Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» (МБУ ДК «Синтетик»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кирилловой Галины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________ в лице ____________________, действующей на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБУ ДК «Синтетик», на основании результатов проведения закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
Предмет Договора 1.1.
Поставщик обязуется поставить напольное покрытие (далее – Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) (далее – Спецификация), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 1.2. Место поставки Товара: г. о. Город Тверь, п Химинститута, д. 31, МБУ ДК «Синтетик». 1.3. Срок поставки Товара: Товара: в течение 10 календарных дней с даты подписания Договора. Время приема товара: в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 17:00 часов (по местному времени Заказчика) обеденный перерыв с 13:00 по 13:45 часов. 1.4. Объем поставки товара указан в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).
Цена Договора и порядок расчетов 2.1.
Цена Договора составляет ____________ (__________________________________) рубля __ копеек в т.ч. НДС/без НДС.
Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности. 2.2. Оплата по Договору осуществляется в Российских рублях. 2.3.
Установленная Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора за исключением случаев предусмотренных Законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (либо УПД). 2.5. Основанием для оплаты является надлежаще оформленные обеими сторонами договора, а также представленные Поставщиком счет, счет-фактура и товарная накладная (либо УПД). Датой оплаты является дата списания средств с лицевого счета Заказчика. 2.6.
В цену Договора включены все налоги, сборы, другие обязательные платежи, а также стоимость доставки товара Заказчику, выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
Права и обязанности Сторон 3.1.
Заказчик вправе: 3.1.1.
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. 3.1.2.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, относящихся к поставляемому товару, передача которых предусмотрена условиями Договора или действующим законодательством. 3.1.3.
Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров. 3.1.4.
Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части несоответствия потребительских качеств, количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров. 3.1.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств. 3.2.
Заказчик обязан: 3.2.1.
Обеспечить своевременную приемку товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора. 3.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный товар надлежащего качества в соответствии с Договором. 3.3.
Поставщик вправе: 3.3.1.
Требовать своевременного принятия Заказчиком товара. 3.3.2.
Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 2 Договора. 3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств. 3.4.
Поставщик обязан: 3.4.1.
Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, свидетельствующие о надлежащем исполнении условий Договора. 3.4.2. Обеспечивать соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации. 3.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара в течение 2-х дней с момента обращения заказчика. 3.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
Качество и комплектация Товара
4.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы и монтаж товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Право выбора способа доставки товара Заказчику, осуществление погрузочно-разгрузочных работ принадлежит Поставщику.
4.2. Поставляемый товар по ассортименту, количеству, качеству, характеристикам должен соответствовать Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).
4.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении и в ремонте).
4.4. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом маркирован и упакован в тару, обеспечивающую полную сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.
Порядок поставки и приемки Товара 5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится, в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством РФ. 5.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной накладной. 5.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке. 5.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). 5.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком. 5.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком. 5.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара. 5.8. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной накладной, при отсутствии у Заказчика претензий к поставленному Товару. 5.9. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика. 5.10. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.
Гарантийные обязательства 6.1. Срок гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен быть не меньше, установленного срока гарантии Производителя. В случае если срок гарантии не установлен Производителем, то срок гарантии Поставщика, на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. 6.2. Срок гарантии на поставляемый Товар, в том числе на запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, входящие в комплект поставки, начинает исчисляться со дня приемки Товара Заказчиком. 6.3. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре недостатков, в том числе скрытых, препятствующих нормальной эксплуатации Товара, Поставщик обязан в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента извещения об обнаружении в поставленном товаре дефектов устранить их за свой счет. 6.4. Гарантия качества товара включает в себя действия Поставщика по безвозмездному устранению недостатков в качестве Товара, возникшие в период гарантийного срока и осуществляется путем замены Товара, на идентичный Товар, надлежащего качества. При этом Поставщик обязан предоставить Заказчику документ о гарантии на этот Товар. Гарантийный срок при этом должен быть не менее срока, установленного первоначально при поставке Товара. 6.5. Замена Товара производится в месте нахождения Заказчика. Все расходы по замене Товара, включая, но, не ограничиваясь транспортными расходами, расходами на транспортировку, упаковку заменяемого Товара и иные расходы несет Поставщик. 6.6. Гарантия качества должна распространяться на товар в целом и на все составляющие (комплектующие) части Товара. 6.7. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Поставщик
Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 7.2. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере 3/300 (трех трехсотых) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 7.4. Неустойки (пени и штрафы), подлежащие выплате Поставщиком Заказчику, перечисляются на счет Заказчика. 7.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней): 7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
Форс-мажор
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.3. Наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены соответствующими компетентными органами.
8.4.
Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. договора, будут длиться более одного
месяца, Стороны предпринимают все необходимые действия для исполнения условий настоящего Договора.
8.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
Изменение условий Договора, расторжение Договора 9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 9.1.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора. 9.2. Изменение условий Договора действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
Порядок разрешения споров 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений с указанием сроков. 10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. 10.4. Если требования Стороны не удовлетворены или удовлетворены не в полном объеме в сроки, установленные в претензии, или в случае неполучения ответа в сроки, установленные п. 10.3 Договора, Сторона имеет право обратиться в суд. 10.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Тверской области.
Заключительные положения 11.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 12 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого, надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ. 11.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление. 11.5.
В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 11.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 11.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 11.8.
Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. 11.9. К Договору прилагается:
- Приложение № 1 – Спецификация;
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.