Тендер - Поставка мыла туалетного №318492781

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Воронежская область
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.11.2025 по 05.12.2025Место предоставления документации:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 0000-ВГЭС-25-ЗК_Мыло_туалетное_Док/ЗК-МСП-Товар-Извещение.doc - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДЕНО

закупочной комиссией:

Протокол ЦЗО № 36-25/ВГЭС

от «24» ноября 2025 года

Извещение (документация) о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (далее – АО «ВГЭС»), являющееся Организатором закупки (Место нахождения и почтовый адрес Организатора: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 65. Адрес электронной почты Организатора: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) настоящим приглашает к участию в запросе котировок в электронной форме (далее - закупка, запрос котировок в электронной форме, запрос котировок) участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку мыла туалетного для нужд АО «ВГЭС» (далее – запрос котировок, закупка).

Правовой статус документов

Настоящее извещение (документация) подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц (далее - законодательство о закупках отдельными видами юридических лиц) и положениями Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» в действующей редакции (Положение о закупке) (далее – Стандарт, Положение о закупке), утвержденного решением Совета Директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604), решение Совета директоров о присоединении к Стандарту АО «ВГЭС» (протокол №08/24 от «27» декабря 2024 года).

Термины и определения, применяемые в настоящем извещении (документации) и приложениях к нему, используются в значениях, установленных законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, а также в соответствии с определениями, установленными в Приложении 1 «Глоссарий» к Стандарту, если настоящем извещении (документации) не установлено иное.

Извещение о закупке, размещенное Организатором в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система, ЕИС), являются офертой Организатора и должны рассматриваться участниками закупки в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения закупки.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается Организатором на сайте Организатора с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Заявка участника закупки, поданная участником в соответствии с установленными требованиями, имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим.

Во всем, что не урегулировано извещением о закупке, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам закупки, действуют также иные специальные нормативные правовые акты, настоящее извещение (документация) и заявка участника закупки, признанного победителем будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных актов.

На основании приказа ПАО «МРСК Центра» от 07.06.2021 № 249-ЦА «Об исполнении решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» от 31.05.2021 (протокол от 31.05.2021 № 01/21)» и приказа ПАО «МРСК Центра» от 10.06.2021 № 255-ЦА «Об исполнении решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 02.06.2021 (протокол от 02.06.2021 № 17) с учетом распоряжений Минюста России от 20.07.2021 № 794-р и № 795-р считать далее вместо наименования ПАО «МРСК Центра» наименование ПАО «Россети Центр» и вместо наименования ПАО «МРСК Центра и Приволжья» наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье» соответственно.

Общая информация о закупке

Способ осуществления закупки
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
Наименование Заказчика: АО «ВГЭС»
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика:
РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 65.
Электронный адрес официального сайта Заказчика: www.vrnges.ru, раздел «Закупки»;
Адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер контактного телефона Заказчика: тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Контактное лицо Заказчика: Васильева Ольга Михайловна
Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги

Предмет договора:

Право на заключение договора на поставку мыла туалетного для нужд АО «ВГЭС».

Лот №1

Поставка мыла туалетного для нужд АО «ВГЭС».

Частичное выполнение поставок не допускается

Количество поставляемого товара: Подробная информация о количестве поставляемого товара, объеме выполняемой работы, оказываемой услуги а также описание предмета закупки изложено в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Техническое(ие) задание(ия), Приложение №1)) и проекте Договора (Приложение №2 – проект Договора являющейся неотъемлемо частью данного Извещения). В случае закупки по единичным расценкам количество определяется заявками Заказчика в объеме заключенного Договора.

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. Сроки исполнения Договора

Сроки выполнения поставок: В течение 3 рабочих дней после подачи Заказчиком заявки Поставщику.

Отгрузочные реквизиты/базис поставки: на условиях DDP (Согласно ИНКОТЕРМС 2010) по адресу АО «ВГЭС».

• РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97;

Подробная информация о месте, условиях и сроках (периодах) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указана в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание) и/или проекте Договора (Приложение №2 – проект Договора), являющихся неотъемлемой частью Извещения о закупке.

Участник должен указать в составе своей Заявки конкретные сроки оказания услуг/выполнения работ, не хуже указанных в п. .

В случае, если сроки поставки, оказания услуг/выполнения работ, указанные в п. настоящего Извещения, противоречат соответствующим срокам поставки, оказания услуг/выполнения работ, указанным в Техническом задании (Приложение №1) и/или проекте Договора (Приложение №2), Участники при подготовке Заявок должны руководствоваться условиями, указанными в п. настоящего Извещения.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет:
По Лоту №1:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто пятьдесят две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 08 копеек РФ, с учетом НДС; НДС составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать пять тысяч триста семьдесят пять) рублей 68 копеек РФ (по ставке НДС 20%).

Начальная (максимальная) цена продукции с НДС включает все налоги, накладные расходы, пошлины, таможенные платежи, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме, предусмотренном требованиями Технического задания. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

Начальная (максимальная) цена является ценой заключаемого договора по каждому из лотов. В файле Ценовой части Заявки Участник должен указать стоимости единиц продукции, указанных в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 к настоящему Извещению). При этом цена единицы продукции, предлагаемая Участником, не должна превышать указанную в Приложении №6 стоимость единицы продукции. При несоблюдении этих требований Заявка Участника будет отклонена.

Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящем извещении о проведении закупки (подпункт ).

Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в приложении №6 к настоящему Извещению. В случае, если цена, указанная в Приложении №6 не соответствует цене, указанной в пп. настоящего Извещения*, Начальной (максимальной) ценой Договора считать цену, указанную в пп. настоящего Извещения.

* отличие цены, указанной в Приложении №6, от цены, указанной в подпункте настоящего Извещения, может составлять доли процента.

Форма и порядок оплаты:

Безналичный расчет, оплата производится в течение 7 (семь) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов о приёмке и иных документов, предусмотренных договором (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").

В случае, если форма и порядок оплаты, указанные в п. настоящего Извещения, противоречат соответствующим форме и порядку оплаты, указанным в Техническом задании (Приложение №1) и/или проекте Договора (Приложение №2), Участники при подготовке Заявок должны руководствоваться условиями, указанными в п. настоящего Извещения.

Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке
Извещение о закупке в полном объеме в электронном виде безвозмездно доступно для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) www.zakupki.gov.ru, копия публикации на сайте Электронной торговой площадки Российского аукционного дома (РАД) tender.lot-online.ru начиная даты начала срока подачи заявок.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)

Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП.

Дата начала срока подачи заявок: 27 ноября 2025 года;

Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 05 декабря 2025 года 11:00 (время московское).

Рассмотрение заявок и подведение итогов закупки: 08 декабря 2025 года.

Решение по результатам рассмотрения заявок и об итогах закупки принимает закупочная комиссия на своих заседаниях. Решение оформляется соответствующим протоколом.

Срок действия заявки Участника:
Срок действия заявки Участника, поданной в рамках закупки, составляет 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок, указанного в п. .

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке:
02 декабря 2025 года 11:00 (время московское).

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Электронная торговая площадка Российского аукционного дома (РАД) tender.lot-online.ru.

Обеспечение заявок на участие в закупке
Не требуется.

Обеспечение исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, условия независимой гарантии.

В документации о закупке может быть установлено требование к обеспечению исполнения договора(ов) и/или обеспечению гарантийных обязательств в размере не более 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора(ов), либо в размере аванса (если договором(ами) предусмотрена выплата аванса). Информация о видах, способах, размере и иных требованиях к обеспечению указывается в пункте .

Участник, чья Заявка была признана лучшей, предложивший аномально низкую (демпинговую) цену, то есть цену на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора(ов), установленной в п. (далее – аномально низкая цена Договора(ов), демпинговая цена Договора(ов)), должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору(ам) в размере определённом приложением №5 к настоящей документации. При этом данное обеспечение в обязательном порядке предоставляется до заключения Договора(ов). В случае, если закупка проводится по единичным расценкам, заявка будет считаться заявкой с демпинговой ценой в случае если, сумма единиц расценок заявки будет на 25 и более процентов ниже суммы единиц расценок, установленных в настоящей документации.

Предусмотренные виды обеспечения:

• обеспечение на возврат авансовых платежей – не предусмотрено;
• обеспечение гарантийных обязательств - не предусмотрено
• обеспечение исполнения обязательств по Договору – не предусмотрено, за исключением случая предложения Победителем аномально низкой (демпинговой) цены (подпункт настоящей документации).

Требования к обеспечению. Обеспечение исполнения обязательств по Договору не предусмотрено, за исключением случая предложения Победителем аномально низкой (демпинговой) цены

Размер обеспечения, Порядок (способ) предоставления обеспечения, Основное обязательство, Срок предоставления обеспечения, Срок исполнения обязательств, Срок действия независимой гарантии, Порядок возврата обеспечения, Условия утраты обеспечения, Форма независимой гарантии, Форма соглашения об обеспечительном платеже и Форма Изменения к независимой гарантии для обеспечения Договора в случае предложения Победителем аномально низкой (демпинговой) цены: приведены в Приложении №7 к закупочной документации.

Обеспечение исполнения договора (в том числе при условии предложения Победителем аномально низкой цены) и/или обеспечение на возврат авансовых платежей может быть представлено в форме независимой гарантии, которая должна соответствовать требованиям установленным в п или может быть представлено в форме внесения денежных средств на счет Заказчика (уточняется на этапе заключения Договора). Выбор способа обеспечения обязательств договора осуществляется Победителем закупки самостоятельно.

В случае, если Победитель по видам обеспечения, указанным в п. , выбрал способ обеспечения в форме независимой гарантии, такая независимая гарантия должна быть составлена с учетом требований статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации и удовлетворять следующим требованиям:

Независимая гарантия, предоставляемая на возврат авансовых платежей и/или в качестве обеспечения исполнения договора, заключенного по результатам спецторгов в электронной форме, должна соответствовать требованиям, установленным Законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

Независимая гарантия, предоставляемая на возврат авансовых платежей и/или в качестве обеспечения исполнения договора, заключенного по результатам спецторгов в электронной форме, должна соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Независимая гарантия предоставляется по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ, указанным в настоящем абзаце;

Сумма независимой гарантии должна быть выражена в российских рублях;

Бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Заказчик (для каждого Договора свой, в случае заключения нескольких Договоров с разными Заказчиками), принципалом — Победитель, гарантом — банк (или иные организации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), выдавший независимую гарантию;

В независимой гарантии должно быть указано содержание основного обязательства, исполнение которого обеспечивается независимой гарантией;

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для независимых гарантий, выданных после 01.04.2023 года);

Заказчик вправе потребовать замену гарантии в случае отзыва лицензии гаранта и в случае, если гарант исключен из перечня, предусмотренного частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Взыскание по независимой гарантии производится при наступлении обстоятельств, предусмотренных независимой гарантией по предъявлению Заказчиком требования, оформленного согласно типовой форме установленной Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Непредставление обеспечения исполнения обязательств до срока, указанного в (Требования к обеспечению/ Срок предоставления обеспечения) либо несоответствие условий и содержания обеспечения обязательств требованиям настоящей документации, приведет к утере данным Участником статуса Победителя и последствиям, указанным в подпункте .

Победитель обязан продлить Независимую гарантию в случае, если срок действия Независимой гарантии не покрывает срок исполнения основного обязательства.

Возврат оригинала Независимой гарантии Победителю осуществляется по инициативе Победителя в следующих случаях:

• если Победителем исполнены обязательства, исполнение которых покрывала Независимая гарантия;
• при замене Независимой гарантии;
• по истечении срока действия Независимой гарантии;
• в иных случаях, предусмотренных договором.

Возврат Победителю Независимой гарантии, по которой Заказчиком предъявлены и не оплачены либо не отозваны требования об оплате, не производится.

Предоставление национального режима при осуществлении закупок

Проведение закупок осуществляется с учетом предоставления национального режима в соответствии со статьями 3 и 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление правительства РФ №1875). Предоставление национального режима при проведении закупок также осуществляется с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. N 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Правительство Российской Федерации устанавливает случаи, при которых при осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, предусмотренные п. настоящей документации, заявка на участие в закупке, окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Стандарта, извещения об осуществлении конкурентной закупки и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.

При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих:

запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации, положения п. документации, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

Если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный пп. п. документации запрет закупок товара, не допускаются:

заключение договора на поставку такого товара;

при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.

Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. п. документации ограничение закупок товара, не допускаются:

заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. п. документации преимущество в отношении товара российского происхождения:

при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения, поданного в соответствии с Законом 223-ФЗ и Стандартом участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

в случае заключения договора с участником закупки, указанным в пп. настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. настоящего пункта;

при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

Если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный пп. п. документации запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранным лицом, не допускаются:

заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. п. документации ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранным лицом, не допускаются:

заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Стандарта, извещения об осуществлении конкурентной закупки;

перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом.

Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. п. документации преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российским лицом:

при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения, поданного в соответствии с Законом 223-ФЗ и Стандартом участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

в случае заключения договора с участником закупки, указанным в пп настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. настоящего пункта;

перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

Организатор закупки при проведении настоящей закупки применяет нижеуказанные приоритеты, ограничения, запреты, преимущества: - Посмотреть таблицу с данными
Обоснование неприменения национального режима в части запрета:
Исключение не предусмотрено.
Обоснование неприменения национального режима в части ограничения:
Исключение не предусмотрено.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, замена страны происхождения товаров должна соответствовать положениям Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 и Закону 223-ФЗ, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанным в договоре.

Возможность заключения договора по результатам закупки с несколькими участниками, признанными победителями закупки:

Не предусмотрена.

Требования к участникам закупки, требования к сведениям и документам, представляемым в составе заявки участника закупки

Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», а также индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП). В течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» участником закупки может быть также физическое лицо, не являющееся индивидуальными предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (или несколько таких физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки). Участник закупки/лидер коллективного участника должен быть зарегистрирован на соответствующей ЭТП в качестве участника ЭТП, а также в качестве Участника проводимой закупки.

Чтобы претендовать на победу в закупке и получения права заключить договор, участник закупки должен отвечать следующим требованиям:

не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

деятельности участника конкурентной закупки не должна быть приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

должна отсутствовать у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации);

должны отсутствовать факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

должен соответствовать критериям отнесения его к субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Требования по отношению к особо опасным, технически сложным объектам капитального строительства – не устанавливаются.

должен соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (документы для подтверждения требованию не предоставляются. Проверка соответствия установленному требованию осуществляется на основании открытых данных соответствующего источника: https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results).

В целях подтверждения соответствия установленным требованиям, участник закупки должен включить в состав заявки следующую информацию и документы:

Ценовое предложение () (с приложением копии файла Ценового предложения, выполненного в редактируемом формате);

Предложение в отношении предмета закупки ();

Анкету Участника () (с приложением файла копии Анкеты Участника, выполненного в редактируемом формате (желательно в формате MS Word);

Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона 223-ФЗ в форме Справки об информации и документах, подтверждающих страну происхождения товара для предоставления национального режима при осуществлении закупки () в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации с приложением файла копии Справки, выполненного в формате MS Word;

Копию учредительного документа (для юридических лиц);

Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки;

Копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки: 1) ИП; 2) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

Если Заявка подается коллективным Участником, то дополнительно в состав Заявки включаются документы, указанные в пункте. настоящего Извещения. Документы для каждого члена коллективного Участника готовятся с оформлением отдельного архива «Документы члена коллективного Участника _________________»;

Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные в пункте документы прилагаются Участником к Заявке.

В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии потенциального Участника данному требованию.

Участник имеет право подать только одну Заявку. В случае подачи Участником нескольких Заявок все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

В случае предоставления ложной информации Организатор отклонит Заявку Участника.

Требования к оформлению заявки:

Заявка должна быть оформлена по формам, приведенным в Приложении №3 к настоящему Извещению. Срок действия заявки указан в п. .

Все формы, указанные в Приложении №3 к настоящему Извещению, подаваемые Участником в составе своей Заявки, должны быть подготовлены и оформлены по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении, в противном случае Заявка Участника может быть отклонена.

Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в рублях РФ.

Описание участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется участником закупки в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №1 – Техническом(их) задании(ях) по формам, установленным в данном Извещении.

Участник закупки должен принять во внимание, что, если иное не установлено в настоящем Извещении, ссылки в Извещении на конкретный товарный знак, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке эквивалентную продукцию, равноценную или превосходящую по качеству требуемую продукцию, указанную в Приложении №1 – Техническом(их) задании(ях).

В Предложении в отношении предмета закупки Участника обязательно должны быть указаны: конкретные тип и марка предлагаемой к поставке продукции; все функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики предмета закупки, указанные в техническом задании; в том числе комплектация предлагаемой к поставке продукции, единица измерения и количество, предлагаемой к поставке продукции (в случае закупки по единичным расценкам – графа «Количество» не заполняется), гарантии на предлагаемую к поставке продукцию и сроки службы, иная информация.

В Предложении в отношении предмета закупки при выполнении работ (оказании услуг) обязательно должны быть указаны все позиции Технического задания, относящиеся к описанию выполняемых работ (оказываемых услуг), которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик (в том числе состав работ (услуг) и последовательность их выполнения, технология выполнения работ (оказания услуг), сроки выполнения работ (оказания услуг)).

Если в Предложении в отношении предмета закупки (часть III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»), будет указано «в соответствии с требованиями технического задания» или аналогичное утверждение, то такое предложение будет считаться нераскрытым, и Заявка Участника будет отклонена.

При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке в соответствии с требованиями к продукции, установленными в Приложении №1 – Техническом(их) задании(ях).

При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством и требованиями настоящего Извещения о закупке.

В случае, если Участником предлагается эквивалент требуемой Заказчику продукции, Участник выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами, за свой счет без изменения стоимости поставляемой продукции, в согласованные с Заказчиком сроки.

В случае установления недостоверности и (или) противоречивости сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, получения сведений о проведении ликвидации участника закупки юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, сведений о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, сведений о наличии у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурентной закупке на любом этапе ее проведения.

Подготовка и подача Участниками альтернативных предложений, касающихся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения, условиями настоящего конкурса не предусмотрены.

Участие в закупке коллективных участников (группы лиц)

В закупке могут участвовать не только юридические лица, индивидуальные предприниматели самостоятельно (п. ), но и их объединения (группы лиц), способные на законных основаниях выполнить требуемые поставки, работы, услуги.

В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящего Извещения о закупке в части требований, не подлежащих суммированию пп. - пункта . При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются. При установлении требований по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в Извещении о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

В связи с вышеизложенным коллективный Участник (группа лиц) готовит Заявку с учетом следующих дополнительных требований:

Заявка должна включать для каждого коллективного участника все документы, формы, информацию и сведения, указанные в пункте с учетом выполняемых коллективным участником работ/поставок/услуг и включать документы, указанные в п. (Предложение в отношении предмета закупки (), Ценовое предложение () и Справка об информации и документах, подтверждающих страну происхождения товара для предоставления национального режима при осуществлении закупки подготавливаются только лидером коллективного Участника);

Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника;

в состав Заявки дополнительно включается копия соглашения между членами коллективного Участника. Соглашение должно удовлетворять следующим требованиям: в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения Договора; в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов в процентном выражении от стоимости заключаемого Договора (при этом стоимость заключаемого Договора не указывается) и сроков выполнения работ между членами коллективного Участника; в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного Участника во взаимоотношениях с Организатором и Заказчиком; в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого члена коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора; соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена; срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия Договора; соглашение не должно изменяться без одобрения Организатора и Заказчика;

Заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов, стоимости и сроков по Договору между членами коллективного Участника по установленной в настоящем Извещении форме (). Указанная форма должна быть подготовлена отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу.

Порядок проведения закупки (этапов закупки), подведения итогов закупки

Заявки на ЭТП могут быть поданы до наступления времени и даты окончания приема Заявок (п. ). Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется правилами и инструкциями данной ЭТП. Все требуемые документы в соответствии условиями настоящего Извещения должны быть предоставлены Участником через ЭТП. Размещение электронных архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на ЭТП не допускается. Подача Участником Заявки в письменной (бумажной) форме не предусмотрена. После наступления даты и времени завершения срока подачи Заявок Участниками (п. ) Организатор запроса котировок получает доступ для скачивания полученных Заявок Участников. В случае если в скачанной Организатором с электронно-торговой площадки Заявке, предоставленной Участником, Заказчик не сможет получить доступ к содержимому архива или отдельного файла заявки Участника, Закупочной комиссией будет принято решение о невозможности проведения анализа данного архива либо файла, и такой архив либо файл будет считаться не полученным.

Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций закупаемого в соответствии с Техническим заданием перечня поставок.

До окончания срока подачи заявок (п. ) Участник вправе изменить или отозвать поданную Заявку. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных законодательством о закупках отдельных видов юридических лиц.

Организатор, по решению Закупочной комиссии, в любой момент до истечения срока приема заявок (п. ) вправе внести изменения в настоящее Извещение. Так же Организатор имеет право продлевать срок рассмотрения заявок и подведения итогов в любое время до выбора Победителя или признанию закупки несостоявшейся. Все Участники, оформившие свое участие в запросе котировок через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленными правилами данной системы.

Организатор вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается Организатором в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Организатор вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. Все Участники, оформившие свое участие в запросе котировок через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленными правилами данной системы.

В процессе подготовки Заявки Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящего Извещения. Запросы на разъяснение Извещения должны быть направлены через ЭТП. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Извещения указаны в пункте Извещения. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Организатор осуществляет разъяснение положений Извещения и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Организатор вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке (п. ). Такой ответ Организатора имеет силу неотъемлемых дополнений к Извещению, если в тексте ответа не будет указано иное. Разъяснения положений Извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. В случае, если разъяснения изменяют суть Извещения, Организатором будут внесены изменения и, при необходимости, осуществлено продление подачи заявок в соответствии с п. .

До окончания срока подачи заявок Организатор может по любой причине внести изменения в извещение о закупке. Изменения, вносимые в извещение, размещаются Организатором в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в Положении о закупке. Организатор не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о закупке, размещенными надлежащим образом.

На основании Стандарта по решению Закупочной комиссии после окончания срока подачи заявок Организатор закупки вправе изменить сроки проведения последующих этапов закупки.

Оценка Заявок осуществляется Закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Организатором. Оценка Заявок будет осуществляться, исходя из электронных версий документов Заявок, в соответствии с условиями настоящего Извещения. Информация относительно разъяснения, предварительного рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Участников, а также рекомендации по присуждению Договора является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения, за исключением сведений, размещаемых на официальном сайте, сайте Организатора и/или Заказчика, ЭТП. Участники не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке заявок, а также вступать в контакты с экспертами, выполняющими экспертизу Заявок. Любые попытки Участников повлиять на Закупочную комиссию при экспертизе Заявок или на присуждение Договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором, служат основанием для отклонения Заявок таких Участников.

Заявки участников рассматриваются в соответствии с требованиями, установленными извещением о закупке, на основании представленных в составе заявок информации и документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования, которые не указаны в извещении о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если в электронных документах отсутствуют реквизиты электронной подписи уполномоченного лица на подписание данных документов, а также нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

Цена, предложенная Участником в Ценовом предложении () должна соответствовать цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЭТП. В противном случае Заявка Участника будет отклонена.

В случае, если Участник применяет УСН или в случае если, проводится закупка, для которой НДС не предусмотрен – на «котировочной доске» ЭТП указывается сумма с НДС, равная сумме без НДС (НДС в таком случае равен нулю). При этом суммы на «котировочной доске» ЭТП должны соответствовать суммам, указанным в Ценовом предложении.

Рассмотрение ценовых предложений осуществляется в части непревышения ценового предложения участника начальной (максимальной) цены договора, а также непревышения отдельных стоимостных позиций (например, единичных расценок, установленных в документации, отдельных стоимостных позиций, которые использовались в рамках формирования начальной (максимальной) цены договора (Приложении №6 к документации), стоимостей отдельных договоров, и т.п.), соответствия установленным требованиям по предоставлению национального режима в соответствии с Постановлением правительства РФ №1875 и др.

Закупочная комиссия отклоняет заявку участника в случаях, если:

участник не соответствует требованиям к участнику закупки, установленным в извещении о закупке, в том числе если сведения об участнике закупки или члене коллективного Участника отсутствуют в едином реестре субъектов МСП;

заявка участника не соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке, в том числе к продукции, работам, услугам, форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов, а также в случае не предоставления участником закупки обеспечения заявки (если такое требование установлено в извещении о закупке), подана на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций закупаемого в соответствии с Техническим заданием перечня услуг/работ;

участник закупки предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия требованиям, установленным в извещении о закупке.

заявка содержит существенные арифметические ошибки; под существенными ошибками понимается ошибка, которая может при дальнейших расчетах повлиять на корректность итогового предложения участника.

В случае не предоставления Участником в составе Заявки хотя бы одного из перечисленных в пункте Извещения документов, Закупочная комиссия вправе отклонить Заявку данного Участника.

Организатор закупки вправе проверять соответствие предоставленных участником закупки информации и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

Закупочная комиссия может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Заявок. Запросы могут быть выполнены только с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки, а также документы, перечень которых отсутствует в настоящей Документации. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Заявки (перечня предлагаемой продукции, её технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет закупки. В случае направления запроса Участнику предоставляется минимально необходимый срок для предоставления разъяснений или дополнений. При этом все возможные риски отклонения заявки и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением разъяснений или дополнений по запросу закупочной комиссии, несет Участник. Документы, поступившие в ответ на запрос после истечения, указанного в нем срока, закупочная комиссия вправе не принимать, не рассматривать и не учитывать при принятии решений в рамках закупки.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается решение:

о признании участника и/или заявки участника соответствующей требованиям извещения о закупке;

о признании участника и/или заявки участника несоответствующими требованиям извещения о закупке и отклонении заявки участника от участия в закупке.

В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки, соответствующие требованиям извещения о закупке, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из цены Заявки без учета НДС. Единственным критерием для определения лучшей Заявки является наименьшая цена Заявки без учета НДС, при условии соответствия Заявки и самого Участника требованиям настоящей Извещения.

Наивысшее место в итоговой ранжировке получает Заявка, имеющая наименьшую цену, сформированную посредством функционала ЭТП. Ранжировка Заявок осуществляется в порядке увеличения цен Заявок (чем выше цена, тем ниже место) с учетом соблюдения требований по Предоставлению национального режима в соответствии с Постановлением правительства РФ №1875. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

В случае, если закупка проводится по единичным расценкам ранжирование Участников по ценовому критерию будет проводиться в соответствии со стоимостями за единицу продукции без учета НДС. Для определения заявки, содержащей наиболее низкую цену договора, используют следующую формулу:
где: Ц МИН i – минимальная из цен, предложенных Участниками по i-ой позиции;
Ц i –предложенная Участником цена продукции по i-ой позиции;
- количество оцениваемых позиций в соответствии с Техническим заданием;
Оценка по ценовому критерию осуществляется с учетом Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на условиях, указанных в постановлении и настоящем извещении.
Заявкой, содержащей наиболее низкую цену договора, будет признана заявка, получившая наивысший балл. В случае, если заявки набрали одинаковое количество баллов, более высокое место присваивается Заявке, которая подана раньше.

Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

По результатам рассмотрения и оценки заявок участников закупки составляется итоговый протокол, в котором указывается информация, предусмотренная Законом 223-ФЗ и Положением о закупке Заказчика, в том числе основания отклонения каждой заявки на участие в закупке (в случае принятия Закупочной комиссией соответствующего решения) с указанием положений извещения о закупке, информация том, что процедура признана состоявшейся/несостоявшейся, а также информация о Победителе или единственном участнике закупки, соответствующем требованиям Извещения.

Если до заключения договора по результатам закупки будет выявлено, что Закупочная комиссия при проведении закупки допустила нарушение норм действующего законодательства, Стандарта и/или настоящего Извещения, повлекшие необоснованное решение о выборе победителя закупки (единственного участника закупки, соответствующего требованиям настоящего Извещения) Закупочная комиссия обязана отменить ранее принятые решения и провести процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок повторно с учетом выявленных нарушений.

Основания, порядок и последствия признания закупки несостоявшейся установлены Положением о закупке Заказчика.

Рассмотрение жалоб и обращений участников закупки осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупке Заказчика.

Порядок заключения договора, отказ от заключения договора, изменение и расторжение договора

Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о закупке и заявкой Победителя такой закупки (с учетом всех этапов такой закупки), с которым заключается договор. По результатам закупки с Победителем может быть заключено также несколько договоров.

Проект договора, заключаемого по результатам настоящего запроса котировок, изложен в Приложении №2, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Проект договора).

При подписании по результатам настоящей закупки Договора между Заказчиком и Победителем, в текст договора должна быть включена Антикоррупционная оговорка. Отказ Победителя от подписания Договора с включенной в текст Антикоррупционной оговоркой, приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

Информация о формах обратной связи ПАО «Россети Центр»/ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в рамках системы предупреждения и профилактики коррупции приведена в Приложении №5 к закупочной документации.

Победитель закупочной процедуры обязан представить справку о цепочке собственников с подтверждающими документами до заключения договора с ним. Отказ Победителя от представления справки о цепочке собственников с подтверждающими документами до заключения договора с ним приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

Заказчиком может быть предусмотрена возможность заключения договора по результатам закупки с несколькими участниками, признанными победителями закупки. В указанном случае порядок выбора нескольких победителей должен быть установлен в пункте настоящего извещения о закупке.

В случаях и на условиях, предусмотренных проектом Договора, Победитель предоставляет договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков.

Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Победителя такой закупки и Заказчика соответственно.

Договор по результатам закупки заключается в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

Заказчик направляет подписанный электронной подписью проект договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты согласования проекта договора в соответствии с порядком, установленным внутренними организационно-распорядительными документами Заказчика, но не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола по результатам закупки. Победитель подписывает электронной подписью проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления ему проекта договора, подписанного Заказчиком.

В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, Победитель такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения проекта договора. Заказчик в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и направляет Победителю такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания для подписания Победителем в срок не более 3 (трех) рабочих дней.

Заказчик отказывается от заключения договора с победителем (единственным участником закупки, с которым планируется заключить договора) в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что Победитель закупки не соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке или предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Участник закупки, признанный победителем (единственным участником закупки, соответствующим требованиям документации о закупке), утрачивает статус победителя (единственного участника, с которым планируется заключить договор), и его действия (бездействия) означают отказ от заключения договора в следующих случаях:

уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, в том числе путем предложения Заказчику внести существенные изменения, ухудшающие для Заказчика условия договора, непредоставления до заключения договора информации о полной цепочке своих собственников, включая конечных бенефициаров или представления ненадлежащим образом оформленных документов о цепочке собственников и т.п.;

непредоставления или предоставление с нарушением условий, установленных действующим законодательством, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

В случае если победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, договор, на основании решения Закупочной комиссии, будет заключен Заказчиком с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

Договор исполняется в соответствии с условиями, определяемыми законодательством Российской Федерации, и самим договором, включая внесенные в него изменения. Изменение условий договора возможно в порядке, предусмотренным действующим законодательством и Положением о закупке Заказчика.

Постановлением Правительства Российский Федерации от 01.07.2021 № 1108 утверждено Положение о национальной системе прослеживаемости. Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости (далее – Перечень), утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1110. В случае если по результатам закупки в рамках исполнения заключенного договора, реализуемые поставщиками товары включены в Перечень прослеживаемых товаров, выставление счетов-фактур/корректировочных счетов-фактур необходимо осуществлять в электронной форме в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случая, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда действующим законодательством прямо установлено, что перемена поставщика (исполнителя, подрядчика) при исполнении договора не является основанием для расторжения договора. При этом перемена поставщика (исполнителя, подрядчика) должна соответствовать положениям Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 и Закону 223-ФЗ.

Расторжение договора, в том числе односторонний отказ от договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором.

Дополнительные условия, включаемые в проект договора:

При подписании по результатам настоящего запроса котировок Договора между Заказчиком и Участником, чья Заявка признана лучшей, в текст договора должны быть включены дополнительные условия (п. ).

Отказ Участника, чья Заявка признана лучшей, от подписания Договора с включенными в текст дополнительными условиями, приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

Дополнительные условия:

а) Право Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), присоединившегося к Программе партнерства Общества (Заказчика), переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки 1 .

б) Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

в) В случае переуступки Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением условий, указанных в пункте а) и/или б), Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) уплачивает Обществу (Заказчику) штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

г) Куратор договора 2 в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения в соответствии с п. а) оригинала уведомления об уступке обеспечивает направление (по электронной почте в адрес руководителя Департамент финансов Общества) сканированной копии уведомления и договора, права по которому подлежат переуступке (включая все дополнительные соглашения и приложения к нему).

Особые положения, связанные с поставкой продукции, выполнением работ/оказанием услуг

Особенности при оформлении и подаче заявки, связной с поставкой продукции

Информация о номенклатуре и объеме поставляемого товара изложено в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Техническое(ие) задание(ия), Приложение №1)).

Требования к поставляемой продукции изложены в Техническом(их) задании(ях). При несоблюдении требований Технического(их) задания(ий) Закупочная комиссия отклонит Заявку Участника.

В случае, если в Техническом(их) задании(ях) предусматривается поставка продукции, она должна быть новой и ранее неиспользованной. Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ и Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

В целях подтверждения выполнения требований технического задания в Предложении в отношении предмета закупки () Участника обязательно должны быть указаны: тип и марка предлагаемой к поставке продукции; все функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики предмета закупки, указанные в техническом задании; в том числе комплектация предлагаемой к поставке продукции, единица измерения и количество, предлагаемой к поставке продукции (в случае закупки по единичным расценкам – графа «Количество» не заполняется), гарантии на предлагаемую к поставке продукцию и сроки службы, иная информация. Заявка будет отклонена, если в Предложении в отношении предмета закупки не будет отражена вышеуказанная информация.

Если в Предложении в отношении предмета закупки () вместо информации, изложенной в п. настоящего Извещения, будет указано «в соответствии с требованиями технического задания» или аналогичное утверждение, то такое предложение будет считаться нераскрытым, и Заявка Участника будет отклонена.

В случае закупки продукции входящей в перечень оборудования и материалов подлежащих аттестации в соответствии с Приложением 1 Порядка проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», размещенным на официальном сайте ПАО «Россети» (http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

^ В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Поставщиком и Фактором.

^ Куратор договора - должностное лицо и структурное подразделение Общества, выступающее с инициативой заключения Обществом договоров и/или подписания документов и организующее дальнейшую работу по договору (исполнение) в соответствии с требованиями стандарта «Организация договорной работы», утвержденного в Обществе.

0000-ВГЭС-25-ЗК_Мыло_туалетное_Док/Приложение №1-Техничечское задание (380-25).pdf

0000-ВГЭС-25-ЗК_Мыло_туалетное_Док/Приложение №2 - Проект договора.doc

ПРОЕКТ ДОГОВОРА N 0000-ВГЭС-25-ЗК

на поставку товара для нужд акционерного общества «Воронежская горэлектросеть»

г. Воронеж "___" __________ 2025 г.

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Гайворонского Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, и ________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______, действующего на основании ______, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение) и иного законодательства в сфере закупок, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в соответствии с условиями Договора передать (поставить) товар Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату и приемку поставленного товара.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара определяются спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение№ 1).
1.3. Место поставки товара: городской округ город Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97.
II. Основания заключения Договора
2.1. Договор заключен на основании Протокола № _______ от ________ г. заочного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры №_________.
III. Цена Договора, порядок и сроки оплаты
3.1.Цена Договора составляет _______ руб. (сумма прописью), в том числе НДС 20% - ________ руб.
3.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.3.Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение №1).
3.4.Источник финансирования Договора: Внебюджетные средства (без привлечения средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации).
3.5.Аванс: не предусмотрен.
3.6.В цену Договора включены все расходы, связанные с исполнением Договора, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3.7.Цены единиц товаров формируются путем пропорционального снижения начальных (максимальных) цен единиц товаров, указанных в документации, на значение, равное снижению начальной (максимальной) цены договора в процентном выражении.
3.8.Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, определенных Гражданским Кодексом РФ и Положением о закупке товаров, работ, услуг.
3.9.Заказчик производит оплату товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 рабочих дней после подписания сторонами документа о приемке товара.
3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом неустойки (штрафа, пени) в размере, установленном Договором.
IV. Условия и сроки поставки товара
4.1.Поставщик обязуется в соответствии с условиями Договора передать (поставить) товар в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявки.
4.2.Датой поставки товара считается дата его доставки по адресу: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97.
4.3.Доставка товара осуществляется:
- Поставщиком путем отгрузки товара собственным транспортом.
V. Качество поставляемого товара.
5.1.Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от притязания третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
5.2. Поставщик предоставляет гарантию на товар вместе с товаром на срок, не менее установленного производителем. Гарантийные обязательства Поставщика включают 100% бесплатный ремонт и/или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. Гарантийный срок производителя распространяется на сам товар, материал, сборку, изготовление (кроме случаев естественного износа, внешних механических повреждений и техобслуживание), неисправности, приводящие к невозможности дальнейшей эксплуатации. Гарантийные обязательства на товар исчисляются с даты подписания Заказчиком и Поставщиком документа о приемке товара. Гарантийный срок на комплектующие изделия товара считается равным гарантийному сроку на товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на товар. Гарантийный срок на основные узлы и агрегаты товара считается равным гарантийному сроку, установленному на товар, и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на товар. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправности, приводящей к невозможности дальнейшей эксплуатации товара при невозможности ремонта, Поставщик обязан заменить товар на аналогичный.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантию завода-изготовителя на Товар при условии соблюдения правил эксплуатации, предусмотренных в сопроводительных документах.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется заводом–изготовителем и (или) сервисным центром, имеющим аттестацию завода-изготовителя.
Поставщик обеспечивает обязательную предпродажную подготовку Товара.
5.3.Дополнительные гарантии качества продукции, предоставляемые Поставщиком:
- расходы на обслуживание товара в течение гарантийного срока.
5.4. Монтаж и наладка товара не осуществляется Поставщиком.
5.5. Обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, не осуществляется Поставщиком.
5.6.При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик обеспечивает устранение недостатков и дефектов товара, выявленных в процессе поставки и (или) ввода в эксплуатацию независимо от даты проведения планового гарантийного обслуживания.
5.7. Срок устранения недостатков или замены продукции (доукомплектования) устанавливается в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующей информации от заказчика.
5.8.Поставка товара производится в таре Поставщика. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.
5.9.При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре. При этом Заказчику необходимо внести в реестр Договоров сведения об изменениях Договора с указанием измененных условий Договора.
5.10. Обеспечение исполнения договора – не установлено. 1
5.11. Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено Поставщиком путем перечисления денежных средств, предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
5.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного требования о возврате обеспечения, но не позднее 1 месяца после предоставления надлежаще оформленных документов и подписания документа о приемке товара.
5.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
VI. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки поставленного товара
6.1.Приемка поставленного товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.
6.2.Со стороны Заказчика уполномоченными лицами по приемке товара являются:
Начальник ОЛиМТО АО «ВГЭС» - Грищенко М.В.,
или лица, его замещающие.
6.3.При осуществлении приемки поставляемого товара Заказчик обязан проверить количество товара, его комплектность, объем и качество требованиям, установленным документацией о закупке, Договором, а также их соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
6.4.Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу.
6.5.Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
6.6.Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.
6.7.При выявлении несоответствия или недостатков поставленного товара Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
6.8.Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.
6.9.В случае недопоставки товара в определенном периоде Поставщик обязан восполнить (произвести) поставку недопоставленной партии товара в срок 10 рабочих дней.
6.10.В случае недопоставки товара в определенном периоде Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
6.11.Срок оформления результатов приемки составляет не более 10 рабочих дней.
6.12.Право собственности на товар, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента доставки товара в адрес, указанный в Договоре, и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.
6.13.В случае если передача товара осуществляется в месте нахождения Поставщика или товара, риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента окончания осмотра передаваемых товара в месте передачи товара и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.
VII. Права и обязанности Сторон
7.1. Заказчик обязан:
7.1.1.В срок не более 10 рабочих дней с даты поставки товара обеспечить приемку поставленного товара.
7.1.2.Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
7.1.3. Проводить сверку расчетов между Поставщиком и Заказчиком.
7.1.4.Исполнять все условия Договора.
7.2.Заказчик не обязан возвращать Поставщику тару и упаковку.
7.3.Заказчик вправе:
7.3.1.При исполнении Договора по согласованию с Поставщиком увеличить предусмотренное Договором количество товара не более чем на тридцать процентов.
7.3.2.В случае нарушения условий поставки товара (а именно: поставленного с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и/или количеству и/или качеству, истечением срока годности на момент поставки, без сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 7.4.4. Договора), потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в 3-дневный срок.
7.3.3.В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора, в срок в течение 10 рабочих дней после извещения Поставщика Заказчиком.
7.3.4.В случае недопоставки товара потребовать доукомплектования товара в срок в течение 3 рабочих дней с момента подачи Заказчиком заявки Поставщику.
7.4.Поставщик обязан:
7.4.1.Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в течение 3 рабочих дня с момента подачи заявки.
7.4.2.Передать Заказчику товар в ассортименте, согласованном сторонами, если по Договору передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент).
7.4.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на товар надлежащего качества в течение 10 рабочих дней.
7.4.4. Одновременно с передачей товара передать Заказчику:
- товарную накладную или универсальный передаточный документ;
- счет-фактуру (при отсутствии универсального передаточного документа);
- инструкцию по эксплуатации товара (при наличии);
- сертификат качества на товар;
- сертификаты соответствия (один документ на весь товар);
- гарантийные документы;
- прочую сопутствующую документацию.
7.4.5. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.
7.4.6. В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Договоре.
7.4.7. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.
7.4.8. Поставщик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором.
7.4.9. Исполнять все условия Договора.
7.5. Поставщик вправе:
7.5.1. Требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случае, если это предусмотрено настоящим Договором.
VIII. Ответственность Сторон
8.1.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф в размере _____ руб.:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора (этапа):_________ руб.:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере_______ руб..
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.8. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по Договору.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
IX. Форс-мажорные обстоятельства.
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
9.2.Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.3.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
9.4.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
9.5.Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
X. Срок действия и расторжение Договора
10.1.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
Перечень случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:
отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);
передача Поставщиком в нарушение Договора Заказчику меньшего количества товара, чем определено Договором (пункт 1 статьи 466 ГК РФ);
существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
невыполнение Поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);
неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).
10.2.Срок действия Договора: с момента заключения Договора по «31» декабря 2025 г.
10.3. «01» января 2026 г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по приемке и оплате поставленного товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.
10.4.Окончание срока действия Договора не освобождает Поставщика от ответственности за его нарушение.
XI. Прочие условия
11.1. Предусмотрена возможность изменения условий Договора в случаях, установленных Положением.
11.2. Изменения в Договор действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в реестр Договоров.
11.3.При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4.В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.5. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке. Не разрешенный в претензионном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Воронежской области.
11.6.Договор считается заключенным с момента подписания обеими Сторонами.
11.7.Договор заключен в форме электронного документа, подписан усиленными электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон.
XII. Заключительные условия.
12.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Спецификация.
- Приложение № 2 – Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика.
- Приложение № 3 – АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
XIII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон - Посмотреть таблицу с данными
к Договору № 0000-ВГЭС-25-ЗК от __.__.202_ г.
на поставку товара для нужд
акционерного общества «Воронежская горэлектросеть»
Спецификация - Посмотреть таблицу с данными
Страна производитель:
ПОКАЗАТЕЛИ ТОВАРА - Посмотреть таблицу с данными
Условия оплаты: Заказчик производит оплату товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 рабочих дней после подписания сторонами документа о приемке.
Адрес поставки: городской округ город Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 97.
Срок поставки: Поставщик обязуется в соответствии с условиями Договора передать (поставить) товар в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявки.
Заказчик: Поставщик:
Генеральный директор
___________________ ___________________
(МП) (МП)
Приложение № 2
к Договору № 0000-ВГЭС-25-ЗК от __.__.202_ г.
Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем: - Посмотреть таблицу с данными
Согласие на обработку персональных данных от «___» ____________ 20__ г.
Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице _________________________ (указать ФИО, должность), действующего на основании ____________ (указать документ, подтверждающий полномочия), дает свое согласие на совершение АО «ВГЭС» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) АО «ВГЭС», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.
Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.
________________________________ _____________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П. М.П.
Приложение № 3
к договору № 0000-ВГЭС-25-ЗК от «__» _______ 202_ г.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Исполнителю известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» (представлены в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте: ПАО «Россети» по адресу - http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАнтикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, согласно положениям настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае предоставления аномально низкой цены обеспечение устанавливается в соответствии с требованиями п. 1.13.2. и Приложением №4 Извещения

0000-ВГЭС-25-ЗК_Мыло_туалетное_Док/Приложение №4 - порядок действий.docx Приложение к закупочной документации Требования к дополнительному обеспечению исполнения обязательств по договору, заключаемому по итогам закупочных процедур с участником - победителем, предоставившим заявку с аномально низкой ценой Под аномально низким ценовым предложением (демпинговой ценой) понимается снижение цены участником закупки относительно начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении и/или документации о закупке на 25 (двадцать пять) и более процентов. В случае если при проведении закупки победителем (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям извещения и/или документации о закупке) признается участник, предложивший аномально низкое ценовое предложение (демпинговую цену), таким участником до заключения договора должно быть предоставлено обеспечение исполнения обязательств по договору в следующем размере: - Посмотреть таблицу с даннымиОбеспечение исполнения обязательств по договору может быть представлено в форме внесения денежных средств на счет Заказчика (обеспечительного платежа) или в форме независимой гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения обязательств по договору осуществляется участником закупки самостоятельно. Предоставление обеспечения иным, не указанным в извещении и/или документации о закупке способом не допускается. Обеспечение исполнения договора, предусмотренное в пункте 2, предоставляется на период исполнения обязательств по договору до момента подписания сторонами итоговых документов, подтверждающих исполнение участником закупки обязательств по выполнению работ/ оказанию услуг/поставке товаров в соответствии с условиями договора в полном объеме. Срок действия независимой гарантии должен начинаться не позднее даты заключения договора и заканчиваться не ранее, чем через 60 дней после установленного договором срока исполнения обязательств по договору. В случае принятия участником закупки решения о предоставлении обеспечение исполнения обязательств по договору, предусмотренного в пункте 2, в форме денежных средств (обеспечительного платежа), такие средства перечисляются на расчетный счет Заказчика, указанный в извещении/или документации о закупке. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по договору (наименование), а также «НДС не облагается». В случае принятия решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, предусмотренного в пункте 2, в форме независимой гарантии, такая гарантия, а также гарант должны соответствовать требованиям, установленным в извещении и/или документации о закупке к форме независимой гарантии, а также к гарантам.

В случае продления срока выполнения обязательств по договору, обеспечение, предоставленное контрагентом, должно соответствовать требованиям, установленным в ОРД Заказчика, регламентирующим порядок работы с обеспечением.

0000-ВГЭС-25-ЗК_Мыло_туалетное_Док/Приложение №5 - Информация о формах обратной связи.doc

Приложение

к закупочной документации

Информация о формах обратной связи ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» в рамках системы предупреждения и профилактики коррупции:

В ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» действует система предупреждения и профилактики коррупции. Информацию о возможных фактах коррупции в ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», а также дочерних зависимых обществах и их филиалах можно сообщить, заполнив форму обратной связи на корпоративном сайте ПАО «Россети Центр»: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/, ПАО «Россети Центр и Приволжье»: https://www.mrsk-cp.ru/about/anti-corruption_policy/feedback/ с обязательным указанием адреса электронной почты для обратной связи, а также позвонив по телефону «Горячей линии»:

ПАО «Россети Центр» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи оставив голосовое сообщение после нажатия цифры 4 либо на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» - по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи оставив голосовое сообщение после нажатия цифры 4 либо на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

или направив письменное обращение по адресу:

ПАО «Россети Центр»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 15.

ПАО «Россети Центр и Приволжье»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.

0000-ВГЭС-25-ЗК_Мыло_туалетное_Док/Приложение №6 - Обоснование НМЦ договора (расчет).pdf

0000-ВГЭС-25-ЗК_Мыло_туалетное_Док/Приложение №7 - треб. к обеспеч. (демпинг)-МСП+.docx

Приложение к

закупочной документации

Содержание:

• Форма Независимой гарантии на исполнение обязательств по Договору в случае предложения Победителем аномально низкой (демпинговой) цены
• Форма Изменения к независимой гарантии
• Форма соглашения об обеспечительном платеже
• Требования к обеспечению. Обеспечение исполнения обязательств по Договору(ам) не предусмотрено, за исключением случая предложения Победителем аномально низкой (демпинговой) цены

Требования к обеспечению.

Обеспечение исполнения обязательств по Договору(ам) не предусмотрено, за исключением случая предложения Победителем аномально низкой (демпинговой) цены

Размер обеспечения в случае предложения аномально низкой (демпинговой) цены: определятся на основании Приложения №5 к закупочной документации. При этом, размер такого обеспечения (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»): не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора(ов).

Порядок (способ) предоставления обеспечения: в форме независимой гарантии или в форме внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика (уточняется при заключении Договора). Выбор способа обеспечения осуществляется участником такой закупки самостоятельно.

Основное обязательство: исполнение Договора(ов)

Срок предоставления обеспечения по Договору(ам): до момента подписания Договора(ов). Договор(ы) (дополнительное(ые) соглашение(я)) заключается(ются) только после предоставления Победителем обеспечения исполнения обязательств по договору, соответствующего требованиям закупочной документации.

Срок исполнения обязательства: указывается Участником в Заявке как срок поставки продукции/выполнения работ/оказания услуг.

Срок действия независимой гарантии по Договору(ам): начало – до момента заключения Договора(ов), окончание - не менее двух месяцев (60 календарных дней) с даты окончания срока исполнения обязательств.

Если в результате изменения сроков исполнения обязательств (независимо от того, изменялись сроки по взаимному соглашению сторон, или имело место нарушение обязательств одной из сторон по договору либо ухудшения финансового состояния гаранта, либо иных причин, контрагент должен заменить или продлить ранее выданную независимую гарантию. В любом случае срок действия Независимой гарантии должен заканчиваться не ранее, чем через 60 календарных дней после даты исполнения контрагентом обязательств, обеспеченных Независимой гарантией.

Не допускается предоставление нескольких независимых гарантий на исполнение контрагентом обязательств по договору, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной договором, за исключением нижеследующего. В случае, когда срок исполнения обязательства по Договору превышает 1 год, допускается принятие независимой гарантии на часть срока, в этом случае срок действия независимой гарантии не должен быть менее 1 года с даты вступления ее в силу, а договор с контрагентом должен содержать обязательство контрагента по продлению либо замене независимой гарантии не позднее чем за 60 календарных дней до окончания срока ее действия;

В случае отзыва или приостановления действия лицензии гаранта на банковскую деятельность Контрагент обязан незамедлительно обеспечить замену независимой гарантии на новую, выданную гарантом, удовлетворяющим условия закупочной документации.

Замена независимой гарантии осуществляется путем приема от контрагента новой независимой гарантии и возврата контрагенту ранее действовавшей независимой гарантии. Возврат оригинала ранее действовавшей независимой гарантии контрагенту должен осуществляться не ранее приема оригинала новой независимой гарантии от контрагента.

В случае несвоевременной замены Независимой гарантии к контрагенту будут применены штрафные санкции в сумме не менее 0,01% от суммы Независимой гарантии за каждый день просрочки.

Форма Изменения к независимой гарантии обеспечения Договора(ов) в случае предложения Победителем аномально низкой (демпинговой) цены: приведена в настоящем приложении.

Порядок возврата обеспечения:

• В случае предоставления независимой гарантии: возврат оригинала независимой гарантии, производится представителю Победителя, полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, либо действующему на основании учредительных документов. Возврат независимой гарантии оформляется актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями сторон, и в котором в обязательном порядке отражаются номер, дата, сумма независимой гарантии, гарант, Ф. И. О. передающего и принимающего лиц, реквизиты документов, подтверждающих полномочия представителя контрагента, дата подписания акта приема-передачи. Возврат осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса конрагента на возврат независимой гарантии.

Возврат оригинала Независимой гарантии Победителю осуществляется по инициативе контрагента в следующих случаях:

• если контрагентом исполнены обязательства, исполнение которых покрывала Независимая гарантия;
• при замене Независимой гарантии;
• по истечении срока действия Независимой гарантии.
• В случае если обеспечение по договору(ам) предоставлялось путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, возврат обеспечительного платежа контрагенту осуществляется если контрагентом исполнены обязательства, исполнение которых обеспечивал обеспечительный платеж или если контрагент предоставил взамен обеспечительного платежа иной способ обеспечения, предусмотренный закупочной документацией, а именно: независимую гарантию. Возврат обеспечительного платежа осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения контрагентом обязательств, исполнение которых обеспечивал обеспечительный платеж.
• Возврат Победителю Независимой гарантии, по которой Заказчиком предъявлены требования об оплате, не производится.

Условия утраты обеспечения исполнения обязательств по договору(ам): неисполнение обязательств, предусмотренных договором(ами), заключенным(и) (заключаемым(и)) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств, обеспеченных независимой гарантией надлежащего исполнения обязательств по Договору(ам) требование о платеже по указанным в настоящем пункте независимым гарантиям направляется на сумму независимой гарантии, независимо от размера рассчитанной договорной неустойки.

В иных случаях сумма требований по независимой гарантии или сумма списания обеспечительного платежа определяется с учетом:

• • суммы выставленных контрагенту и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком(ами));
  • суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик(и) имеет(ют) право на основании Договора(ов) либо закона;
  • суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной контрагентом либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес(ли) Заказчик(и) в связи с неисполнением контрагентом обязательств по Договору(ам);
  • суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной контрагентом либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением контрагентом обязательств по Договору(ам);
  • процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика(ов) (сверх суммы, уже оплаченной контрагентом либо учтенной в выставленных претензиях);
  • подлежащей оплате задолженности контрагента перед Заказчиком(ами) (сверх суммы, уже оплаченной контрагентом либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с произошедшей переплатой по Договору(ам) в пользу контрагента;
  • иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств контрагента перед Заказчиком(ами) (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

Форма независимой гарантии обеспечения Договора(ов) в случае предложения Победителем аномально низкой (демпинговой) цены: приведена в настоящем Приложении. Форма соглашения об обеспечительном платеже, предоставляемого в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору(ам) в случае предложения предложении Победителем аномально низкой (демпинговой) цены: приведена в настоящем Приложении.

Форма Независимой гарантии на исполнение обязательств по Договору в случае предложения Победителем аномально низкой (демпинговой) цены

Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ________ .

6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________ .

7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.

10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.

12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.

14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.

15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде ________ .

16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

17. Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления настоящей независимой гарантии подлежат исполнению со дня заключения договора, для обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия.

18. Настоящая независимая гарантия представлена в рамках договора _________ (указывается номер, дата договора)* (*включается в текст независимой гарантии в случае пролонгации независимой гарантии / предоставления независимой гарантии после заключения договора).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств в течение срока исполнения основного обязательства по договору* (*включается в текст независимой гарантии, если независимая гарантия выдана только во исполнение обязательств контрагента).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок* (*включается в текст независимой гарантии, если независимая гарантия выдана только во исполнение обязательств контрагента по возврату авансовых платежей).

Действие настоящей независимой гарантии распространяется на надлежащее исполнение принципалом его обязательств в течение срока исполнения основного обязательства по договору, включающих в том числе обязательства принципала по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок* (*включается в текст гарантии, если гарантия выдана во исполнение обязательств контрагента, включая обязательства по возврату авансовых платежей).

Настоящая независимая гарантия может быть изменена гарантом с письменного согласия бенефициара. Все изменения к настоящей независимой гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей независимой гарантии направляется гаранту до внесения изменений в независимую гарантию. Изменения в условия независимой гарантии вступают в силу с даты их выпуска гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий принципала на их представление в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Указывается при наличии.

В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.

Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.

Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.

Указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Указываемый срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

Указывается почтовый адрес.

Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.

Указывается наименование арбитражного суда.

Слова "обязанности по договору предоставления настоящей независимой гарантии подлежат исполнению" указываются в случае заключения гарантом и принципалом такого договора.

Форма Изменения к независимой гарантии

ИЗМЕНЕНИЕ № ____

к независимой гарантии от ______ №____

г. ________ «___»___________20__ г.

_____________________________ (полное или сокращенное наименование, ОГРН или ИНН), Генеральная/Универсальная (выбрать нужное) лицензия на осуществление банковских операций от _________ года № ____ / реквизиты иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий 1 ), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________ (Ф. И. О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании _______________ (наименование и реквизиты документа о наделении полномочиями подписанта настоящей гарантии), настоящим вносит изменение в независимую гарантию от ______ года № ______, выданную на сумму ____________ рублей (цифрами и прописью), сроком действия с _________ года по _________20___года (включительно) (далее - независимая гарантия) в пользу _____________________ (наименование бенефициара, ОГРН и/или ИНН), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», по просьбе __________(полное или сокращенное наименование, ОГРН и/или ИНН), именуемого в дальнейшем «Принципал», в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала по договору от _____ №_____.

*Примечание: указывается вид обеспечиваемых независимой гарантией обязательств, в которую вносится изменение.

Изменение состоит в следующем: ____________________________.

Все остальные условия независимой гарантии остаются без изменения.

Настоящее Изменение вступает в силу с _________20___года* и является неотъемлемой частью независимой гарантии.

- Посмотреть таблицу с данными

м.п.

___________________

1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией

Форма

соглашения об обеспечительном платеже

Соглашение об обеспечительном платеже обеспечения исполнения обязательств по договору

г. ________ «___»___________20__ г.

__________ (указывается полное наименование Общества) (сокращенное наименование: __________, ИНН__________, ОГРН__________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ (Ф. И. О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с одной стороны, и ________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ (Ф. И. О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. __________ Договора, который будет заключен по результатам закупочной процедуры (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок __________, лот № __, протокол подведения итогов закупки (иной итоговый протокол (указывается его наименование), подтверждающий результат конкретной закупки) от ___ №___/выписка из протокола заседания ___ (указать наименование закупочного органа бенефициара) от __№ ____, вопрос № ________) [1] 1 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Подрядчик в порядке статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Договору обеспечительный платеж в размере _________* процентов от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) [2] 2 (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на срок исполнения Подрядчиком обязательств по Договору до момента ввода Объекта в целом в эксплуатацию на основании Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией / подписания сторонами иных итоговых документов, предусмотренных договором, подтверждающих выполнение контрагентом работ / оказание услуг / поставки товаров в полном объеме.

* - определяется исходя условий, связанных с подачей Победителем аномально низкой (демпинговой цены).

2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Подрядчиком на счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Подрядчиком на счет Заказчика до даты заключения договора (дополнительного соглашения).

Открытие и обслуживание данного счета осуществляется Заказчиком.

3. Подрядчик предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией / подписания сторонами иных итоговых документов, предусмотренных договором, подтверждающих выполнение контрагентом работ / оказание услуг/поставки товаров в полном объеме.

4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.

5. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

5.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих величин:

- сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком;

- размера обеспечительного платежа.

6. Для обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

• суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

• суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

• суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

• суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

• процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);

• подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях) либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;

• иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

7. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения.

8. Возврат обеспечительного платежа Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией / подписания сторонами иных итоговых документов, предусмотренных договором, подтверждающих выполнение контрагентом работ / оказание услуг / поставки товаров в полном объеме, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.

Досрочный возврат обеспечительного платежа до наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств не допускается, за исключением случаев предоставления Подрядчиком взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего требованиям настоящего Договора.

В случае замены Подрядчиком обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Подрядчику осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

9. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта приемочной комиссией / подписания сторонами иных итоговых документов, предусмотренных договором, подтверждающих выполнение контрагентом работ / оказание услуг / поставки товаров в полном объеме при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период в соответствии с требованиями, установленными Договором.

10. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период возврат обеспечительного платежа Заказчиком не осуществляется.

11. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Подрядчиком по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

12. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

1 В случае заключения соглашения об обеспечительном платеже взамен иного способа обеспечения в период действия Договора текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: Договора________ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор», на _________ (наименование титула). ↑

2 В случае если в период действия Договора после заключения дополнительного соглашения цена договора увеличена и превысила начальную (максимальную) цену договора (цену лота), размер обеспечения определяется исходя из цены договора с учетом состоявшегося увеличения ее суммы. ↑