Тендер - Поставка мыла туалетного жидкого №313891661

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_цены_договора.pdf
• Проект_договора_на_поставку_мыла.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 Просмотр сведений о закупке «Поставка мыла туалетного жидкого» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4908

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка мыла туалетного жидкого

Описание объекта закупки: мыло туалетное жидкое

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 13.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:19

Срок завершения подачи оферт: 16.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:19

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 10 рабочих дня с момента подписания договора.

Срок исполнения контракта: 15.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петровский пр., д.16, лит. А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244 (субсидии на госзадания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: товарная накладная, счет и счет-фактура (при наличии), документация, подтверждающая качество и комплектность товара (сертификаты качества, таможенная декларация на иностранные товары). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договору. Товар поставляется с 09:00 до 17:00 в рабочие дни, по московскому времени, единовременно. Поставщик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день уведомить Заказчика о готовности товара к поставке.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Акт приема-передачи товара и Акт приемки товаров, работ, услуг по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: 10 рабочих дня с момента поставки Товара.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ "ЖЕМЧУЖИНА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петровский, Д. 16 ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ ПЕТРОВСКИЙ, 16/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1239

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Амбросова

Имя Юлия

Отчество Викторовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Договор №

_____________________________________

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Санкт-Петербург «___»___________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колесниковой Татьяны Иосифовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее-Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договор

1.1. Поставщик обязуется поставить мыло туалетное жидкое (далее Товар) Заказчику в обусловленный Договором срок. Наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, на условиях, установленных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет: __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается. (Приложение № 1 к Договору).

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, субсидии на госзадания;

Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, собственные доходы,

Код вида расходов 244, КОСГУ 346

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, подъём на этаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.3. 2.3. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки Заказчику Товара в течение 7 (семи) дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленного Товара отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату поставленного Товара.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. В случае нарушения Поставщиком условий Договора, Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Порядок поставки Товара

3.1 Приемка поставленного Товара на соответствие их объему и качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно.

При приемке товара Заказчик проверяет Товар на соответствие его количества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором и Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Договору).

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, СПб, Петровский пр., д. 16, литер А.

3.3. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, на которой имеется вся информация по размеру изделия, составу материала, стране происхождения и производителю.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: товарная накладная, счет и счет-фактура (при наличии), документация, подтверждающая качество и комплектность товара (сертификаты качества, таможенная декларация на иностранные товары). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Срок поставки Товара: 10 рабочих дня с момента подписания договора. Товар поставляется с 10:00 до 17:00 в рабочие дни, по московскому времени, единовременно. Поставщик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день уведомить Заказчика о готовности товара к поставке.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Договора в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. Договора. В случае соответствия поставленного Товара требованиям Договора составляется документ о приемке, с указанием соответствия поставленного Товара характеристикам, указанным в Спецификации.

4.2. Срок приемки: 10 рабочих дня с момента поставки Товара.

4.3. В случае несоответствия Товара требованиям Договора составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком, будет считаться действительным.

4.4. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Договора, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.5. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока полезного использования, гарантийного срока, срока годности (нужное почеркнуть).

4.6. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

4.7. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.8. Заказчик в течение 10 дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 3.4 Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи товара и Акт приемки товаров, работ, услуг по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи товара, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи товара и Акт приемки товаров, работ, услуг по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.8. Договора.

4.10. В соответствии с Федеральным законом №229 от 27.07.2010 «Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования"» и Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» Стороны настоящего Договора соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде через СБИС (или иной совместимой с ней системой электронного документооборота) с использованием электронной цифровой подписи и признавать юридическую силу всех электронных документов, в том числе счетов- фактур, если на момент формирования электронной цифровой подписи электронного документа сертификат ключа подписи руководителя организации, либо иного уполномоченного лица со стороны направившей документ, является действительным.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Договором, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и Договором.

5.4.3. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Договоре реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Договоре, будут считаться надлежащими.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных (контрактных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам (контрактам).

5.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Договора по качеству и безопасности в соответствии с условиями Договора в течение гарантийного срока.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество Товара (паспортом качества или декларацией соответствия), выданным заводом изготовителем, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Остаточный срок годности товара должен быть не менее 12 месяцев на момент поставки.

Качество товара должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров. На поставляемый товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику сертификаты, подтверждающие его качество и безопасность. Товар, не соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным.

Товар должен удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ в отношении товаров (СанПиН, ГОСТ и т.д.) и требованиям следующих нормативных актов:

- требованиям Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52 –ФЗ.

Все товары должны быть безопасны, нетоксичны и иметь сертификаты соответствия.

Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке Товара.

Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды.

6.2. Если в течение гарантийного срока будет определено, что качество поставленного Товара не соответствует требованиям Договора, приложений к нему, нормативно-технической документации, Товар поставлен Поставщиком с нарушениями условий Договора, с иными недостатками, которые делают Товар непригодным для нормальной эксплуатации, недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц, Заказчик должен письменно заявить о них Поставщику с указанием сроков их устранения и потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

Уведомление может быть направлено Заказчиком посредством почтового (телеграфного) отправления по адресу, указанному в реквизитах Поставщика, в этом случае вышеуказанный срок исчисляется с даты отправления уведомления Заказчиком.

6.3. В период действия гарантийного срока Поставщик своими силами и за свой счет обязуется осуществлять замену Товара. Срок замены некачественного Товара: в течение 3-х (три) рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

6.4. Некачественный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные заказчиком и Поставщиком. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором, и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Договор действует по 15.12.2025, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

8.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.

8.6. Односторонний отказ от исполнения Договора должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.7. При исполнении Договора по соглашению сторон могут быть внесены изменения в договор только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Приложения

11.1 Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Описание объекта закупки».

12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина»

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петровский пр., 16, лит. А.

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (39)

Эл. адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ ДО СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина», л/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Банк получателя:

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург

Р/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 510

Поставщик:

ИНН/КПП:

Адрес:

Телефон:

Эл. адрес:

Банковские реквизиты:

Р/счет

БИК

Название банка:

Адрес банка:

к/с:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № от «___» ______ 2025 г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

* в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, при заполнении графы указывается «НДС не облагается»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору № от «___» ______ 2025 г.

Описание объекта закупки

(Характеристики товара)

- Посмотреть таблицу с данными