Тендер - Поставка набора моющих и чистящих средств №286663401
Описание тендера:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №21" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" объявляет тендер: Поставка набора моющих и чистящих средств (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательное школа №21» городского округа «город Якутск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шараповой Лидии Николаевны действующего (ей) на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Договорной системе) и иных нормативных правовых актов, протокола ______________ от «___» ____________ 2024 года № __________________,, заключили настоящий муниципальный Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Термины и их толкование
В рамках настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, Стороны, принимают следующие термины и их толкование:
«Муниципальный Договор» - гражданско-правовой договор, предметом которого является поставка товара, который заключен от имени ГО «город Якутск» муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд;
«Муниципальный заказчик» - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;
«Эксперт, экспертная организация» - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
«Предмет Договора» - сооружения и объекты, в отношении которых осуществляется поставка товара согласно условиям настоящего Договора;
«Цена Договора» – денежная сумма, которая выплачивается Заказчиком Поставщику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
«Отдельный этап исполнения Договора» - часть обязательства поставщика в отношении которого Договором установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
«Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение» - государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 настоящего Федерального закона;
«Документ о приемке» - подписанный уполномоченными представителями Поставщика, Заказчика, документ сдачи-приемки товара, поставленного на Объект;
«Гарантийный срок» – период времени, в который Поставщик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и (или) ненадлежащего качества товара на Объекте, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору;
«Дефект» (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый) (недостатки) – каждое отдельное несоответствие товара установленным требованиям проекта, технической документации, технических регламентов, нормативно-правовых актов и нормативных документов, возникающее в процессе выполнения оснащения Объекта, а также в течение гарантийного срока;
«Представитель Поставщика (Заказчика)» – лицо, уполномоченное Поставщиком (Заказчиком) на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Договором. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
«Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком, для приема поставляемого товара;
«Предписание» – замечания надзорных и контрольных органов, в том числе замечания Заказчика, изложенные в письменном виде, по качеству, количеству и месту установки поставляемых товаров, на соответствие поступающего оборудования и материалов проектной документации, по предоставлению документов, подтверждающих качество товара, относящиеся к выполнению Поставщиком условий настоящего Договора и подлежащие немедленному устранению. Предписание может быть оформлено с требованием об остановке поставки товара или без такового;
«Обязательства, не имеющие стоимостного выражения» - факты неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком любых обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, в том числе: не в соответствии с техническим регламентам и иными нормативно- правовыми актами и Договорными условиями; за недостоверное предоставление отчетов и сведений; за неприбытие (отсутствие) полномочного представителя Поставщика по уведомлению Заказчика на производственные совещания, инспекционные проверки и другие мероприятия в период исполнения Поставщиком гарантийных обязательств за каждый случай неприбытия (отсутствия); ненадлежащее заверение копий документов; непредставление, либо несвоевременное предоставление информации по запросам Заказчика;
«Обязательства, имеющие стоимостное выражение» - факты неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком любых обязательств, предусмотренных Договором, имеющих денежную стоимость, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе: за нарушение сроков начала, окончания и некачественную поставку товаров, не в соответствии с техническим регламентам и иными нормативно-правовыми актами и Договорными условиями; непредставления исполнительной документации, в том числе сертификатов, технических паспортов, и других документов, удостоверяющих качество товаров, конструкций и деталей.
При толковании настоящего Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию, опыт и добросовестность Поставщика и привлеченных им субпоставщиков.
Предмет Договора
Поставщик обязуется передать Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в приложении № 1 к Договору («Спецификация поставляемых товаров»), в объеме и являющееся неотъемлемой частью Договора (далее – товар, товары), в обусловленные Договором сроки, а Заказчик обязуется оплатить товары в установленных Договором порядке, форме и размере.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
2.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара в помещение Заказчика по адресу: Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Богатырева, д. 2.
2.4. При поставке товара Поставщик обязан: произвести доставку, разгрузку, и установку товара в помещении получателя.
2.6. Страна происхождения товара: __________________.
Цена Договора и порядок оплаты
Цена Договора составляет ______________ (_________________________) рублей _____ (____________) копеек, в том числе НДС - ___%, что составляет ____________ (________________________) рублей/без НДС (далее – Цена Договора), является твердой и не подлежит изменению в течение срока исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и Федеральным законом № 44-ФЗ.
Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Договору.
Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Договором условий.
Стоимость упаковки, фурнитуры, сборочных, установочных (с выполнением всех необходимых работ для обеспечения бесперебойного функционирования, в том числе выравнивания), погрузочно-разгрузочных, пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, включены в Цену Договора.
Источник финансирования: бюджет городского округа «город Якутск».
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Договора с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 16 Договора. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
Авансирование не предусмотрено.
Оплата Цены Договора, отдельных этапов исполнения Договора (в случае установления этапов исполнения Договора) производится Заказчиком на основании надлежащим образом оформленного и подписанного обеими Сторонами документа о приемке товара и товарной накладной, в соответствии с разделом 5 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Сумма подлежащей уплате уменьшается заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о Договорной системе, Договор должен содержать порядок определения количества поставляемого товара на основании заявок заказчика.
Срок и условия поставки
В рамках исполнения Договора поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение № 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
Одновременно с заключением Договора Стороны обязаны подписать График поставки.
4.3. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу места доставки: Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Богатырева, д. 2 (поставка осуществляется в помещение учреждения) в течении 15 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
Поставщик за 2 дня до осуществления поставки Товара в место доставки направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара.
Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
Приемка товара
5.1.
Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном настоящим Договором и действующих нормативных документов Российской Федерации.
5.1.1 В случае поставки товара третьему лицу, именуемому в дальнейшем Грузополучатель, поставка товара осуществляется Грузополучателю, оплата за товар производится Заказчиком.
5.2.
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком/Грузополучателем точное время и дату поставки в Графике поставки (приложение № 2 к Договору).
5.3.
Поставщик поставляет товары Заказчику/Грузополучателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
5.4.
Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику/Грузополучателю, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в «Техническом задании» (приложение № 3 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в «Техническом задании (приложение № 3 к Договору).
5.5.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
5.6.
Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
5.7.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.8.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.9.
Уборка и вывоз упаковки производится силами и за счет Поставщика.
5.10.
В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарной накладной и счетов-фактур, документа о приемке товара, составленный по форме приложения № 4 к Договору, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11.
В течение 5 дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.10 Договора, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, проводит экспертизу результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, с оформлением экспертного заключения.
В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 2 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 2 дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора.
5.12.
В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 2 дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
5.13.
По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в пункте 5.10 Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента поставки товара подписывает документ о приемке товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
Права и обязанности сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 5 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору.
Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
Заказчик обязан:
Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.
При обнаружении Заказчиком несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.
Поставщик вправе:
Требовать подписания в соответствии с п. 5.13. настоящего Договора Заказчиком документом о приемке товаров по Договору.
Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 2 Договора.
Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Договора.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить товары в помещения грузополучателей в соответствии с условиями Договора.
Своевременно осуществить сборку поставленного товара в помещениях грузополучателей.
Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 2 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
Представить Заказчику счет для оплаты не позднее 5 календарных дней со дня подписанного обеими Сторонами документа о приемке товара.
Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
В случае, если Договор заключается с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона о Договорной системе, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.6 настоящего Договора.
Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Обеспечение исполнения Договора
Требование об обеспечении исполнения Договора не установлено.
Гарантии
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора, изложенным в «Техническом задании» (приложение № 3 к Договору).
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в «Спецификации» (приложение № 1 к Договору) и исчисляется с момента подписания документа о приемке товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.
В период гарантийного срока Поставщика, Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый гарантийный ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в течение 48 часов с момента поступления письменной заявки Заказчика. В случае невозможности произвести ремонт в течение 48 часов с момента поступления указанной в данном пункте заявки, Заказчику предоставляется аналогичное оборудование на время ремонта.
Поставщик обязан осуществить гарантийное обслуживание в следующих случаях (гарантийные случаи):
- поломки (неисправности) товаров;
- сбоях в работе товаров.
Если Поставщику в пределах гарантийного срока предъявлено требование о замене некачественного товара на товар надлежащего качества, такое требование должно быть выполнено в течение 5 календарных дней с момента получения. Подлежащий замене товар возвращается Поставщику. Все расходы, связанные с заменого товара (в том числе оплата доставки товара и погрузо-разгрузочных работ), несет Поставщик.
Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Требование по обеспечению гарантийных обязательств не установлено.
Порядок урегулирования споров
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
Порядок расторжения Договора
Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в том числе по следующим основаниям:
В случае осуществления поставки товаров ненадлежащего качества (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный разумный срок;
В случае нарушения сроков поставки товаров / этапов поставки;
В случае осуществления поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик не выполнил в установленный заказчиком разумный срок требования о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
В случае отказа Поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему.
Заказчик не вправе принять решение об одностороннем отказе в случае, если обстоятельства, предусмотренные пунктом 8.2 наступили по вине заказчика.
Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора.
Заказчик обязан расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения закупки, указанного в преамбуле настоящего Договора.
Установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Наличие у Поставщика закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Наличие у Поставщика закупки - юридического лица, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отсутствие у Поставщика закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения Договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
Наличие между Поставщиком закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Договорной службы заказчика, Договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Поставщик закупки является офшорной компанией, имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
Наличие у Поставщика закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации
В случае отказа Поставщика исполнить обязательства по Договору.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по следующим основаниям, при условии, если в Договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора:
В случае непередачи или передачи заказчиком непригодных или недоброкачественных материалов, оборудования, документации или переданной для переработки (обработки) вещи, необходимых для исполнения обязательств по Договору, поставщику;
В случае совершения заказчиком действий, которые препятствуют либо создают невозможность исполнения Поставщиком обязательств по Договору в установленный срок;
В случае неисполнения заказчиком обязательств по оплате товаров.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 календарных дней с даты его получения.
Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.
Срок действия, порядок изменения Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года.
Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в пункте 13.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
При исполнении Договора допускаются следующие изменения условий Договора по соглашению сторон:
При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;
Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;
Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Договора составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Договора по независящим от сторон Договора обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации.
Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Договором.
В иных случаях, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
13.4. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Договора соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Уведомления Заказчику о нарушениях каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Договора необходимо направлять на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Уведомления Поставщику о нарушениях каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Договора необходимо направлять на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 14.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 4 календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
Прочие условия
Подписывая настоящий Договор, Поставщик подтверждает, что:
Поставщик полностью понимает и осознает характер и количество поставляемого товара и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить поставка товара, в том числе: расположением оснащаемого объекта климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, механизмов, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на поставку товара и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с поставкой товара.
Поставщик получил и изучил все материалы, связанные с заключением Договора, включая все приложения к нему, и получил информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество поставляемого товара, в полном объеме. Поставщик признает правильность и достаточность цены, предусмотренной Договором, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, разрешение, которых необходимо для надлежащей поставки. Соответственно, Поставщик не претендует ни на какие – либо дополнительные платежи по указанному в Договоре количеству товара, а также не освобождается ни от каких – либо обязательств и/ или ответственности, по причине его недостаточной информированности, за исключением согласованных с Заказчиком дополнительного количества товара, оформленного в соответствующей письменной форме, предусмотренной условиями Договора.
Никакая поставка (иные обязательства) осуществляемая Поставщиком, не является приоритетной в ущерб поставке Товара по настоящему Договору.
Уступка требований по Договору не допускается.
Договор, приложения к нему и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.
Настоящий Договор заключен в электронной форме через функционал Электронного магазина малых закупок Окружной администрации города Якутска.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательное школа №21» городского округа «город Якутск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шараповой Лидии Николаевны действующего (ей) на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
В соответствии с Договором № _______ от «__» ________ 2024 года Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:
5.
Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора _________________________________________________.
6.
В соответствии с пунктом ______ Договора сумма штрафных санкций составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
7.
Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _______________________.
8. Заказчиком проведена экспертиза по исполнению Договора по результатам, которой установлено: _________________________________________________________________________
9.
Результаты приемки товара по Договору: _____________________________________________________________________________________
Подписи членов экспертной комиссии, созданной приказом МОБУ СОШ № 21 №__ от «__» _____ 20__ г.
__________________ «_________________________________» «____» _____________ 2024 г.
__________________ «_________________________________» «____» _____________ 2024 г.
__________________ «_________________________________» «____» _____________ 2024 г.
__________________ «_________________________________» «____» _____________ 2024 г.
__________________ «_________________________________» «____» _____________ 2024 г.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе
