Тендер - поставка наборов реагентов №306030305

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 147
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с по Место предоставления документации:не предусмотреноПорядок предоставления документации:не предусмотреноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 150_ЕД-25_реагенты_Хема_Ц_по_несос_91_КЗ-25

Документация

о закупке у единственного поставщика № 150/ЕД-25

«07» августа 2025 года

С целью удовлетворения потребностей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в товарах, работах, услугах с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»», утвержденного руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.12.2024 года извещает о закупке у единственного поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

носит уведомительный характер

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительная информация документации о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик А. Л. Мельчаков

Отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены договора и иных существенных условий исполнения договора при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № 150/ЕД-25

«__» ___________2025 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Гелетюка Ивана Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ХЕМА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора по развитию компании Петухова Павла Александровича, действующего на основании Доверенности от 01.03.2025, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок осуществить поставку Заказчику поставка наборов реагентов, в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставляемого товара.

1.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, ул. Свободы, 147.

2. Качество, объем и гарантии

2.1. Товар должен иметь соответствующие документы, удостоверяющие качество поставляемого товара: паспорта либо удостоверения качества производителя, инструкции (методики) приготовления (в комплект поставки входит: инструкция по применению, сертификат анализа, файл для обработки данных, экземпляр методики с последующей актуализацией) на русском языке, либо должны иметь перевод на русский язык, заверенный печатью поставщика. Оригиналы или заверенные копии документов доставляются с товаром. Товар должен быть доставлен в соответствии с требованиями документации на поставляемый товар, с соблюдением температурного режима при транспортировке. Упаковка товара должна иметь обеспечение защиты от климатических и механических повреждений при транспортировке места поставки. Товар поставляется с актом приема-передачи товара.

2.2. Объем и качество поставляемого товара определяется в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Цена Договора

3.1. Стоимость товара устанавливается в рублях Российской Федерации.

3.2. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.

Цена Договора включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также стоимость доставки по месту поставки.

3.3. Оплата производится в безналичной форме со счета Заказчика, по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи товара по количеству и качеству.

Расчеты осуществляются за счет средств бюджетного учреждения из внебюджетных источников финансирования.

3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Обязанности Поставщика:

- осуществить поставку товара в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

- безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Права Поставщика:

- требовать своевременного подписания Заказчиком акт приема-передачи товара.

- требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом приема-передачи товара.

4.3. Обязанности Заказчика:

- произвести Поставщику оплату за поставленный товар.

- осуществить приемку товара от Поставщика и проверить его количество и качество в соответствии с условиями настоящего Договора с оформлением акта приема-передачи товара.

- определять лиц, непосредственно участвующих в приеме-передаче товара по количеству и качеству.

4.4. Права Заказчика:

- требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

- требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

5. Срок поставки товара. Приемка товара.

5.1. Товар по настоящему Договору поставляется в течение в течение 30 рабочих дней со следующего дня после заключения договора, позиция 4 в количестве двух наборов с 01.11.2025 по 15.11.2025 года. Доставка товара до Заказчика осуществляется за счет Поставщика.

5.2. Передача товара осуществляется по акту приема-передачи в месте поставки, указанном в настоящем Договоре. Акт приема-передачи подписывается Заказчиком в течение 5 рабочих дней со дня следующего за днём поставки товара. Срок приемки товара 5 рабочих дней. Контактное лицо: Слепухина Ирина Николаевна т.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69.

5.3. Приемка товара по количеству и качеству производится на складе Заказчика (по месту поставки) и оформляется двусторонним актом приема-передачи товара.

5.4. В случае неправильно оформленных сопроводительных документов, отсутствии акта приёма-передачи товара товар оформляется на ответ-хранение и считается не поставленным при определении срока поставки товара.

5.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектного товара Заказчик оформляет акт с указанием выявленных дефектов, недостатков и направляет его Поставщику по электронной почте. Поставщик обязан ответить о получении письма с актом по электронной почте, ответ должен быть с отметкой о доставке и прочтении. Поставщик обязан в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днём получения указанного акта, письменно ответить на акт, ответ направить по электронной почте.

Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара, доукомплектовать товар, а в случае существенного нарушения требований к качеству, комплектности товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества, некомплектного товара товаром, соответствующим Договору, в срок, дополнительно согласованный Сторонами (при участии представителя Поставщика в приемке Товара) или установленный Заказчиком (при односторонней приемке Товара Заказчиком), который ни при каких обстоятельствах не может превышать 60 рабочих дней с момента получения претензии от Покупателя.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

6. Порядок расторжения и изменения Договора

6.1. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке по решению Заказчика, по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.2 Если до расторжения договора поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара должно быть уменьшено с учетом количества поставленного товара по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара.

6.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе внести изменения в договор в случае:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товар;

- при исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;

- изменения сроков исполнения договора.

При исполнении договора допускается замена товаров исключительно на товары российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

7.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Договора.

7.3. За нарушение срока исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Договора (контракта) за каждый день просрочки исполнения обязательств до фактического исполнения в пределах его обязанности восполнить недопоставленное.

7.4. За недопоставку товара Поставщик, предусмотренного Договором Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Договора.

7.5. За несвоевременную оплату Товара Поставщик вправе потребовать неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Договору и возмещения убытков, понесенных Заказчиком вследствие неисполнения условий Договора.

8. Срок действия Договора и прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.12.2025, в части оплаты до полного исполнения обязательств.

8.2. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

8.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Челябинской области.

8.4. Условия форс-мажора определяются в соответствии с действующим законодательством.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 150/ЕД-25

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными