Тендер - Поставка мыла жидкого «Grass Milana» №269301806

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.docx

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена включает в себя все расходы Поставщика, производимые им в связи с исполнением настоящего Контракта, включая расходы на доставку и разгрузку Товара по адресу Заказчика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Проект_контракта

ПРОЕКТ КОНТРАКТ ПОСТАВКИ № _____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Челябинск «__» ______ 2024г.

____ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», и Областное государственное учреждение «Единый центр поддержки и реабилитации участников специальной военной операции», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Банникова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», на основании действующего законодательства РФ, в том числе п. 4. ч.1. ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика мыло жидкое (далее по тексту - Товар), наименование, количество, комплектность, цена каждой единицы и ассортимент которого установлены в Приложении № 1 к настоящему Контракту, являющемся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товара.

Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

Комплектация поставляемого Товара должна соответствовать спецификации, указанной в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Контракта составляет ____ (______) рубля __ копеек, НДС не предусмотрен.

Источник финансирования: средства Бюджета Челябинской области.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена Товара, поставляемого по Контракту, включает в себя стоимость Товара, стоимость тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, стоимость транспортировки груза до Заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, страхование, все виды налогов, пошлин и сборов, действующих в Российской Федерации, иных расходов поставщика, связанных с исполнением Контракта.

Оплата Товара производится Заказчиком в размере 100% после поставки всего количества Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

Документами о приемке Товара являются: товарная накладная или Акт приема-передачи товара или Универсальный передаточный документ (УПД) или Акт приемки товара, в случае проведения приемки комиссией Заказчика.

Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются выполненными с даты перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

При оплате поставленного Товара подлежит удержанию сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустойки (штрафов, пеней), исчисленных в соответствии с Контрактом.

Товар, не принятый в установленном настоящим Контрактом порядке и (или) не соответствующие требованиям Контракта, оплате не подлежит.

ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Срок поставки Товара - с даты заключения Контракта в течении 20 календарных дней.

4.2. Поставка Товара производится Поставщиком в рабочие дни Заказчика (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 15:00 часов (время местное).

4.3. Место поставки Товара: г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 123.

4.4. Условия поставки Товара:

Поставка Товара включает:

- доставку Товара по месту нахождения Заказчика, указанному в п.4.3 настоящего Контракта, в неповрежденной таре, упаковке;

- погрузо-разгрузочные работы;

-сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке;

- наличие сопроводительной документации на Товар, удостоверяющей качество и комплектность поставленного Товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактуры, спецификации и т.п.);

-наличие сертификата соответствия, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации или декларации о соответствии.

В случае отсутствия необходимых документов на Товар, после получения результатов экспертизы, указывающих на недостатки (дефекты) поставленного Товара, составляется акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику.

Заказчик уведомляет Поставщика либо представителя Поставщика об отсутствующих документах в течение 24 часов, с момента получения результатов экспертизы (подтверждающие нарушение условий Контракта): посредством вручения представителю Поставщика под роспись письменного уведомления, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо телеграммой, либо по адресу электронной почты указанному в настоящем Контракте, либо с использованием иных средств связи и доставки.

Отсутствующие, необходимые, документы на товары должны быть переданы Поставщиком Заказчику не позднее сроков, указанных в уведомлении. В противном случае Заказчик оставляет за собой право начислить неустойку за просрочку в передаче документов или отказаться от приемки Товара.

4.5. Требования к отгрузке Товара:

4.5.1. Отгрузка, доставка, разгрузка Товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.

4.5.2. Упаковка Товара должна быть прочной, чистой, сухой, без нарушения целостности.

4.5.3. Поставка Товара Поставщиком должна быть осуществлена одной партией в согласованный сторонами рабочий день.

4.5.4. Разгрузка Товара Поставщиком должна быть завершена в день поставки.

4.5.5. В течение следующего дня после разгрузки Товара Заказчик осуществляет экспертизу поставленного Товара.

4.5.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, несоответствующего требованиям настоящего Контракта, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работ:

- Заказчик уведомляет Поставщика в порядке согласно пункта 4.6 настоящего Контракта.

- Поставщик должен своими силами и за свой счет в течении следующего рабочего дня после получения уведомления забрать Товар ненадлежащего качества от Заказчика;

- Поставщик должен заменить Товар ненадлежащего качества своими силами и за свой счет в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления.

4.6. Порядок приёмки Товара:

4.6.1. Приемка – передача Товара осуществляется по месту нахождения Заказчика (по адресу, указанному в п.4.3 настоящего Контракта).

4.6.2. Поставщик осуществляет поставку Товара, в согласованный сторонами рабочий день с 9 часов до 15 часов в присутствии представителя Поставщика. Полномочия представителя Поставщика подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью.

4.6.3. Приёмка Товара завершается подписанием Заказчиком документа о приемки на поставку Товара.

В случае, когда при приемке Товара выявлено несоответствие его по количеству, указанному в документе о приемки или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в Контракте, или данным, указанным в сопроводительных документах, а также при отсутствии необходимых документов на Товар, Заказчик на основании результатов экспертизы, подтверждающих нарушение условий настоящего Контракта, составляет акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику и уведомляет Поставщика либо представителя Поставщика в течение 24 часов, с момента составления акта: посредством вручения представителю Поставщика под роспись письменного уведомления, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо телеграммой, либо по адресу электронной почты указанному в настоящем Контракте, либо с использованием иных средств связи и доставки.

При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) Заказчик обязан приостановить приемку Товара; обеспечить сохранность Товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другими однородными Товарами.

Акт о скрытых недостатках Товара с гарантийными сроками службы должен быть составлен в течение 5 рабочих дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения Товара.

В день поставки Заказчику Товара, в день проведения экспертизы товаров должен присутствовать представитель Поставщика с надлежаще оформленными документами (доверенностью).

Днем исполнения обязательства по передаче Товара со стороны Поставщика считается день его сдачи полностью Заказчику и его приемка по количеству и качеству с подписанием документа о приемки.

4.7. Экспертиза поставленного Товара:

Для проверки поставленного Поставщиком Товара (предоставленного Поставщиком результатов), предусмотренного настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных Контрактов. О дне проведения экспертизы Заказчик уведомляет Поставщика либо представителя Поставщика: посредством вручения представителю Поставщика под роспись письменного уведомления, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо телеграммой, либо по адресу электронной почты указанному в настоящем Контракте, либо с использованием иных средств связи и доставки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИИ

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, что составляет 1000 рублей 00 копеек.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.8.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.9. Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены Контракта, указанной в п.3.1., что составляет ___ (____) рублей __ коп.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе провести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.12. Штрафные неустойки уплачиваются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.

• Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Контракту.
• При выявлении нарушений в качестве товара, поставщик несет административную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству.

5.15. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 30.06.2024 года

6.2. Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций, а также иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Контракт может быть досрочно прекращен в следующих случаях: по соглашению сторон, при нарушении Поставщиком сроков поставки, по инициативе одной из сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Контракта, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, включая, но не ограничиваясь перечисленным, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Контракта. Срок исполнения Сторонами контрактных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами или торгово-промышленной палатой, расположенной по месту расположения Стороны Контракта, в течении 20 (двадцати) рабочих дней со дня наступления обстоятельств, для которых создалась невозможность их исполнения. Допускается извещение по электронной почте.

7.3. Отсутствие уведомления о наступлении форс – мажорных обстоятельств лишает потерпевшую сторону права ссылаться на эти обстоятельства.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли из настоящего Контракта, в том числе о его недействительности, признания незаключенным, исполнения, изменения или расторжения подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде г. Челябинска в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Прочие вопросы, не предусмотренные настоящим Контрактом, определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОНТРАКТУ

9.1. Контракт может быть изменен и/или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту составляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, составленные в соответствии с требованиями п. 9.1 настоящего Контракта, являются неотъемлемой частью Контракта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из сторон. Скан, копия Контракта, подписанного сторонами, полученная в электронном виде, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Контракту имеет одинаковую юридическую силу.

10.2. После вступления настоящего Контракта в силу вся предыдущая переписка между Сторонами утрачивает силу.

10.3. При реорганизации или изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов Стороны обязаны письменно в течение 7 (семи) календарных дней сообщить друг другу об указанных изменениях.

10.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения:

10.5.1. Спецификация Приложение №1 - наименование, количество, комплектность, цена каждой единицы и ассортимент Товара.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Контракту поставки № ___ от «___» _______ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с даннымиПоставка_мыла_жидкого_электрон._магазин

ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения контракта на поставку мыла жидкого «Grass Milana»

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКАПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Форма 1.Анкет участника процедуры закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (должность)___________________Ф.И.О.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Место поставки и сборки товара: г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 123

Поставка клея ПВА

Требования к товару

- Посмотреть таблицу с данными