для зуботехнической лаборатории

г. Чебоксары «___»_________ 2025 г.

Автономное учреждение Чувашской республики «Республиканская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Урукова Николая Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов по процедуре «Малая закупка» на поставку оборудования для зуботехнической лаборатории №________ от ____________2025 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

предмет ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить оборудование для зуботехнической лаборатории (далее – Товар) Заказчику в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием (Приложения №№ 1, 2 настоящего Договора), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Код ОКПД 2: 27.51.27.000, 28.29.11.110, 20.11.13.120.

ЦЕНА ДОГОВОРА. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ.

2.1. Цена договора составляет __________________ (___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (при наличии) по ставке ______% — _____________ (_______________) рублей_____ копеек.

(в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).

В случае изменения налогового законодательства Российской Федерации в отношении налогообложения Поставщика, цена настоящего договора не подлежит изменению и включает в себя НДС. Поставщик не в праве предъявлять к оплате суммы сверх установленной в пункте 2.1. договора.

Договор финансируется за счет средств, полученных при осуществлении приносящей доход деятельности (ПД).

2.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации). Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом или деклараций о соответствии, определенные Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларированию соответствия).

2.3. Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Товар поставляется в упаковке производителя, которая должна содержать необходимую маркировку.

Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

2.4. Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы, в том числе акт приема – передачи товара согласно прилажению № 3 Договора.

2.5. В цену поставляемого Товара включены расходы связанные с исполнением договора, в том числе расходов на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, установку, ввод в эксплуатацию, гарантийный ремонт, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей связанных с исполнением обязательств по договору.

2.6. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

2.7. Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска.

2.8. Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

2.9. Товар должен иметь необходимые документы: сертификат соответствия Госстандарта России, инструкция (памятка) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки), документы о стране происхождения, сведения производителя о товаре (техническая спецификация производителя и т.п.).

2.10. Поставка товара осуществляется по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, д. 11а, до места установки товара (в соответствующее помещение, определяемое уполномоченным представителем Заказчика), в рабочие часы с 8.30 – до 11.00 и с 13.00 – до 15.30 по московскому времени.

СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, установка и ввод его в эксплуатацию осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

3.2. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.3. Оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги составляет не более 7 семи рабочих дней со дня приёмки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

3.4. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий договора Заказчиком.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика за день до предполагаемой даты поставки, о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой по номеру (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

4.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора; при этом поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании (согласно Приложению № 2 к Договору).

4.1.3. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

4.1.4. Одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы на данный вид товара (при наличие) на русском языке:

- документ, подтверждающий качество товара (сертификат соответствия (качества) и/или декларация о соответствии);

- инструкцию по эксплуатации (паспорт, гарантийный талон, и т. п.) на товар;

- счет; - счет-фактуру (при наличии) - допустимо направление данных документов посредством электронного документооборота;

- товарную накладную (либо УПД) - допустимо направление данных документов посредством электронного документооборота;

- акт приёма-передачи товара согласно Приложению № 3 Договора;

- акт ввода в эксплуатацию оборудования согласно Приложению № 4 Договора.

Копии документов, удостоверяющих качество товара должны быть заверены в соответствии с п. 5.26 ГОСТ Р. 7.0.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» - иметь печать организации, подпись руководителя с расшифровкой и дату заверения документа.

4.1.5. При наличии претензий по результатам приемки обеспечить подписание Акта приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсогласно Приказу Минфина России от 15 апреля 2021 года, N 61н собственноручно представителем Поставщика на бумажном носителе, либо посредством подписания в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи, в рамках установленного электронного взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком (через электронный документооборот СБИС или Контур.Диадок (имеющийся у Заказчика)).

При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки товара, проведенной без участия Поставщика Заказчик направляет уведомление о результатах приемки на электронный адрес Поставщика ___________________ в виде скан-копии Акта приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоформленного Заказчиком на бумажном носителе. Подпись Поставщика в данном случае не требуется.

4.1.6. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.1.7. Использовать квалифицированный персонал для сборки, установки, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию. Предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического обслуживания, применения и эксплуатации.

4.1.8. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.9. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий качественным характеристикам по условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.1.10. Предоставлять заказчику своевременную достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. В случае наличия обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязанностей в соответствии с условиями договора, поставщик обязан незамедлительно в письменной форме уведомить о возникновении таких обстоятельств Заказчика.

4.1.11. Предоставить Заказчику удаленное консультативное техническое сопровождение по эксплуатации товара в период гарантийного срока, а в случае невозможности их устранения неполадок путем удаленного консультирования, выезд специалиста на место устранения неполадок, все транспортные расходы за счет Поставщика.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего договора, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписать накладные и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Приемка товаров, установка и ввод его в эксплуатацию осуществляется по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, д. 11а, до места складирования и установки товара (в соответствующее помещение, определяемое уполномоченным представителем Заказчика).

5.2. Поставщик направляет своего представителя для участия в приемке товара с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенность, выданная руководителем, заверенная печатью организации). Поставщик имеет право представить Заказчику ходатайство о проведении приемки товара в отсутствие своего представителя (письменно, по факсу, скан-копию письма по электронной почте). В случае отсутствия ходатайства или надлежаще оформленных документов при поставке товара, такой товар приемке не подлежит и считается непоставленным.

5.3. При приемке уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку количества, комплектности и качества Товара на соответствие требованиям настоящего Договора. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.4. Договора, отказывает в приемке товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям Договора, не подлежит приёмке и считается непоставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки Товара, который направляет Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия Товара требованиям законодательства и условиям договора.

5.5. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания комиссией.

5.6. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного Товара обязан без промедления заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае нарушения Поставщиком установленных сроков замены Товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего спецификации к договору или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

5.8. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.;

5.9. Обязательства по исполнению Договора (отдельного этапа исполнения) считаются исполнены Поставщиком, только с момента подписания Сторонами документов о приемке. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент его передачи Заказчику Поставщиком на основании документов о приемке.

5.10. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

5.11. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.

5.12. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.13. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящему Договору.

6.3. Срок действия гарантии Поставщика на товар должен быть не менее 12 месяцев, но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

6.4. Поставщик своими силами и за свой счет устраняет дефекты, обнаруженные в гарантийный период. Наличие дефектов и сроков их устранения устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Поставщика. Для участия в составлении акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня письменного извещения Заказчика.

6.5. В случае необходимости замены некачественного (неисправного) Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену некачественного (неисправного) Товара на качественный (исправный) аналогичный Товар.

6.6. Все транспортные расходы, необходимые для выполнения гарантийного обслуживания, несет Поставщик.

6.7. На Товар, поставленный взамен некачественного (неисправного), устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком. Претензии по скрытым производственным дефектам рассматриваются и устраняются Поставщиком в период гарантийного срока.

6.8. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствия его условиям Договора Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки или ненадлежащего исполнения одной из Сторон настоящего Договора своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, одна из Сторон вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

8.3. За нарушение сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней в размере 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

8.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, а также в случае существенного нарушения условий настоящего Договора Поставщик, уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора, что составляет: __________________(______________) рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/150 (одной сто пятидесятой) ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени от цены Договора, уменьшенной на сумму фактически исполненных поставщиком обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в договоре таких обязательств), Поставщик выплачивает заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере 3 000,00 рублей.

8.7. В случае нарушения условий Договора о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки Товара и поставки Товара ненадлежащего качества.

Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование Заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств (в том числе нарушение сроков поставки Товара) по Договору и неуплаты или отказа от уплаты суммы штрафов (пеней, неустоек) в добровольном порядке в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе осуществить оплату по Договору путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

8.10. Выплата неустойки (штрафа, пеней), возмещение расходов заказчику не освобождает поставщика от выполнения обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением настоящего Договора разрешаются между сторонами путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. В случае наличия неразрешенных споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может обратиться за разрешением спорных вопросов в Арбитражный суд Чувашской Республики.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме внесения денежных средств на сумму 30 % от начальной (максимальной) цены договора и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьсот двадцать две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 60 копеек.

10.1.1. Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: Минфин Чувашии (АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии, л/с 30266А00▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Чебоксары, проспект Московский, д. 11а. ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2642 ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,лицевой счет 30266А00751 БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Отделение - НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары Кор/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКазначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькод дохода▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, наименование (назначение) платежа: л/с 30266А00751. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора № _______________.

