Тендер - Поставка незамерзающей жидкости стеклоомывателя №317921230

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТРЕБОВАНИЯ.doc

НМЦК_смазки - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 19.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000490

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Псковская, г.о. город Псков, г Псков, ул Госпитальная, д. 7А,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

16375.50 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"802Э▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления"ОБ

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 Документация

2 Документация

Обеспечение_контракта

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Размер и порядок предоставления обеспечения контракта определяют положения статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

2. Исполнение контракта могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Федерального закона.

5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.

6. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.

описание_объекта_закупки_(1)

Описание объекта закупки

Поставка незамерзающей жидкости стеклоомывателя

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые позволяют более точно описать характеристики товара, удовлетворяющие потребностям Заказчика.

Приложение №1

PAGE 46

В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Общие положения

- Способ определения поставщика – запрос котировок в электронной форме (электронный запрос котировок).

в утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерацииперечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральнымот 14 июля2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

и в документе «Описание объекта закупки».

- Описание условий контракта приведено в документе «Проект контракта».

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товаров приведено в документе «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».

в электронном запросе котировок и инструкция по её заполнению (далее - «Требования») разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

1. Требования к участникам закупки

1.1. При осуществлении закупки устанавливаются следующиеединые требования к участникам закупки:

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

2) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

в соответствии сзаконодательствомв соответствии сзаконодательствомв случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренныестатьями 289,290,291,291.1(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренногостатьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

8) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) Участник закупки не является иностранным агентом.

10) Отсутствие в предусмотренном Федеральнымзакономоб участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.1 настоящего раздела «Требований», или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

2. Требования к содержанию и составу заявки

на участие в электронном запросе котировок

2.1. Заявка на участие в закупке должна содержать:

1) Информацию и документы об участнике закупки:

или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренногочастью 3 статьи 30 Федерального закона;

на поставку товара, являющегося объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпункта 1.1 раздела 1 «Требований»;

2) Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в соответствии счастью 2 статьи 33 Федерального закона и указанным в описании объекта закупки, входящим в состав извещения о проведении электронного запроса котировок, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: (указываются к товару и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки).Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

3) Предложение участника закупки о цене контракта.

5) Информация и документы, определенные в соответствии спунктом 2 части 2 статьи 14 Федерального законао поставке товаров, происходящих из иностранного государства.

2.2. При описании характеристик предлагаемого к поставке товара в открытых источниках информации или регламентирован соответствующими нормативными документами, или установлен непосредственно самим Производителем товара.

с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

в соответствии с Федеральным законом оператору электронной площадки.

2.5. Заявка участника закупки на участие в электронном запросе котировок должна содержать информацию и документы, предусмотренныеподпунктами «м» – «о» пункта 1,подпунктами «а» – «в» пункта 2,пунктом 3, пунктом 5 части 2.1настоящего раздела «Требований».

Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренныеподпунктом «г» пункта 2 части 2.1настоящего раздела «Требований».

2.6. Информация и документы, предусмотренныеподпунктами «а» - «л» пункта 1 части2.1и документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

3. Предоставление национального режима

при осуществлении закупки

от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) положения настоящего раздела «Требований», касающиеся товара российского происхождения, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза.

3.3.Преимущество в отношении товаров российского происхождения.

не указаны в таких приложениях. При этом:

к Постановлению № 1875, применяются положения этого постановления, касающиеся запрета, указанного в пункте 1 этого постановления;

к Постановлению № 1875, применяются положения этого постановления, касающиеся ограничения, указанного в пункте 1 этого постановления;

к включенным в объект закупки товарам, не указанным в приложении № 1 и приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются положения этого постановления, касающиеся преимущества, указанного в пункте 1 этого постановления.

статьи 43 Федерального закона указывается наименование страны происхождения товара.

на участие в закупке, которым в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 3 статьи 50 Федерального закона присваиваются порядковые номера, имеется заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара только российского происхождения, как в отношении включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, не указанных в приложении № 1 и приложении № 2 к этому постановлению, так и включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, указанных в таких приложениях.

5) При присвоении в соответствии сподпунктом «б» пункта 1 части 3 статьи50Федерального законав закупке, содержащей предложение о поставке товара только российского происхождения, осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки.

в предыдущемпунктев соответствии с предыдущимпунктом снижения ценового предложения.

