Тендер - Поставка нуклеиновых кислот и диагностических наборов №299812868

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОЕМЦК.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Контракт № ___

на поставку _________________

(Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

«__» _______ 2025г. г. Владимир

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Воробьева Григория Алексеевича, действующего на основании Доверенности б/н от 25.07.2024, с одной стороны, _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________, действующего на основании ________с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить нуклеиновые кислоты и диагностические наборы для осуществления лабораторных исследований (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________рублей _______ копеек. В том числе НДС/без НДС, в соответствии с Приложением № 1 Контракту.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (в случае наличия у Поставщика обязанности по уплате НДС), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и Контрактом.

2.5. Источник финансирования Контракта: средства субсидии на выполнение государственного задания. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся на основании документов, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.9 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара, на основании подписанного Заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, если иные правила расчета не установлены настоящим пунктом для отдельных случаев.

2.7. В случае изменения расчетного счета либо иных реквизитов Стороны, в том числе банковских реквизитов, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана в трехдневный срок с даты их изменения в письменной форме сообщить об этом другой Стороне, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к Контракту об изменении банковских и иных реквизитов Стороны, зафиксировав изменение реквизитов в уведомительном порядке в письменной форме.

2.8. Оплата непринятого Заказчиком Товара не осуществляется. Выплата аванса не предусмотрена.

2.9. Цена Контракта и валюта платежа установлены в российских рублях.

2.10. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

2.11. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу, указанному в Приложении №1 к Контракту, (далее - место доставки) в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

Поставка товара осуществляется путем доставки товара на склад Заказчика (с учётом работы склада Заказчика) по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец.

Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке. Товар поставляется единовременной партией согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту) либо по согласованию с Заказчиком партиями в пределах срока поставки, указанного в настоящем пункте Контракта. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.

Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара согласовывает с Заказчиком время и дату доставки Товара в место доставки.

3.2. Отгрузка Товара Заказчику оформляется товарной накладной или товарно-транспортной накладной или универсальным передаточным документом, которые лишь подтверждают факт отгрузки Товара Заказчику, но не приемку Товара Заказчиком. На момент подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим абзацем, Заказчиком осуществляется:

- проверка по товарной накладной (товарно-транспортной накладной, универсальному передаточному документу) номенклатуры отгруженного Товара на соответствие наименования и количества, установленных в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту);

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

- проверка наличия необходимых документов, подтверждающих качество товара и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- проверка полноты и правильности оформления сопроводительной документации в соответствии с условиями Контракта.

Товарная накладная (товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ), подготовленная Поставщиком, подписывается Сторонами в двух экземплярах (для каждой стороны по экземпляру). При этом Заказчик подписывает такой документ в день доставки (отгрузки) Товара Заказчику в месте доставки.

3.3. При исполнении контракта:

3.3.1. К документу о приемке могут прилагаться иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

3.3.2. в срок, установленный пункте 3.5 Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, документ о приемке;

б) формирует, подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

3.3.3. в случае создания приемочной комиссии, в срок, установленный пункте 3.5 Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают подписями документ о приемке или формируют, подписывают подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика;

3.3.4. в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

3.3.5. датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

3.4. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 3.3 Контракта, осуществляется путем формирования, подписания подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, исправленного документа о приемке.

3.5. Приемка Товара, включая проведение экспертизы поставленного Товара, осуществляется в месте доставки в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты одновременного наступления следующих событий:

3.5.1. доставка (отгрузка) Товара Заказчику в месте доставки осуществлена;

3.5.2. документ о приемке, предусмотренный пунктом 3.3 Контракта, подписан подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика;

3.5.3. Поставщик предоставил все предусмотренные Контрактом документы, предоставление которых должно осуществляться вместе с Товаром, в том числе документ о приемке, документ об оценке соответствия, который предусмотрен правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязателен для Товара (в случае установления правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации требования о наличии такого документа);

3.5.4. Поставщиком исполнена обязанность об обеспечении гарантийных обязательств (если в Контракте установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств).

3.6. Приемка поставленного Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 (в части не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации).

Приемка Товара, в том числе, включает:

- проверку соответствия наименования, количества и характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика;

- проверку комплектности поставленного Товара требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту);

- установление соответствия поставленного Товара требованиям, предусмотренным Контрактом, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

3.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Для установления соответствия поставленного Товара требованиям, предусмотренным Контрактом, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) при проведении его экспертизы Заказчик, члены приемочной комиссии Заказчика либо эксперт, экспертная организация (если такие эксперт, экспертная организация привлечены для ее проведения) имеют право вскрывать упаковку до 100 % Товара.

3.8. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии со статьей 94 Закона № 44-ФЗ.

Допускается корректировка первичных учетных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

3.9. Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с Товаром документы, предусмотренные пунктом 5 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

При отсутствии у Заказчика претензий к поставленному Товару, в том числе по количеству и качеству, Заказчик в срок, предусмотренный пунктом 3.5 Контракта, подписывает документ, предусмотренный 3.3 Контракта. После этого Товар считается принятым Заказчиком.

3.10. При выявлении несоответствий условиям Контракта в поставленном Товаре (в том числе, но не ограничиваясь, в части наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.5 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.11. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.12. Право собственности переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документа, предусмотренного п. 3.3 Контракта. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Заказчику после подписания документа о приемке Товара, подписанного Заказчиком.

3.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком. Если Товар не соответствует условиям Контракта, тогда это препятствует приемке этого Товара.

3.14. Если поставщик поставил Заказчику Товар, но в ходе приемки Товара установлено несоответствие части поставленного Товара условиям Контракта, тогда Заказчик вправе принять только часть поставленного Товара, которая соответствует условиям Контракта.

3.15. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении приемки поставленного Товара, в том числе при проведении его экспертизы. Для реализации данного права Поставщик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о намерении присутствовать при приемке поставленного Товара до начала ее осуществления. В случае если Поставщик не реализовал данное право, тогда Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара, в том числе проводит его экспертизу, в отсутствие Поставщика.

3.16. В случае, если в предусмотренный в п. 3.1 Контракта срок Поставщик не поставит Товар в количестве, предусмотренном Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки в соответствии с разделом VI Контракта.

3.17. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке поставленного Товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Контрактом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

Обеспечение гарантийных обязательств Поставщик предоставляет Заказчику не позднее передачи Заказчику документа о приемке, подписанного подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика.

3.18. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по передаче Товара Заказчику является момент фактического вручения Товара уполномоченному представителю Заказчика.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. осуществить доставку товара до места поставки (доставки) способом, обеспечивающим сохранность товара от повреждений (порчи) при обычных условиях транспортировки и хранении, в том числе предотвращать попадание влаги, и произвести разгрузку Товара на складе Заказчика;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ;

4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода, если Контрактом предусмотрены гарантийные обязательства;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными (если такие требования установлены) к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, если в отношении товара такие стандарты, регламенты, нормы установлены.

5.3. Товар должен быть упакован в соответствии с Контрактом.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения, доставки товара до его передачи Заказчику.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и установлена Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила № 1042), и составляет
(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 Правил № 1042 и п. 6.5 Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа установлен Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

1000 рублей.

6.8. В соответствии с частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта (если в Контракте установлено требование об обеспечении исполнения Контракта), начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.

6.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.13. В случае просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.14. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6.15. Уплата неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения принятых обязательств.

6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

VII. Обеспечение исполнения Контракта. Обеспечение гарантийных обязательств

7.1. Контракт не предусматривает условие об обеспечении Поставщиком исполнения Контракта.

7.2. Контракт не предусматривает условие об обеспечении Поставщиком гарантийных обязательств.

VIII. Исключительные права

8.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

8.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

IX. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона также обязана известить другую Сторону в письменном форме о прекращении этих обстоятельств в течение 3 (трех) календарных дней со дня прекращения этих обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

X. Рассмотрение и разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) календарных дней, если иной срок не установлен такой претензией.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде по месту исполнения Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XI. Срок действия и порядок расторжения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.07.2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе (при наличии) гарантийных обязательств Поставщика.

В случае неисполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту до даты, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, Контракт признается действующим до исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статье 95 Закона № 44-ФЗ.

XII. Антикоррупционная оговорка. Прочие положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Контракт составлен в письменной форме на бумажном носителе.

12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Контрактом.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.7. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению Сторон допускается изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) количество Товаров в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств (Россельхознадзору), предоставляющему субсидию (являющейся источником финансирования Контракта), ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (являющейся источником финансирования Контракта).

12.8. Взаимодействие Заказчика с Поставщиком по электронной почте осуществляется по адресам электронных почт, указанных в разделе XIV Контракта.

12.9. Заключив Контракт Стороны приняли обязательство обеспечивать в той мере, которая зависит от Сторон, соблюдение следующих условий:

- при исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

- при исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.10. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо условий пункта 12.9 Контракта соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.11. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо условий пункта 12.9 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.12. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.9 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона вправе предложить расторгнуть Контракт по соглашению сторон, направив письменное предложение другой Стороне.

XIII. Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

- Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);

- форма документа о приемке (Приложение № 2 к Контракту).

XIV. Банковские и иные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

от «___» 2025 г. № _____________

Техническое задание

Общая информация о Товаре

- Посмотреть таблицу с данными

.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________/Г.А. Воробьев ___________________/

М.П. М.П.

Приложение № 2

к контракту

от «___» 2025 г. № ______

Форма.

Документ о приемке № ___

к контракту от «___» _________ 2025 г. № ______

на поставку _____________

г. Москва «___» _________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий документ о приемке к контракту
от «___» _________ 202_ г. № ______ на поставку _____________ (далее – Контракт) (идентификационный код закупки № ________________) о нижеследующем:

Во исполнение Контракта Поставщик поставил, а Заказчик принял на складе Заказчика следующий товар (далее – Товар):

- Посмотреть таблицу с данными

По результатам проведения предусмотренной Контрактом экспертизы результатов исполнения Контракта Заказчиком установлено, что Товар, предусмотренный пунктом 1 настоящего акта, передан Поставщиком Заказчику с характеристиками и качеством, соответствующим условиям Контракта, в упаковке надлежащего качества. Недостатков (дефектов) в поставленном по Контракту Товаре не выявлено. Препятствующие приемке Товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного Товара условиях приемки, не выявлены.

Результаты приемки Товара, приведенные в настоящем акте, не распространяются на возможные недостатки Товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования Товара в соответствии с его назначением.

Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком Товара, предусмотренного пунктом 1 настоящего акта, в размере стоимости поставленного Товара согласно настоящему акту.

Стороны взаимных претензий по исполнению Контракта не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Отметка членов приемочной комиссии Заказчика о соответствии/несоответствии поставленного Товара, предусмотренного пунктом 1 настоящего акта (в случае создания Заказчиком данной комиссии):

Окончание формы акта

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен