Тендер - Поставка мыла жидкого №305852560

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Контракт__мыло_проект

КОНТРАКТ № (проект)

на поставку товара для обеспечения государственных нужд Кировской области

(Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)

г. Киров «___» ___________2025 г

Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А. И. Герцена», от имени бюджетного учреждения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующей на основании __________, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить мыло для рук жидкое (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Описании объекта закупки (приложение к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _________ (__________) рублей __ копеек, в т.ч. ставка НДС в % -- _% (НДС не облагается).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта

2.5. Источник финансирования Контракта: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней со подписания ответственным лицом Заказчика документов о приемке, оформленных в соответствии с требованиями контракта и законодательства РФ, а также представленных Поставщиком счета/счета-фактуры (при наличии). Днем оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта

2.8. При не оплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени) начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней со дня возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

2.9. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, и не включенные в цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3. Порядок, сроки и условия поставки Товара .

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Киров, ул. Герцена, д. 50, склад (место хранение) в рабочие дни с 9.00 до 15.30 (время московское).

Поставщик уведомляет Заказчика о готовности товара к поставке (о времени и дате поставки) не позднее, чем за 2 (два) дня до момента поставки товара по телефону (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2. Срок поставки товара: не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта.

3.3. Условия поставки товара:

3.3.1. Товар поставляется транспортом Поставщика непосредственно по адресу, указанному в п.3.1 настоящего контракта, единой партией до мест хранения Заказчика. В случае если Товар поставляется транспортом Поставщика до транспортной экспедиционной компании (ТЭК), то ТЭК осуществляет доставку непосредственно по месту поставки, указанному Заказчиком п.3.1. настоящего Контракта, в т.ч. до места хранения. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую их сохранность при перевозке и хранении. Тара возврату Поставщику не подлежит. Поставляемые товары должны быть новыми товарами. Поставляемые товары свободны от прав третьих лиц, не находятся под арестом, в залоге и не являются предметом спора. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в том числе, если в процессе поставки Поставщик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество поставляемых товаров.

3.3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов о приемке, об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара, страну его происхождения.

4. Взаимодействие Сторон.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и описанием объекта закупки. Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать требованиям стандартов на данный вид товара, и должен быть надлежащим образом маркирован; Предоставить на Товар документы, подтверждающие страну происхождения товара (номер реестровой записи или выписку из реестра российской промышленной продукции, или иной документ, установленный законодательством РФ), если в объекте закупки (Приложении № 1) в характеристиках Товара указана информация о поставке товара российского производства.

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока;

4.1.4. по запросу Заказчика провести обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара в соответствии с Описанием объекта закупки;

4.1.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

4.1.6. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок, если это предусмотрено законом, и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

5. Приемка Товара и гарантийные обязательства

5.1. Приемка товара (работы, услуги) на соответствие требованиям, установленным в настоящем контракте, в части соответствия его объема и качества производится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Приемка товаров (работ, услуг) осуществляться ответственным лицом Заказчика или иным уполномоченным лицом.

5.2. Документом о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, предусмотренным контрактом, информация о котором не размещается в реестре контрактов в единой информационной системе в сфере закупок считается:

5.2.1. Акт приемки товаров, работ, услуг в электронной форме (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

5.2.2. товарная накладная или УПД, переданные Заказчику по средствам системы ЭДО или на бумажном носителе в 2 экз. и подписанные Поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

5.2.3. акт о выполнении обязательств или другой документ, предусмотренный контрактом переданные Заказчику по средствам системы ЭДО или на бумажном носителе в 2 экз. и подписанные Поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

5.3. Исполнитель передаёт Заказчику документ о приёмке в день поставки товара Заказчику, указанный в п. 5.2.

5.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Исполнителем Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара, соответствие его условиям Контракта.

5.5. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения (выполнения, оказания) от поставщика (исполнителя, подрядчика) товара (работ, услуг) и документов, предусмотренных п. 5.2 настоящего контракта, осуществляет приемку товара (работ, услуг) на соответствие количеству, качеству, техническим и функциональным характеристикам, на соответствие условиям настоящего контракта и сведениям, содержащимся в документах Поставщика (подрядчика, исполнителя).

Одновременно Заказчик (эксперт, ответственное лицо) формирует Акт приемки товаров, работ, услуг в электронной форме (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара (работ, услуг) Заказчик в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения (выполнения, оказания) товара (работы, услуги) подписывает документ о приёмке, указанный в п. 5.2. и Акт приемки товаров, работ, услуг в электронной форме (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5.6. Подтверждением факта поставки и приемки товара (работ, услуг) является:

5.6.1. подписанный экспертом, ответственным лицом заказчика Акт приемки товаров, работ, услуг в электронной форме (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и утвержденный руководителем учреждения.