7) При исполнении контракта допускается замена товара (с учетом особенностей, предусмотренныхчастью 7 статьи 95 Федерального закона) исключительно на товар российского происхождения, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения.

Проект_контракта

проект

Контракт № ___________________

г. Псков «___» ___________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кипрушева Павла Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме №_________ от ___________ 2025 года, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику незамерзающую жидкость стеклоомывателя (далее Товар) с характеристиками, в количестве, по ценам указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), которая является неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.3.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет: заместитель начальника отдела главного механика ГБУ ПО «Псковавтодор» Полозов Максим Владимиров; механик отдела главного механика ГБУ ПО «Псковавтодор» Тарасов Дмитрий Викторович.

1.3.2. Интересы Поставщика по Контракту представляет ______________________.

1.3.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в составах уполномоченных представителей с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. Изменения в составе уполномоченных представителей не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Качество Товара

2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым, не снятым с производства, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Функциональные характеристики Товара, комплектация, количество, состав, а также иные характеристики товара соответствуют требованиям.

3. Стоимость Товара и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливается в российских рублях, определяется по результатам запроса котировок в электронной форме и приведена в Приложении №1 к настоящему Контракту.

3.2. Цена настоящего Контракта составляет ______________ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% (либо указать «НДС не облагается»).

3.3. Оплата производится Заказчиком без авансового платежа.

3.4. Оплата Контракта осуществляется, исходя из количества фактически поставленного Товара и установленных цен единиц Товара.

Заказчик оплачивает фактически поставленный Товар.

Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки фактического объема Товара и на основании подписанного Сторонами структурированного документа о приемке Товара, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству поставляемого Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания указанных документов о поставке Товара Заказчиком.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3.5. Сумма платежей по настоящему Контракту, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на транспортировку, погрузку и разгрузку Товара, а также налоги, пошлины, сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.7. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

3.8. По предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом количества Товара не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

3.9. Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений, поступивших из бюджета Псковской области.

3.10. Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4. Условия и сроки поставки

4.1. Поставка Товара производится Поставщиком самостоятельно по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная д.7а, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

4.2. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.

Порядок приема-передачи Товара
5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи его Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка количества;
- проверка качества на соответствие условиям настоящего Контракта (в т.ч. контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений, проверка наличия сертификатов на поставляемый Товар).
5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика или специально созданной приемочной комиссией, которые действуют от имени и в интересах Заказчика с участием Поставщика или его уполномоченных представителей.
5.3. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Контракта Заказчик вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации (Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ) обязан привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара по настоящему Контракту.
Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
5.4. Приемка Товара по количеству производится на основании предоставленных Поставщиком товарно – сопроводительных документов. Представители Заказчика проверяют соответствие объема указанного в товарно – сопроводительных документов фактически поставленному объему.
5.5. Если при приемке Товара будет обнаружена недостача, то Заказчик вправе отказаться от приемки Товара или принять Товар с отражением недопоставки в Акте приема-передачи. Поставщик обязан осуществить допоставку Товара в сроки, установленные п. 4.1. настоящего Контракта, а при нарушении сроков поставки - в согласованные с Заказчиком сроки. При этом Поставщик несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.
5.6. Приемка Товара по качеству производится в точном соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами, условиями поставки, другими обязательными для Сторон правилами.
5.7. Поставщик, в срок не позднее двух рабочих дней с момента поставки, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, единицу измерения поставленного товара;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара;
г) информацию о количестве поставленного товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;
ж) иную информацию.
5.8. К документу о приемке прилагается Акт приема-передачи Товара по форме согласно Приложению №2 к настоящему Контракту, а также могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.9. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 20 рабочих дней с момента размещения в единой информационной системе документа о приемке Поставщиком подписывает структурированный документ о приемке Товара (отдельного этапа исполнения Контракта) в единой информационной системе в сфере закупок, к которому прилагаются скан-копии: товарной (товарно-транспортной) накладной, счета, счета-фактуры, Акт приема-передачи Товара по форме согласно Приложению №2 к настоящему Контракту. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.
5.10. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара, подписывает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
5.11. Датой приемки Товара считается дата подписания Заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системы в сфере закупок.
5.12. Право собственности, все риски, в том числе риски, связанные с порчей, несоответствием Товара переходят Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара без претензий.
5.13. Подписание Заказчиком акта приема-передачи товара осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств.

Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в срок, предусмотренный условиями настоящего Контракта.

6.1.2. Вместе с Товаром передать Заказчику паспорт качества, документы подтверждающие качество поставляемого по настоящему Контракту Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и техническими регламентами действующими в Российской Федерации (сертификат, декларация соответствия и другие), а также при необходимости счет (счет-фактуру), товарную накладную на поставленный Товар, Акт приема-передачи Товара по форме согласно Приложению №2 «Форма Акта приема-передачи товара» к настоящему Контракту.

6.1.3. Назначить ответственного представителя, уполномоченного осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Контракта.

6.1.4. Поставщик обеспечивает соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Контракта и несет все расходы по замене поставленного дефектного Товара.

6.1.5. Обеспечить сохранность Товара в период транспортировки до Заказчика.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

6.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. Отказаться от приемки некачественного Товара или несоответствующего условиям настоящего Контракта.

6.3.2. Отказаться от оплаты, в случае не поставки Товара в полном объеме или в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по Контракту, в соответствии с разделом 12 настоящего Контракта.

6.3.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Поставщик имеет право:

6.4.1. Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по Контракту.

6.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является его правопреемником по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.6. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту, права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий раздел Контракта устанавливает порядок определения в Контракте:

7.2.1. Размера штрафа, определяемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

7.2.2. Размера штрафа, определяемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик праве потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей включительно.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

1) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

2) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей включительно;

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей включительно.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.12. Заказчик освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты поставки товара по Контракту при отсутствии доведенных бюджетных ассигнований в период возникновения обязательств по оплате или авансированию.

8.Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере - 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шестнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 50 копеек.

Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика. Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

8.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона о контрактной системе.

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

Независимая гарантия должна соответствовать условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона о контрактной системе;

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Независимая гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров между гарантом и Заказчиком в Арбитражном суде Псковской области.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

8.3. Поставщик заявляет и гарантирует, что предоставленное им обеспечение исполнения Контракта отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями.

В случае если в ходе исполнения обязательств будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Поставщика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа, размер которого определен п. 7.7. контракта и в течение 10 дней предоставляет надлежащим образом оформленное обеспечение исполнения контракта. В случае не предоставления надлежащим образом оформленного обеспечения исполнения контрактных обязательств, Контракт подлежит расторжению и с Подрядчика в законном порядке взыскиваются понесенные Заказчиком убытки.

В случае, если во время действия Контракта будет выявлено, что обеспечение, представленное Поставщиком в соответствии с п. 8.2. Контракта, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, стало недействительным, прекратило (закончило) свой срок действия в связи с просрочкой исполнения обязательств по Контракту или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, за исключением случая приведенного в пункте 8.7. настоящего раздела Контракта, Поставщик в срок 5 рабочих дней с даты отсутствия обеспечения исполнения контракта или гарантийных обязательств, обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства взамен недействующего обеспечения на тех же условиях, которые указаны в документации об аукционе и Контракте. В случае нарушения сроков предоставления нового обеспечения применяется неустойка в соответствии пунктом 7.7. контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту и если Поставщик отказался в добровольном порядке удовлетворить требования Заказчика о перечислении сумм (суммы) убытков, ущерба в полном объеме, неустоек (пени, штрафов), либо в случае неполучения в установленный Заказчиком срок ответа на указанное требование, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Поставщику за счет денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в пределах размера обеспечения исполнения Контракта. Обращение взыскания осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке после направления Поставщику уведомления.

8.5. В случае обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств Поставщик перечисляет сумму составляющую размер обеспечения исполнения Контракта по следующим платежным реквизитам:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Получатель: Министерство финансов Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор», л/с 802Э▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Код ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик перечисляет сумму денежных средств на счет Заказчика. Назначение платежа: «ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Обеспечение исполнения Контракта, № извещения ________». Без налога (НДС).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту и если Поставщик отказался в добровольном порядке удовлетворить требования Заказчика о перечислении сумм (суммы) убытков, ущерба в полном объеме, неустоек (пени, штрафов), либо в случае неполучения в установленный Заказчиком срок ответа на указанное требование, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Поставщику за счет денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в пределах размера обеспечения исполнения Контракта. Обращение взыскания осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке после направления Поставщику уведомления.

Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются Заказчиком Поставщику в срок не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты надлежащего исполнения им обязательств по Контракту.

8.6. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 34 Закона о контрактной системе.

8.8. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут по вине Поставщика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, остаются в распоряжении Заказчика. Факт расторжения Контракта по вине Поставщика также является основанием для получения заказчиком денежных сумм, предусмотренных независимой гарантией, представленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

8.9. Стороны договорились, что в случае нарушения условий контракта Заказчик вправе взыскать пени или неустойку из суммы обеспечения как в случае расторжения контракта так и при его выполнении.

В том случае, если финансовые претензии Заказчика равны сумме обеспечения и не удержаны иным способом, обеспечение в денежном выражении не возвращается, а по обеспечению независимой гарантией Заказчик получает всю сумму обеспечения.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения Контракта непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Контракту. При этом необходимо официальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы соответствующими организациями.

Неблагоприятные погодные условия, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие денежных средств у Поставщика, отсутствие у Поставщика или на рынке нужных для исполнения Контракта товаров, материалов, техники, оборудования не относятся к обстоятельствам, освобождающим Поставщика от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств.

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала (прекращения) их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.4. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 30 (тридцать) дней, любая из Сторон вправе инициировать процедуру расторжения Контракта.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Контракту будут разрешаться в претензионном порядке.

11.2. Обмен документами, в рамках претензионной переписки, осуществляется путем направления электронных уведомлений с использованием единой информационной системы. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафа), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) дней со дня их получения.

11.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Псковской области согласно порядку, установленному действующим законодательством Российской Федерации.

12. Порядок изменения и расторжения Контракта

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях предусмотренных ст.ст. 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов либо обязательств, возникших при исполнении настоящего Контракта до момента его расторжения.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в следующих случаях:

• Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных Контрактом
• В случае существенных нарушений Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков.
• В случае осуществления поставок некомплектных Товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании Товара или не заменил их комплектными Товаром.
• Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.4 Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в следующих случаях:

• Неоднократное (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных Контрактом.
• Неоднократный (от двух и более раз) не мотивированный отказ от приемки Товара.

12.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

13. Срок действия Контракта

13.1 Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 30.12.2025 г, а в части оплаты до полного исполнения обязательств по Контракту.

14. Прочие условия

14.1. Электронный экземпляр настоящего Контракта подписывается Сторонами электронной цифровой подписью уполномоченных представителей.

Переписка Сторон и любые сообщения, связанные с обязательствами Сторон по данному Контракту и направленные в виде электронного документа на электронную почту, указанную в реквизитах Сторон, считается надлежащим уведомлением Сторон с последующим досылом по почте оригинала документа.

14.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение №1 «Спецификация»;

- Приложение №2 «Форма Акта приема-передачи товара».

15. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту№ _________________

от «___» ___________ 2025г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта составляет _________________________руб., в т.ч. НДС (либо указать «НДС не облагается»).

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту № ____________

от «___» ___________ 2025г.

Форма Акта приема-передачи товара

(включая проведение внутренней экспертизы)

г. Псков «___» ____________ 202_ год

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице уполномоченного представителя , с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Контракта №____ от «___» __________ 2025г., Поставщик по вышеуказанному Контракту поставил и передал Заказчику следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Поставщик гарантирует, что настоящий Товар, принадлежит ему на праве собственности.

3. Стоимость данного Товара составляет ______________ рублей (указать с НДС или без НДС).

4. Поставщик выполнил обязательства по вышеуказанному Контракту в полном объеме, качественно и в срок, а Заказчик принял Товар и обязуется оплатить его на условиях, оговоренных Контрактом. (В случае нарушения сроков поставки и (или) других условий контракта указать нарушения, в случаях, предусмотренных контрактом, отказать в приемке Товара с указанием причин)

_.

5. Претензий по количеству и качеству переданного Товара у Заказчика не имеются / имеются (если имеются, указать какие)

_________________________________________________________.

6. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Акт приема-передачи включает проведение внутренней экспертизы согласно ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА: _________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ПОСТАВЩИКА

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 19.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000490

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 19.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Изменения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000490

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Псковская, г.о. город Псков, г Псков, ул Госпитальная, д. 7А,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

16375.50 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"802Э▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления"ОБ

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 Документация

2 Документация

описание_объекта_закупки_(1)

Описание объекта закупки

Поставка незамерзающей жидкости стеклоомывателя

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые позволяют более точно описать характеристики товара, удовлетворяющие потребностям Заказчика.