Тендер - Поставка натра едкого технического гранулированного №284669798

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ОБОСНОВАНИЕ_НАЧАЛЬНОЙ._212338,75_44фзdocx - Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_составу_аукционной_заявки_с_инструкцией_(товары)_от_18.10.2023

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

ИКЗ ____________________________________

В соответствии с частью 5 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Заявка должна содержать следующие информацию и документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки:

Участник закупки в составе заявки представляет информацию о конкретных показателях товара (материала) используемого при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг в соответствии со значениями, позволяющими определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг потребностям Заказчика, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки (техническом задании).

При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

• При указании показателя в диапазоне с использованием символов "≥…." и "≤…." участник закупки в своей заявке должен указать точное значение этого показателя.
• Если заказчиком используется какой-либо «термин», «слово», «словосочетание», то участнику закупки в заявке необходимо оставить «термин», «слово», «словосочетание» без изменений.
• В случае установления заказчиком значений или диапазонов значений показателей с использованием символа «,» (запятая), - участник закупки указывает все значения показателей или все диапазоны значений, перечисленные через данный символ.
• Значения показателей и наименование показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать в т.ч. следующие слова (с учетом всех форм слов): «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «менее», «более», «должен», «должен быть», «превышает», «не превышает», «от», «до», «или», символы: «>», «≥», «≤», «
• Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;
• Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;
• Слова «не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не менее указанного значения или равное ему;
• Слова «не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не более указанного значения или равное ему;
• Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;
• Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;
  • Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;
  • Символ «
  • Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения;
  • Указание максимального значения показателя с использованием слов «менее» означает требование значения менее указанного, то есть указание значения равного указанному не допускается.
  • Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словом «эквивалент».

При указании на товарный знак товара считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, а также случае закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудования, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документации.

Указать сведения о товарном знаке, в случае отсутствия в извещении указания на товарный знак (при наличии) или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком (при наличии), отличным от товарного знака, указанного в извещении.

Участник закупки указывает наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран (ОКСМ).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 21.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000296

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Московская обл, Доставка осуществляется до склада Заказчика силами и средствами Поставщика, на автомобилях грузоподъёмностью не более 10 тонн по адресу: ФБУН ГНЦ ПМБ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А» д. 24 в рабочие дни с 8.00 до 15:00 часов

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.75 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. Согласно прилагаемым документам: раздел дополнительная информация и документы "Извещение об осуществлении закупки" п. 28 Независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

согласно прилагаемым документам

Требования к гарантии производителя товара

согласно прилагаемым документам

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,75 44фзdocx

Проект контракта

1 ПРОЕКТ контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки натр едкий

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к составу аукционной заявки с инструкцией (товары) от 18.10.2023

Дополнительная информация и документы

1 Извещение обэлектронном аукционе по44-ФЗ СМП

Извещение_об_электронном_аукционе_по_44-ФЗ_СМП

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом

контрактной службы

______________ /О. В. Фатеева/

«____» ______________ 2024 г.

Извещение об осуществлении закупки

проводимом с целью определения поставщика среди субъектов малого предпринимательства и заключения с ним контракта

на Поставку натра едкого технического гранулированного.

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящее Извещение является неотъемлемой частью извещения о проведении электронного аукциона, сформированного с помощью Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС, zakupki.gov.ru) (далее по тексту – ЕИС) и размещенного в ЕИС.

Извещение об электронном аукционе содержит следующие электронные документы:

- Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_контракта_

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

поставку натра едкого технического гранулированного.

п. Оболенск «___» _______ 2024 г.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - ФБУН «ГНЦ ПМБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Дятлова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава. с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего (ей) на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании результатов осуществления закупки в форме электронного аукциона, протокол __________ № ____ от ____________ г., заключили настоящий Контракт среди субъектов малого предпринимательства (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить Заказчику Натр редкий технический гранулированный (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту) и Техническими характеристиками закупки (Приложение №2 к Контракту), в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар, в соответствии с условиями Контракта.

Качество и безопасность товара. Гарантия качества

2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не бывшим в эксплуатации, с отсутствием потерь эксплуатационных и качественных характеристик из-за складского хранения, готовый к эксплуатации, технически исправен, не является выставочным образцом, не является восстановленным (агрегаты, узлы, детали), не имеет дефектов, укомплектован всеми необходимыми принадлежностями.

2.3. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ (регистрационное удостоверение – при наличии), по качеству и безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться документально в соответствии с условиями п.5.2. настоящего Контракта.

2.4. Гарантийные сроки на товар указаны в технических характеристиках Приложение №2 Контракта.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика), согласно Приложению № 2 Контракта.

2.5. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десять) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе по электронной почте с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

2.6 В соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании части 7 статьи 95 ФЗ- 44 допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, за исключением случаев предусмотренными частями 3 и 4 ст.14 № 44-ФЗ.

Цена Контракта и порядок расчётов

3.1. Цена товара (цена Контракта) составляет _______тыс. руб. (_____рублей ____коп.), включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п.3 ст.164 НК РФ.

3.2. Цена Контракта включает стоимость товара, налоги и сборы, расходы по транспортировке, доставке товара до склада Заказчика, упаковки, маркировки, страхования, погрузки (разгрузки, перегрузке – если необходимо), перевалке и экспедированию, а также таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), стоимость контейнеров и (или) другой многооборотной тары, не подлежащей возврату, если они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми товарами. Стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке и другие сопутствующие расходы.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

3.4 Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений п. 3.26 Приказ Роспотребнадзора от 30.11.2022 № 646 "Производство питательных сред и тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний".

3.5. Заказчик обязуется: единовременно оплатить товар в течение 7 рабочих дней после фактической передачи товара Заказчику с подписанием без замечаний счета, счета-фактуры и накладной, универсального передаточного документа (счет-фактуры), оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС в соответствии с п.п. 5.3. настоящего Контракта.

3.5.1 в случае если окончание поставки товара согласно условиям контракта приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - в соответствующем финансовом году, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году;

3.5.2 в случае если окончание поставки товара согласно условиям контракта приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном финансовом году.

3.5.3 Оплата за поставку товаров (работ, услуг) до получения целевой субсидии производится за счет собственных средств учреждения с учетом положения п. 20 (10) Постановления Правительства РФ от 09.12.2017 N 1496 «Субсидии, предоставленные в текущем финансовом году федеральным государственным бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются на возмещение расходов по операциям, содержание которых соответствует целям предоставления субсидий, произведенных указанными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности и субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в размере подтвержденных в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке произведенных расходов».

3.6. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.

3.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.9. Сумма контракта может быть уменьшена на размер налогов сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.10 Контракт заключается с целью выполнения гос.задания по обязательствам, возложенным Приказом № 646 от 30.11.2022 г.

4. Сроки и условия поставки

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней по заявке заказчика. Заявка (Приложение № 3) на Товар направляется Заказчиком Поставщику в письменном виде по электронной почте. Контактное лицо Поставщика для приема заявки __________________________________________, адрес электронной почты _____________________ для приема заявок (Приложение №3).

4.1.1. Поставщик обязан уведомить (Приложение № 4) Заказчика о получении Заявки на поставку Товара в письменном виде с помощью электронной почты в течение 1 рабочего дня после получения Заявки от Заказчика.

4.1.2. Заявки Заказчика и уведомления Поставщика являются неотъемлемой частью настоящего Договора и хранятся у Заказчика до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

4.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Контракту считается факт передачи Товара Поставщиком, что подтверждается отметкой Заказчика в товарной накладной или в универсальном передаточном документе (счет-фактуре), подписанного Заказчиком усиленной электронной подписью, при отсутствии у Заказчика претензий по качеству и количеству к Товару.

4.3 При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание товарной накладной, универсального передаточного документа (счет-фактуры) свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

4.4. Доставка осуществляется за счет: Поставщика.

4.5. Поставка товара осуществляется до склада Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. о. Серпухов, поселок Оболенск. Квартал А д. 24 ФБУН ГНЦ ПМБ, с 8.00 до 15.00 часов.

4.6. Поставщик отгружает товар в оригинальной упаковке с маркировкой производителя, соответствующей характеру поставляемого Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из случая передачи товара ненадлежащего качества.

4.7. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

4.8. Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика), согласно Техническому заданию/характеристиками ( Приложение № 2 к Контракту).

4.9 Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику в момента вручения ему товара, с подписанием накладной, универсального передаточного документа (счет-фактуры).Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара, с подписанием накладной, универсального передаточного документа (счет-фактуры).

Порядок приемки и документы на товар

5.1. Приёмка поставленных Товаров осуществляется в соответствии с обязательными требованиями, которые установлены настоящим Контрактом.

5.2. Оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) осуществляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС. Первичным учетным документом, подтверждающим (сопровождающим) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), является товарная накладная, универсальный передаточный документ (счет-фактура). Документ о приемке поставленного товара (работы, услуги) считается подписанным с момента его подписания Заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика в ЕИС. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком усиленной электронной подписью.

5.3. Первичная приемка товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика (транспортной компании) на соответствие наименования, количества, ассортимента и качества (видимые недостатки, которые можно обнаружить путем осмотра товара без вскрытия тары, упаковки и иных характеристик поставляемого товара, указанных в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика (транспортной компании) за исключением на соответствие микробиологических, химических и прочих качественных показателей определяемых путем проведения испытаний отделом биологического и технического контроля заказчика.

Приемка и проверка Товара на соответствие микробиологических, химических и прочих качественных показателей предусмотренных в Технических характеристиках закупки (Приложение №2 к Контракту), осуществляется путем отбора пробы из партии Товара необходимого количества для проведения испытаний в соответствии с регламентом входного контроля для такого типа товара. . Испытания входного контроля осуществляет отдел биологического и технологического контроля ФБУН ГНЦ ПМБ. Товар считается Принятым в день передачи положительных результатов испытаний на центральный склад ФБУН ГНЦ ПМБ и подписания накладной, УПД.

В случае если поставляемый товар является прослеживаемым, согласно Постановления Правительства РФ от 01 июля 2021г. № 1110 (об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости), поставщик обязан предоставить в электронном виде через ЭДО Счет-фактуру (УПД), в котором отражены данные по графам: страна происхождения (графа 10,10а), регистрационный номер декларации (графа 11), количественная единица измерения товара (графа 12,12а) и количество товара подлежащего прослеживаемости (графа 13).

Если Заказчиком в момент приемки будут обнаружены транспортные повреждения товара (повреждение упаковки, вскрытие упаковки и пр.) иных признаков порчи, он обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Указанные повреждения фиксируются в составленном Заказчиком акте или в товарной накладной.

5.4. Приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству и комплектности осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Товара Заказчиком (Грузополучателем).

5.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков, выявленных по результатам проведения входного контроля в товаре, некачественного товара, недостачи, несоответствия товара условиям Контракта, спецификации Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения уведомляет об этом Поставщика. Поставщик после получения уведомления направляет, предварительно сообщив Заказчику о дате прибытия, своего представителя к Заказчику для проверки несоответствия и составления акта о выявленных недостатках в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. При неявке представителя Поставщика и (или) сообщении от Поставщика о неявке представителя к Заказчику, последний вправе составить акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и направить его Поставщику.

5.6. В акте о выявленных недостатках должны быть указаны наименование товара, его идентификация, описание дефекта, недостатков в товаре, недостачи, несоответствия товара условиям Контракта,

спецификации и требования Заказчика. Поставщик обязан устранить недостатки и заменить товар ненадлежащего качества, несоответствующий условиям Контракта, спецификации в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления и акта.

В случае осуществления возврата в соответствии с поставкой ненадлежащего качества товара , проба для испытаний входного контроля входит в затраты и риски Поставщика

5.7. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления и акта от Заказчика направить Заказчику уведомление по существу требований Заказчика. Если Поставщик не направит в указанный срок уведомление, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, исполнения Контракта и потребовать уплаты штрафных санкций и возмещения убытков.

5.8 Вывоз товара от Заказчика для устранения недостатков и доставка товара Заказчику в соответствии с пунктом 5.6. Контракта производятся силами и средствами Поставщика.

5.9. В целях проверки качества поставляемого товара либо при наличии претензий со стороны Заказчика к качеству поставленного товара Заказчик вправе провести независимую экспертизу качества товара. При этом Заказчик в письменной форме по почте или факсу направляет Поставщику уведомление о проведении независимой экспертизы.

5.10. В случае если по результатам экспертизы качества товара выявится, что поставленный товар не соответствует требованиям законодательства РФ к качеству, безопасности товара для такого товара, либо характеристикам, установленным в Спецификации, Поставщик в течение не более 10 календарных дней с даты получения результатов экспертизы обязан заменить указанный товар товаром надлежащего качества за свой счет. В противном случае Поставщик считается просрочившим поставку товара и несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта. Расходы Заказчика по проведению независимой экспертизы в данном случае возмещаются Поставщиком в полном объеме.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Контракту.

6.1.2. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 5 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.1.3. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.

6.1.4. отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям Контракта.

6.1.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.1.6. требовать от Поставщика устранение недостатков и замены товара ненадлежащего качества, несоответствующий условиям Контракта, спецификации.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с условиями Контракта.

6.2.2. требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.

6.2.3. обязан провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. требовать от Заказчика полное и своевременное исполнения обязательств по Контракту.

6.3.2. привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товара по Контракту.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Контракта.

6.4.2. обеспечить передачу товара в соответствии с условиями Контракта.

6.4.3. представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

6.4.4. обеспечить устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену за свой счет, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.4.5. При подписании Контракта Поставщик гарантирует Заказчику, что, заключая его, Поставщик преследует деловую цель и отразит операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности, уплатит установленные действующим законодательством налоги, обязанность по уплате которых возложена на Поставщика, в том числе НДС и исполнит иные налоговые обязательства. В случае, если Заказчику на основании решения налогового органа, будут предъявлены требования или приняты меры имущественного характера по причине неисполнения Поставщиком своих налоговых обязательств, связанных с исполнением Контракта Поставщик обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с погашением предъявленных требований Заказчику, в том числе сумму невозмещенного НДС.

6.4.6. В случае наличия в составе драгоценных металлов, Поставщик обеспечивает предоставление (размещение) информации, в ГИИС ДМДК в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Исполнение Поставщиком обязательств по Контракту обеспечивается независимой гарантией или внесением денежных средств.

7.2. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

7.3. Обеспечение предоставляется в размере 5 % от цены Контракта, что составляет _______ рублей __ копеек.

7.4. В случае предоставления Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

7.5. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

7.6. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ. В случае если настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ.

7.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке.

7.8. Подписание настоящего Контракта является согласием Поставщика на удержание Заказчиком штрафных санкций, пени, неустойки из суммы, обеспечения исполнения Контракта (на усмотрение Заказчика) после истечения 5 (пяти) рабочих дней с даты, указанной в уведомлении и не получения в указанный срок от Поставщика доказательств надлежащего исполнения обязательств.

7.9. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.10.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (Исполнителя, Подрядчика)о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ.

7.11. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации согласно ч. 8.1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту (контракту) Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно: в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г, правилами и порядком, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных к направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПостановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44 ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в раз-мере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44 ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44 ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного ч. 30 ст. 34 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.13. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.14. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.

8.15. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.17. Неустойка взыскивается одновременно с оплатой. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Поставщику или удержана из обеспечения исполнения Контракта . Суммы в размере не исполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик удерживает из суммы, подлежащей уплате Поставщику.

9. Порядок расторжения Контракта

9.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в одностороннем порядке ,в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством, в порядке ст.523 ГК РФ.

9.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.3. Расторжение Контракта осуществляется Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов.

9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Контракт в одностороннем порядке без возмещения Поставщику убытков, обусловленных прекращением Контракта:

• если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения Поставщика;
• в случае проведения в отношении Поставщика процедуры ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства, а равно в случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и приостановления операций по его счетам;
• в случае нарушения сроков и условий поставки; непрохождения поставленного товара входного контроля.

9.6. В случае расторжения Контракта по решению суда, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в ЕИС. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней также с использованием ЕИС. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии (если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет), после чего Заказчиком возможно воспользоваться правом удержания (потребовать сумму неустойки от гаранта, если контрагент обеспечил исполнение контракта независимой гарантией, удержать деньги из денежного обеспечения контракта, или вычесть неустойку из оплаты по контракту в порядке ч. 14 ст. 34 ФЗ-44).

В претензии, кроме остальных, должны быть указаны следующие данные:

- основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

- предъявляемые требования, а при денежном требовании – его размер;

- дата составления претензии.

11.3. В случае не достижения согласия путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения условий, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка. Споры могут быть переданы на рассмотрение суда по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии.

11.4. Претензионная переписка Сторонами ведется в ЕИС.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При заключении и (или) исполнении настоящего Контракта Стороны, их аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой форме, ни напрямую, ни через посредников, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности. При заключении и (или) исполнении Контракта Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях по легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого нарушения.

13. Срок действия, порядок изменения условий Контракта

13.1. Контракт, вступает в силу с даты его заключения и действует до 25 декабря 2025 года, а части исполнения сторонами обязательств до полного их исполнения.

13.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

13.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.4. Возможно изменение условий Контракта по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество товара увеличивается или уменьшается не более чем на 10%.

13.5 Изменение условий Контракта допускается по соглашению Сторон на основании ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, которые оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон, и являются его неотъемлемой частью.

14. Заключительные положения

14.1. Стороны представляют сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом будет считаться адрес, указанный в реквизитах п. 15 Контракта.

14.2. Все уведомления Сторон, в том числе претензии, обращения, связанные с исполнением Контракта, приложения и дополнения к нему, оформляются и направляются в письменной форме по почте заказным письмом, и/ или с использованием факсимильной связи, электронной почты по реквизитам Стороны, указанным в настоящем Контракте, с последующим направлением оригинала.

14.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

14.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

14.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

-Приложение № 1 «Спецификация товара»

-Приложение № 2 «Технические характеристики»

-Приложение № 3 «Заявка на поставку товара»

-Приложение № 4 « Уведомление»

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер Котович Н.В.

Юрисконсульт по гос. закупкам Снегирева Е.С.

Экономист ОФПБУ Гагарина Е.В.

Исполнитель Волос И.Г.

Приложение № 1

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет _________________ (указать сумму прописью) рублей, в т.ч. НДС ____% _____________(указать сумму прописью ) рублей.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поставляемый товар является новым, не бывшим в эксплуатации, с отсутствием потерь эксплуатационных и качественных характеристик из-за складского хранения, готовый к эксплуатации, технически исправен, не является выставочным образцом, не является восстановленным (агрегаты, узлы, детали), не имеет дефектов, укомплектован всеми необходимыми принадлежностями.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика) и составлять не менее 80% от остаточного срока годности.

Гарантия качества и безопасности поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ (регистрационное удостоверение – при наличии), по качеству и безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться документально в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Весь товар соответствует показателям, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, и качественных характеристик товара, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара.

Весь товар должен быть в оригинальной упаковке с маркировкой производителя, соответствующей характеру поставляемого Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 2024 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (ФБУН «ГНЦ ПМБ»)

___________________________________________________________________________________

Наименование организации Поставщика

Адрес нахождения:

Ф.И.О. руководителя

Заявка № _________

на поставку Товара по контракту № _____ от _____

Просим поставить________________________ в количестве _______, в сроки до «____»________20__г.

(наименование Товара)

______________________ __________________

Исполнитель заявки Ф.И.О.

тел:______________

электронная почта:________

факс:____________

Приложение № 4

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 2024 г.

Организация поставщика

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим информируем Вас о получении Заявки №_____ от _______ на

Поставку __________________ по контракту от ________ № ________.

наименование Товара

Товар обязуемся поставить в сроки до «__»______20___г. и по условиям, предусмотренным в контракте.

Должность Подпись ( Ф.И.О.)

Исполнитель Ф.И.О.

№ телефона

Уведомление подписывается руководителем организации, либо уполномоченным лицом, с приложением доверенности (приказа).

Описание_объекта_закупки_натр_едкий ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

от «___» ______ 2024 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставляемый товар является новым, не бывшим в эксплуатации, с отсутствием потерь эксплуатационных и качественных характеристик из-за складского хранения, готовый к эксплуатации, технически исправен, не является выставочным образцом, не является восстановленным (агрегаты, узлы, детали), не имеет дефектов, укомплектован всеми необходимыми принадлежностями.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

Гарантия качества и безопасности поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ (регистрационное удостоверение – при наличии), по качеству и безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться документально в соответствии с условиями п.5.2. настоящего Контракта.

Весь товар соответствует показателям, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, и качественных характеристик товара, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара.

Весь товар должен быть в оригинальной упаковке с маркировкой производителя, соответствующей характеру поставляемого Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

- Посмотреть таблицу с данными

Зав. НПО ДиПП _____________________ Мартовецкий М.Н.