5.6.2. подписанный экспертом, ответственным лицом заказчика документ о приёмке, указанный в п. 5.2, подписанный в печатной форме или квалифицированной электронной подписью (КЭП) через Оператора системы ЭДО.

5.7. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара (работ, услуг) Поставщик вправе не участвовать в приемке товара (работ, услуг) и лично не подписывать Акт приемки товаров, работ, услуг в электронной форме (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

В этом случае Заказчик уведомляет Поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу электронной почте, указанной в настоящем контракте скан копией такого Акта.

5.8. При выявлении несоответствий в поставленном (выполненной, оказанной) товаре (работе, услуге) наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара (работы, услуги), препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.5 Контракта, отказывает в приемке товара (работы, услуги), направляя Поставщику (подрядчику, исполнителю) мотивированный отказ от приемки товара (работы, услуги) с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения любым доступным способом (телефон, электронная почта, почтовое отправление и т.п.). При этом срок приемки указанный в п. 5.5. не продлевается на период устранения недостатков.

5.9. После устранения недостатков в сроки указанные в мотивированном отказе Заказчик (эксперт, ответственное лицо) подписывает документ о приемке, указанный в п. 5.2. и Акт приемки товаров, работ, услуг в электронной форме (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в сроки предусмотренные п 5.5 контракта.

5.10. Подтверждением факта поставки и приемки товара (работ, услуг) является:

5.10.1. подписанный экспертом, ответственным лицом Заказчика Акт приемки товаров, работ, услуг в электронной форме (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденный руководителем Заказчика и подписанный лицом Поставщика (подрядчика, исполнителя), имеющего право действовать от лица Поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.10.2. подписанный экспертом, ответственным лицом заказчика документ о приёмке, указанный в п. 5.2., подписанный в печатной форме или квалифицированной электронной подписью (КЭП) через Оператора системы ЭДО.

При наличии технической возможности у обеих сторон Акт приемки товаров, работ, услуг электронной форме (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) через Оператора системы ЭДО.

При отсутствии технической возможности Акт приемки товаров, работ, услуг в электронной форме (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывается сторонами на бумажном носителе.

5.11. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику (подрядчику, исполнителю), Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов о приемке в соответствии настоящего раздела.

5.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5.14. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар новый, соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.15. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, в том числе требованиям энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 или (и) приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 N 229, приказом Минэкономразвития России от 9 марта 2011 г. N 88 и другими нормативно-правовыми актами.

5.16. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.17. Дополнительные требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в описании объекта закупки.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). Поставщик предоставляет гарантию на Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев, в случае если гарантийный срок производителя менее года. В иных случаях – гарантийный срок на Товар предоставляется Поставщиком не менее гарантийного срока производителя.

5.18. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в пункте 5.17. Контракта.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (Пункт 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила): 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (Пункт 12 Правил).

6.5. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (Пункт 3 Правил): 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в следующем порядке: в случае если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: (Пункт 6 Правил):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

6.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. Поставщик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Рассмотрение и разрешение споров.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке (в Арбитражном суде Кировской области).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

9.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 9.1 и 9.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 9.1 и 9.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

9.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 9.3 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 9.1 и 9.2 настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

9.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта

10.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента его подписания последней из Сторон и действует до 30 октября 2025 г. С «31» октября 2025 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением: обязательств Исполнителя по гарантийным обязательствам, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта:

- установлено, что характеристики товара не соответствуют установленным требованиям запроса доставки и условиям настоящего контракта;

- нарушены сроки поставки товара более чем на 1 (один) календарный день.

10.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации одной из сторон оформляется в порядке, предусмотренном 25 статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.7. Стороны вправе подписать Контракт в форме электронного документа или на бумажном носителе в соответствии Регламента осуществления закупок модуля «Модуль закупок» информационного ресурса «Региональный маркетинговый центр Кировской области» и законодательства Российской Федерации.

11.8. Обмен документами (Контракт, счет, акт, упд, товарная накладная) может осуществляться в электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью (КЭП) через Оператора системы ЭДО.

11.9. В случае невозможности осуществления электронного документооборота по причинам:

- временной недоступности/сбоя на стороне Оператора системы ЭДО;

- повреждения или недоступности каналов связи;

- временного сбоя интеграции с учетной системой одной из Сторон.

Стороны продолжают документооборот по заключенным между ними Контрактам, дополнительным соглашениям, соглашениям и всем приложениям/дополнениям к ним путем обмена

12. Перечень приложений.

12.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: описание объекта закупки (Приложение № 1).

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К контракту № ________

от ________ 202__ г

Описание объекта закупки

Поставка товара

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: на сумму _______ (_________________) рублей ____копеек, ставка НДС в % -- % (НДС не облагается).

- Посмотреть таблицу с данными