Тендер - поставка набора реактивов для научных исследований. №296039823

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Подбельского, д. 3
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.04.2025 по 10.04.2025Место предоставления документации:-Порядок предоставления документации:-Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_ЕД.П._реактивы_для_НИР

И З В Е Щ Е Н И Е

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Санкт-Петербург «10» апреля 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии» (ФГБНУ ВНИИСХМ) в настоящем извещении сообщает о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предмет закупки: поставка набора реактивов для научных исследований.

Способ осуществления закупки: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании подпункта 4 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии».

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: ФГБНУ ВНИИСХМ;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Подбельского, д. 3; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; т. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки:
Поставка набора реактивов для научных исследований, 1 набор. - Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Подбельского, д. 3
Срок поставки: в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги, в том числе в виде суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее – сумма единичных расценок) и максимальное значение цены договора:

Начальная максимальная цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Приложения:

- приложение № 1 «Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя»;

- приложение № 2 «Проект договора».

Директор

ФГБНУ ВНИИСХМ _________________________ Цыганов В.Е.

Приложение № 1

к извещению о закупке у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

от «10» апреля 2025 г.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя

Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии» (ФГБНУ ВНИИСХМ).

Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин, ш. Подбельского, дом 3

Предмет договора: поставка набора реактивов для научных исследований.

Сроки поставки товара: в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Основание закупки: подпункт 4 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБНУ ВНИИСХМ.

Информация о причинах и (или) необходимости осуществить закупку у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя:

По результатам изучения рынка товаров, единственный поставщик предоставляет наиболее выгодные условия сочетания цены и качества. Проведение конкурентных процедур нецелесообразно, так как результат не может быть поставлен в зависимость от результатов закупочных процедур, так как не заключение договора может привести к срыву выполнения научной программы гранта.

Обоснование цены договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование выбора конкретного исполнителя:

Для поставки товаров, заказчиком заключается договор с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ35», которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к поставщикам и которое предоставило наименьшее ценовое предложение.

Инициатор закупки: руководитель проекта РНФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56 Цыганов В.Е.

Приложение № 2

к извещению о закупке у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

от «10» апреля 2025 г.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ________________

г. Санкт-Петербург «__» апреля 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии» (ФГБНУ ВНИИСХМ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Цыганова Виктора Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ35» (ООО «ЭЛЕМЕНТ35»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Чуранова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, на основании подпункта 4 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – «Договор») о следующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить поставку реактивов для научных исследований (далее - «Товар») на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Наименование, ассортимент, номенклатура, технические характеристики и количество поставляемых Товаров, а также срок и другие условия поставки определены в Спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Заказчику Товары принадлежат ему на праве собственности, не отчуждены, не являются предметом залога или спора, не состоят под арестом, свободны от прав третьих лиц, выпущены таможенными органами для свободного обращения на территории Российской Федерации.

1.4. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, без НДС, на основании УСН.

Цена Договора включает в себя все необходимые налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь: транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты Поставщика по доставке товаров в адрес Заказчика и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего Договора.

1.5. Поставщик осуществляет поставку Товаров в срок, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Качество товаров. Упаковка

2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества и комплектности поставляемых товаров требованиям технических регламентов, ГОСТов, ОСТов, ТУ и других стандартов, образцам, а также требованиям, предъявляемым к такого рода товарам, в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя. Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не используемыми, в исправном и пригодном для его использования по назначению состоянии.

2.2. При передаче товаров Поставщик обязуется передать все необходимые документы к поставляемым товарам, удостоверяющие качество товаров, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) (при наличии таковых).

2.3. Товары должны быть надлежащим образом упакованы. Упаковка должна обеспечить сохранность товаров при хранении и транспортировке (жесткая упаковка с защитой от механических повреждений, согласно заводской инструкции по перевозке изделия).

3. Срок и порядок поставки товара

3.1. Поставщик обязуется поставить Товары в срок, указанный в Спецификации.

3.2. Поставщик может осуществить досрочную поставку товаров.

3.3. Место поставки (доставки) товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Подбельского, д.3.

Время поставки товаров с 9:00 часов утра до 18:00 часов вечера по местному времени.

3.4. Поставщик обязуется уведомить Заказчика о готовности товаров к передаче за 2 (два) рабочих дня до планируемого дня поставки: Пётр Кусакин, E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.5. Одновременно с передачей Товаров Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы, оформленные надлежащим образом: оригинал счета и УПД, документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора (при наличии).

3.6. В документах, указанных в пункте 3.5. настоящего Договора, наименования товаров, единицы измерения и цены приводятся в точном соответствии со Спецификацией.

3.7. В случае отсутствия или ненадлежащего оформления УПД и/или оригинала счета и/или товарной накладной Поставщик обязуется заменить указанные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня выявления соответствующего нарушения Заказчиком.

3.8. Приемка Товаров осуществляется уполномоченным лицом Заказчика. При приёмке Товаров Заказчик проверяет их по количеству и качеству упаковки, и делает соответствующую отметку в товарной накладной.

3.9. Обязанность Поставщика передать Товар Заказчику считается исполненной в момент фактической передачи товара, что подтверждается проставлением соответствующей отметки в накладной, уполномоченным представителем Заказчика.

3.10. Право собственности на Товары, риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

3.11. Если при приемке обнаружится ненадлежащее качество или количество товаров, об этом делается соответствующая отметка в товарной накладной и Заказчик вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего акта о недостатках товаров. В случае неявки представителя Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего вызова, Заказчик вправе составить односторонний акт о недостатках товаров.

3.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика по передаче товаров, отсутствия необходимых документов, предусмотренных в п.п. 2.2, 3.5 настоящего Договора, неправильного их оформления и допущения Поставщиком иных нарушений, все возникшие в связи с этим расходы принимает на себя Поставщик.

4. Порядок оплаты товара

4.1. Заказчик осуществляет оплату товара в следующем порядке:

4.1.1. Авансирование в размере 30 (тридцать) % от Цены Договора производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления Поставщиком счёта. Оплата в размере 70 (семьдесят) % от Цены Договора производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки Товара, указанного в Спецификации, а также получения документов, предусмотренных в пунктах 2.2 и 3.5 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом.

4.2. Цена товара и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4.3. Оплата товаров будет осуществляться платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.4. Источник финансирования: грант РНФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки поставки Товара в нарушение условий настоящего Договора, Поставщик считается допустившим просрочку поставки Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика пеню в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ Российской Федерации, действующей на дату возникновения просроченного обязательства, от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки, но не более 5% от Цены Договора.

5.2. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. За невыполнение обязательств по оплате товаров по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты Поставщику неустойку за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ Российской Федерации, действующей на дату возникновения просроченного обязательства, от соответствующей суммы задолженности, но не более 5% от Цены Договора.

5.4. Стороны не несут ответственности и не обязаны возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций по договорам с третьими лицами.

5.5. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей стороной письменной претензии с требованием об ее уплате. Претензии рассматриваются сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Товара принимается без учета НДС.

5.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по вине другой Стороны и/или по вине третьих лиц.

6. Гарантии

6.1. Гарантия качества Товара (оборудование и комплектующие) устанавливается в соответствии гарантийным сроком, установленным производителем товара, но не менее 12 месяцев с даты поставки Товара Поставщиком. На дату поставки Товара (, расходные материалы, реактивы, реагенты, среды) остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 3-х месяцев.

6.2. Вывоз Товара с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка товаров для устранения недостатков, возврат товара обратно, замена товара Заказчику осуществляется силами и за счет Поставщика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после подписания настоящего Договора. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, военные действия, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны влечет за собой утрату ссылаться на эти причины.

7.3. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, то Договор может быть расторгнут одной из сторон путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При заключении и (или) исполнении настоящего договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой форме, ни напрямую, ни через посредников, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности. При заключении и (или) исполнении настоящего договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 9.1. настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 9.1. настоящей оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях по легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 9.1. настоящей оговорки действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящей оговоркой срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого нарушения.

10. Действие Договора во времени

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до «31» января 2025 года, а в части обязательств Сторон – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Поставщик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.7. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую сторону средствами оперативной связи, а затем в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

10.8. Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – «Спецификация».

11. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к гражданско-правовому

договору № ___________

от «__» апреля 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить следующие товары:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, без НДС, на основании УСН.

Срок поставки товаров: в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.

- Посмотреть таблицу с данными