10.2. Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения Договора в размере, предусмотренном документацией о закупке.

10.3. В случае неисполнения обязательств, ненадлежащего исполнения обязательств или существенного нарушения обязательств по договору Поставщиком, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения исполнения договора, не возвращаются.

10.4. Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по договору по письменному обращению Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора направленное Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов, то при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора;

б) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от его исполнения, путем направления в адрес Поставщика соответствующего письменного уведомления, считая договор расторгнутым соответственно, по истечении пяти календарных дней с момента отправки такого уведомления. К случаям существенного нарушения условий Договора относятся:

- поставка Товаров ненадлежащего качества либо с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушение Поставщиком срока поставки товаров более одного календарного месяца;

- неоднократные нарушения сроков поставки Товаров;

- несоответствие сведений, предоставленных Поставщиком о его юридическом статусе, наличия у него необходимых разрешений, лицензий и т.д.;

- иные нарушения, признаваемые существенными в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

12.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

12.4. В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

12.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств, воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2025 года, в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

13.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой и/или электронной почтой с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

13.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов (наименование, юридический адрес, изменение организационно-правовой формы и т.д.) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента произведения таких изменений. В случае нарушения данной обязанности одной из Сторон другая Сторона, исполнившая лежащую на ней обязанность по известным ей реквизитам, считается добросовестно исполнившей свою обязанность.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

13.6. Настоящий Договор заключен в электронной форме и подписан электронными подписями представителей Сторон.

13.7. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 – Форма акта приёма – передачи товара.

Приложение № 4 – Форма акта ввода в эксплуатацию оборудования.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № __________ от _______________2025 г.

Спецификация

на поставку оборудования для зуботехнической лаборатории

- Посмотреть таблицу с данными

(______________________), в том числе НДС по ставке ___% — ________________ (_______________) руб._________ коп.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ___________ от _______________2025 г

Техническое задание

на поставку оборудования для зуботехнической лаборатории

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору № ___________ от _______________2025 г

ФОРМА

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ДОГОВОРУ ОТ «___» ___________20__ №_______

г. Чебоксары «____» __________ 2025 г.

Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ______________________ от _________ № _____), с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Согласно условиям договора поставка товара, установка и ввод его в эксплуатацию осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии с Договором в установленные сроки/с нарушением срока поставки (нужное подчеркнуть).

Дата начала приемки товара: «_____» ____________ 20__ г.

Дата окончания приемки товара: «_____» ____________ 20__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость ________(сумма прописью) рублей ___ копеек

В том числе НДС___%___(сумма прописью) рублей ___копеек (если облагается НДС)

Если товар поставлен не в полном объёме, заполняется таблица:

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма недопоставленного товара________(сумма прописью) рублей ___ копеек

В том числе НДС___%___(сумма прописью) рублей ___копеек (если облагается НДС)

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

Товарная накладная (либо УПД) от «____» ________ 20__ г. №______

Счет; - счет-фактура (при наличии) от «_____» ____________20__г. №_______

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

______________________________________________ _________________________________________

должность Ф.И.О. должность Ф.И.О.

М.П. М.П.

Приложение № 4

к договору № ___________ от _______________2025 г

ФОРМА

АКТ

ввода в эксплуатацию оборудования

ПО ДОГОВОРУ ОТ «___» ___________20__ №_______

г. Чебоксары «____» __________ 2025 г.

Поставщик __________________________________________________________________, в лице_____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны и Заказчик, Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, в лице главного врача Урукова Николая Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Заказчик принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение №1 к Договору):

_ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) №№ ___________________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: ________________.

Результаты испытаний Оборудования: _______________________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки, предусмотренные условиями Договора _______________________, Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации Оборудования _____________________ следующих специалистов Заказчика:

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика проведены в соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

_____________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Заказчика могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика:

__________________________________________ (перечислить документы).

Ответственное лицо Заказчика:

1.____________________________________________________________

должность подпись Ф.И.О.

2. ____________________________________________________________

должность подпись Ф.И.О.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными