Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ
Тендеры России | Приволжский ФО | Нижегородская область | Нижний Новгород | Карточка тендера 318762675
| Описание тендера: | поставка незамерзающей жидкости (с результатом) |
| Сумма контракта: | 5 120,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 01.12.2025 |
| Окончание: | 02.12.2025 10:54:24 |
| Тендер №: | 318762675 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Приволжский ФО / Нижегородская область / Нижний Новгород |
| Регион поставки: | Приволжский ФО / Нижегородская область / Нижний Новгород |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Лот 1
Предмет контракта: поставка незамерзающей жидкости
Цена контракта: 5 120,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жидкость незамерзающая (Grass AntiFrost - 30С 4 л ПЭТ или аналог) | 5120 | 640 | 8 | шт |
Задать вопрос по тендеру:
Документация
| Описание объекта закупки.xls | 10 КБ | 01.12.25 11:12 | Действующая |
| проект Договора _.docx | 37 КБ | 01.12.25 11:12 | Действующая |
| Краткое описание КС 10088635.docx | 3 КБ | 02.12.25 14:28 | Действующая |
Оглавление
Договор № _______
на поставку товара
ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0
г. Нижний Новгород «___» декабря 2025г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница №5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» (ГБУЗ НО «ГКБ №5»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родина Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, в лице ___________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны, по результатам котировочной сессии № _____________ проведенной на Портале Поставщиков, и в соответствии с п.4.части 1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2.Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора составляет: ________ (____ тысячи ____-) рублей 00 копеек, НДС ____% или НДС не облагается на основании налогового кодекса РФ.
Цена Договора включает в себя стоимость товара, расходы по доставке товара до «Заказчика», разгрузку товара в помещение Заказчика, расходы по страховке, уплате таможенной пошлины, всех налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
- 2.2. Цена на товар остается постоянной на весь срок действия Договора.
2.3. Оплата производится по факту поставки товара с наличием настоящего договора, подписанного сторонами, также на основании счетов, выставляемых «Поставщиком» за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней.
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Авансирование не предусмотрено.
- 2.4. Днем исполнения обязательств «Заказчика» перед «Поставщиком» по оплате товара считается день списания денежных средств со счета «Заказчика».
- 2.5. Источник финансирования: Средства платной деятельности.
- 3. Порядок, условия и сроки поставки и приемки
3.1. Поставщик производит поставку своим транспортом непосредственно Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород ул. Нестерова д.34, склад, с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (иное допускается в исключительных случаях по согласованию Заказчика и Поставщика).
Со стороны Заказчика лицом, ответственным за приемку товара является (должность, ФИО, тел.): кладовщик Сутырина Фаина Архиповна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
3.2. Факт поставки товара «Заказчику» подтверждается отметкой в получении товара в накладной/УПД и заверяется круглой печатью «Заказчика». Датой поставки товара считается дата, указанная «Заказчиком» в накладной в отметке о получении товара.
3.3. Срок поставки товара: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора.
3.4. «Поставщик» поставляет товар в упаковке, которая обеспечила бы сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи и хищений при транспортировке, погрузке, перегрузке и хранении в закрытом складском помещении.
3.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время передачи Товара Заказчику на складе Заказчика.
Заказчик должен произвести детальный осмотр и проверку Товара на соответствие требованиям настоящего Договора о наименовании, количестве, ассортименте и качестве Товара.
В случае соответствия поставленного Товара указанным требованиям Заказчик подписывает товарную накладную/УПД и передает один экземпляр Поставщику.
3.6. При наличии претензий к поставленному Товару Заказчик обязан сделать соответствующую отметку в товарной накладной/УПД и письменно сообщить об этом Поставщику.
3.7. В случае несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора по качеству, количеству или ассортименту Поставщик обязан устранить допущенные нарушения в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком соответствующего требования от Заказчика.
4. Качество и гарантийные обязательства
4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, надлежащего качества и полностью соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и качественным характеристикам для данной группы Товара.
4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим техническим регламентам, ТУ, ГОСТам, технологическим требованиям, иным стандартам, нормативным документам, установленным в Российской Федерации для такого рода Товаров.
4.3. Поставляемый товар должен быть сертифицирован (продекларирован) и зарегистрирован. При поставке обязательно должны быть приложены удостоверения, сертификаты соответствия (или декларации о соответствии) и иные документы в соответствии с законодательством РФ в случае, если это предусмотрено законодательством РФ.
4.4. Некачественный, некомплектный товар считается не поставленным.
4.5. Гарантия на товар: не менее 12 месяцев со дня передачи Товара Заказчику.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение сроков поставки Товара, а также нарушение срока замены Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России за соответствующий период.
5.2. За нарушение срока оплаты Товара, определенного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени за каждый день просрочки оплаты Товара в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России за соответствующий период.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 10% цены контракта.
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
5.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.
5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждой стороной обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.7. Согласно ч. 1 п.1,3,4,5,7,8,9,10,11 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Поставщик подтверждает соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
5.8. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего договора, путем переговоров или с использованием претензионного порядка. Ответ на письменную претензию должен быть направлен в срок не позднее 10 рабочих дней после получения претензии.
5.9. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, возникших помимо воли сторон после заключения Договора.
При этом срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
6.2. Сторона, для которой создалось невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно письменно известить другую Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора, предупредив об этом другую Сторону за 10 дней до прекращения Договора.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
7.3. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.4. Сторонам договора, их аффилированным лицам, работникам или посредникам запрещается совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.
7.5. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обстоятельств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно.
8.2 Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой стороны. Исключения из настоящего положения составляют случаи обязательного предоставления информации, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами.
9. Действие, изменение и расторжение Договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий.
9.2. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения к настоящему договору путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде.
9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
9.6 Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х идентичных экземплярах для Сторон, имеющих равную юридическую силу.
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Приложение:
10.1. Спецификация: Приложение № 1.
11. Реквизиты сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1
к Договору № _________
от «___» декабря 2025г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки
- Посмотреть таблицу с данными
Похожие тендеры
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №316797340
АО ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА объявляет тендер: Закупка ГСО
|
Запрос цен
#316797340 |
2 дня
31.10.2025 05.12.2025 |
|
|
Тендер №317208944
АО ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА объявляет тендер: Закупка ГСО
|
Запрос цен
#317208944 |
1 день
10.11.2025 05.12.2025 |
|
|
Анализ цен
#317562376 |
1 день
13.11.2025 04.12.2025 |
||
|
Тендер №318002721
АО ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА объявляет тендер: Закупка АКВА М Кулон
|
Запрос цен
#318002721 |
21 час
20.11.2025 04.12.2025 |
|
|
Тендер №318328259
ООО «УК «РУСЛАКТО» объявляет тендер: Сухой пропиленгликоль
|
Запрос предложений
#318328259 |
7 дней
25.11.2025 11.12.2025 |
Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#318762551 |
442 250
|
срок истек
01.12.2025 02.12.2025 |
|
|
Тендер №318762527
На поставку поверочной газовой смеси
|
Анализ цен
#318762527 |
2 дня
01.12.2025 05.12.2025 |
|
|
Аукцион
#318762481 |
19 000
|
срок истек
01.12.2025 01.12.2025 |
|
|
Тендер №318762315
Рукава ГОСТ 10362-2017 с нитяным усилением
|
Запрос предложений
#318762315 |
22 часа
01.12.2025 04.12.2025 |
|
|
Запрос цен
#318762205 |
81 100
|
срок истек
01.12.2025 02.12.2025 |
Тендеры из региона Нижний Новгород
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Анализ цен
#318762604 |
срок истек
01.12.2025 02.12.2025 |
||
|
Запрос цен
#318762582 |
7 170 968
|
4 дня
01.12.2025 08.12.2025 |
|
|
Электронный аукцион
#318762552 |
4 058 590
|
13 дней
01.12.2025 17.12.2025 |
|
|
Анализ цен
#318762536 |
21 час
01.12.2025 04.12.2025 |
||
|
Запрос цен
#318762534 |
7 170 968
|
4 дня
01.12.2025 08.12.2025 |
 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |