Тендер - Поставка мыла, средств моющих, средств чистящих и полирующих и средств для дезодорирования и ароматизации воздуха №297154209

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):г. Тюмень, ул. Кузнецова дом 5
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.04.2025 по 24.04.2025Место предоставления документации:В соответствии с извещениемПорядок предоставления документации:В соответствии с извещениемОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:23.04.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):24.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:59Порядок подачи заявок:В соответствии с извещением
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Тюмень, ул. Кузнецова , д. 5Дата подведения итогов:25.04.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с извещением Приложение_№3_НМЦКxx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_ООЗ_готовое_дом_реб - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_договорxx ДОГОВОР № _____

Поставка мыла, средств моющих, средств чистящих и полирующих и средств для дезодорирования и ароматизации воздуха

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и

Автономное учреждение Тюменской области "Региональный специализированный дом ребенка", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Поляковой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в порядке п. ______ Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее – Положение о закупке), по результатам _________ № _____/____, объявленного Извещением от «____» ________ 2025 г. № в ЕИС _________________________, на основании протокола ________________________ № _____/____ от ___.___2025 г. заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны заключили настоящий Договор на поставку мыла, средств моющих, средств чистящих и полирующих и средств для дезодорирования и ароматизации воздуха (далее именуемое – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, за исключением случаев, когда Заказчик имеет право отказаться от приемки товара.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

1.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

1.5. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

1.6. Источник финансирования: средства субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ.

1.7. Договор заключается в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, с учетом положений действующего законодательства. Не допускается отклонение от условий, зафиксированных в проекте договора, который входил в состав Извещения о закупке (за исключением изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА,

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый Товар установлена в соответствии с результатами ____________ в электронной форме и составляет_____________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС. (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать: НДС не облагается на основании...)

2.2. Цена на Товар включает в себя упаковку, транспортные, страховые расходы, связанные с исполнением Договора, стоимость расходов на доставку, в том числе подъем на этаж, к месту складирования), а также налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации. (Если стороной по договору является физическое лицо, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: оплата по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, подтверждающих поставку товара: соответствующие счета, счета-фактуры (при наличии НДС) и товарные накладные на Товар (или универсальных передаточных документов).

Оплата Заказчиком производится при поступлении в адрес Заказчика надлежаще оформленных Поставщиком документов, соответствующих требованиям Налогового кодекса РФ, условиями настоящего Договора, нормами действующего законодательства РФ.

2.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора (одного или нескольких), или представление их с нарушением формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для отказа в приемке товара и соответственно его оплате до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.6. Не подлежит оплате товар, который не был принят Заказчиком в соответствии с п. 3.4 и 4.9. настоящего Договора. В данном случае к Заказчику не применяются санкции, установленные настоящим Договором.

2.7. Заказчик оплачивает товар платежными поручениями, если иной порядок расчетов не установлен уполномоченным государственным органом.

2.8. В случае наступления со стороны Поставщика не исполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору Заказчик имеет право взыскать сумму неустойки (пени, штрафа) за нарушение Поставщиком договорных обязательств путем: 1. Начисления неустойки (пени, штрафа) путем направления в адрес Поставщика требования (претензии) об их уплате путем перечисления на расчетный счет Заказчика; 2. Удержания суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора; 3. В соответствии с разделом 8 настоящего Договора, направить письменное требование платежа Гаранту, содержащее размер требуемой суммы для перечисления платежа.

2.9. Суммы денежных средств, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

3.1 Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться сертификатами соответствия, и иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также требованиям Заказчика, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Перечисленные документы подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

3.2. Вместе с товаром в момент поставки Поставщик передает Заказчику следующие надлежаще оформленные документы, подтверждающие качество данного товара требованиям пункта 3.1. настоящего Договора (далее по тексту «документы качества»):

а) копии сертификатов соответствия, при наличии таких сертификатов на данный вид товара;

б) иные необходимые документы качества на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Документы качества, установленные п. 3.2. настоящего Договора, должны быть надлежаще оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ, на русском языке, заверены печатью Поставщика и/или Производителя товара или нотариально.

3.4. В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего Договора о передаче вместе с товаром надлежаще оформленных документов качества на Товар, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.5. Поставка товара без документов качества, а равно с документами качества не соответствующими требованиям п. 3.3. настоящего Договора, считается ненадлежащей и такой товар, в случае его приемки Заказчиком, не подлежит оплате до момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика, надлежаще оформленных документов качества, соответствующих требованиям настоящего Договора.

3.6 Поставщик гарантирует, что до передачи товара Покупателю соблюдались все требования по его транспортировке и хранению. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом ил арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке товара.

3.7. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ, а импортного товара – международным стандартам упаковки. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация об изделии на русском языке: полное наименование изделия, наименование фирмы- изготовителя, юридический адрес изготовителя, количество изделий в упаковке, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.8. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев срока, установленного Производителем данного товара, и товар должен находиться в первичном легальном обороте, надлежащего качества с характеристиками, в количестве, ассортименте согласно Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), при условии, что такой срок для данного вида товара предусмотрен его производителем и/или действующим законодательством.

3.9. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности, при условии, если такой срок для данного вида товара предусмотрен производителем данного товара и/или действующим законодательством.

3.10. Количество товара установлено в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.11. Общее количество товара определяется в соответствии с количеством фактически полученного Заказчиком по его заявкам товаром (п. 1 статья 465 ГК РФ).

3.12. В случае не выборки Заказчиком всего количества Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), Поставщик не будет иметь претензий к Заказчику.

3.13. Гарантия качества на товар составляет 6 (шесть) месяцев с момента его приемки Заказчиком на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а в случае если товар имеет срок годности, то в период действия всего срока годности, установленного настоящим Договором.

3.14. Объем предоставления гарантии качества: при выявлении Заказчиком некачественного товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, которое нельзя было выявить в момент его приемки, а также которое возникло в процессе его надлежащей эксплуатации по функциональному назначению и/или использованию, в том числе брак производителя данного товара Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика.

Поставщик своими силами и средствами, в сроки и порядке согласованные с Заказчиком, обязан осуществить одно из следующих действий:

- осуществить замену некачественного товара на качественный, соответствующий условиям настоящего Договора;

- предпринять все возможные меры по устранению выявленного не качества товара, так что бы товар соответствовал условиям заключенного Договора;

- осуществить возврат денежных средств, полученных за Товар и осуществить его вывоз с территории Заказчика, с оформлением необходимых документов первичной бухгалтерской отчетности.

3.15. Период времени, с момента получения уведомления Заказчика о выявлении некачественного товара, в соответствии с п. 3.14. настоящего Договора, и до момента замены некачественного товара на качественный и/или устранения выявленного не качества товара, так что бы товар соответствовал условиям заключенного Договора, подлежит исключению из гарантийного срока на товар, путем продления срока гарантии качества, установленного п. 3.13. настоящего Договора на данный период времени. Продление срока гарантии качества оформляется новым гарантийным талоном или дополнением к имеющемуся у Заказчика, который был предоставлен вместе с товаром Поставщиком в момент поставки, при условии наличия такого гарантийного талона. Данный пункт Договора не распространяется на товар, для которого его производителем и/или действующим законодательством установлен срок годности.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА,

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

4.1. Порядок поставки Товара:

4.1.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), в течение 3 (трех) календарных дней, начиная со следующего дня после получения Поставщиком заявки от Заказчика (Приложения № 2 к Договору). Заявки подаются с момента заключения договора и по 01.11.2025 г. (включительно).

Время приемки товара в будние дни с __________ часов до _________ часов.

4.1.2. Заявки на поставку товара направляются Заказчиком с электронной почты ______________ в виде электронного документа на электронную почту Поставщика по адресу ________________________________. Поставщик после получения данной заявки обязан направить Заказчику уведомление о получении электронного письма.

В случае отсутствия возможности осуществлять направление либо получение заявок на поставку товара путем электронной почты такие заявки направляются Заказчиком путем факсимильной связи по телефону ______.

В случае отсутствия возможности осуществлять направление либо получение заявок на поставку товара путем электронной почты и факсимильной связи такие заявки направляются Заказчиком путем почтовой связи, либо нарочным вручением уполномоченному представителю Поставщика по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора.

4.2. Место поставки товара: г. Тюмень, ул. Кузнецова, д. 5.

Ответственное лицо со Стороны Заказчика за организацию приемки товара ________, тел. ________.

4.3. Передача Товара подтверждается подписанием между Поставщиком и Заказчиком товарных накладных (или универсальных передаточных документов) на каждую поставленную партию товара в двух экземплярах.

Риск случайной гибели или повреждения Товара лежит на собственнике данного Товара. Право собственности на товар переходит после подписания Заказчиком или представителем Заказчика товарной накладной (или УПД) на каждую поставленную партию товара.

4.4. При передаче Товара Поставщик передает Заказчику документы, предусмотренные п. 2.3. и 3.2. настоящего Договора.

4.5. Доставка, отгрузка, подъем на этаж, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.6. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, непротиворечащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

4.7. Приемка товара по качеству во всех случаях осуществляется в месте нахождения Заказчика в момент поступления Товара. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно.

4.8. Приемка товара Заказчиком по количеству и качеству (явные недостатки) производится непосредственно в момент получения товара от Поставщика в месте, указанном в настоящем договоре.

4.9. При обнаружении Заказчиком при приемки Товара, у которого качество, количество, наименование (ассортимент), комплектность, маркировка, качество упаковки (нарушения, порчи, деформации) не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах и документах качества, равно как и Товара с истекшим сроком годности, если такой срок для данного вида товара предусмотрен производителем данного товара и/или действующим законодательством, а также при отсутствии надлежаще оформленных товаросопроводительных документов, предусмотренных п. 2.3. и 3.2. настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара и принять только часть товара, соответствующего условиям настоящего Договора.

4.10. При приемке Заказчиком только части партии поставленного товара, в соответствии с п. 4.9. настоящего Договора, Заказчик вносит исправления в товарные накладные (УПД) либо составляет акт по форме № ТОРГ–2 (далее по тексту "Акт"), который подписывают уполномоченные представители Заказчика и Поставщика. При этом уполномоченным представителем Поставщика признается лицо доставившее товар (в том числе экспедитор, водитель Поставщика или водитель транспортной компании, привлеченной Поставщиком). В случае внесения исправлений в товарные накладные (УПД), cсоответствующие исправления в обязательном порядке должны быть внесены как в экземпляр товарной накладной (или УПД) Поставщика, так и в экземпляр товарной накладной (или УПД) Заказчика. В случае, если заверенные Заказчиком исправления внесены только в один из экземпляров товарной накладной (или УПД), достоверными считаются сведения, указанные в товарных накладных Заказчика.

4.11. Некачественный Товар, обнаруженный в момент приемки товара Заказчиком, в порядке, установленном п. 4.9. настоящего Договора, возвращается Поставщику тем же рейсом, что и поступил товар, но за счет Поставщика.

В случае возврата товара Поставщику тем же рейсом, что и поступил товар, Поставщик безвозмездно осуществляет замену некачественного товара на товар, соответствующий требованиям Договора, и/или поставку товара недостающего по количеству (в том числе внутритарному) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки некачественного товара, указанного в п. 4.9. настоящего Договора, от приемки которого отказался Заказчик в порядке, предусмотренном п. 4.9. настоящего Договора.

В случае отсутствия возможности возврата товара Поставщику тем же рейсом, что и поступил товар, Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней с момента поставки некачественного товара, указанного в п. 4.9. настоящего Договора, обязан в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего Договора, направить соответствующее уведомление Поставщику с приложением Акта об установленном расхождении при приемке товара.

4.12. При обнаружении Заказчиком после приемки Товара, у которого качество, ассортимент, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах и документах качества, равно как и Товара с истекшим сроком годности, при условии, что такой срок для данного вида товара предусмотрен его производителем и/или действующим законодательством, Заказчик в течении 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения такого Товара, обязан в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего Договора, направить соответствующее уведомление Поставщику.

4.13. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками товара по количеству (в том числе внутритарному) и качеству, в части скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки в течение всего срока годности Товара, при условии, при условии, что такой срок для данного вида товара предусмотрен его производителем и/или действующим законодательством.

4.14. В случае выявления некачественного товара, указанного в. 4.13. настоящего Договора, Заказчик обязан незамедлительно в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего Договора, направить соответствующее уведомление Поставщику.

4.15. Поставщик в течении 1 рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика, указанного в п. 4.11 и/или 4.12 и/или 4.13. настоящего Договора, своими силами, средствами и за свой счет обязан вывезти с территории (помещений) Заказчика некачественный товар, указанный в пункте 4.11 и/или 4.12 и/или 4.13. настоящего Договора, и заменить его на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора.

4.16. В случае, не исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 4.15 настоящего Договора, Заказчик вправе осуществить возврат некачественного товара собственными силами или с привлечением транспортной компании за счет собственных средств, с последующим взысканием понесенных расходов с Поставщика, или за счет средств Поставщика.

4.17. При замене Поставщиком части или всей партии Товара, указанного п. 4.11 и/или 4.12 и/или 4.13. настоящего Договора, срок оплаты такого товара исчисляется с даты поставки Товара на замену, равно как и допоставки недостающего Товара по количеству. При приемке товара, указанного в настоящем пункте, в равной мере применяются все условия настоящего Договора, регламентирующие порядок приемки товара.

4.18. Заказчик оплачивает только фактически принятый товар, без учета стоимости некачественного товара, который в соответствии с п. 4.9, 4.11, 4.12. настоящего Договора подлежит возврату Поставщику.

4.19. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в день (момент) фактической передачи Товара Заказчику в полном объеме (количестве), указанном в Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору) или в заявке Заказчика, в случае если поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, и подписания представителем Заказчика товарной накладной (или УПД) без замечаний.

4.20. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 (десять) календарных дней, что в соответствии с п. 10.5. настоящего Договора является предельной просрочкой невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки и оплаты Товара, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.1.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также обратиться в суд с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

- неоднократного нарушения Заказчиком существенных условий Договора – два и более раз;

- по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

- в иных случаях, предусмотренных договором.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Выполнять требования настоящего Договора о порядке, сроках и цене в отношении поставляемого Товара.

5.2.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

5.2.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также документы, подтверждающих качество поставляемого товара.

5.2.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.

5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

5.2.6. Вместе с товаром передать надлежаще оформленные документы, предусмотренные п. 2.3. и 3.2. настоящего Договора.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора:

- по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

- в случаях неоднократного нарушения Поставщиком существенных и иных условий договора - два и более раз;

- в случае наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. При этом предельная просрочка невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору составляет 10 (десять) календарных дней;

- по другим основаниям, предусмотренным договором.

5.3.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.3.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Договором.

5.3.6. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.3.7. При заключении Договора по согласованию с Поставщиком увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участников закупки, и начальной (максимальной) ценой Договора, если это право предусмотрено закупочной документацией. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении и документации о проведении закупки.

5.3.8. В случае отсутствия фактической потребности в товаре (работах, услугах) осуществлять выборку товара (работ, услуг) в объеме меньшем, чем указано в Договоре и/или не выборку товара (работы, услуги) в полном объеме, предусмотренном Договором.

5.3.9. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 (десять) календарных дней, что в соответствии с п. 10.5. настоящего Договора, является предельной просрочкой невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, отказаться от приемки и оплаты Товара, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

5.3.10. Отказаться от приемки товара у которого качество, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности, при условии, что такой срок для данного вида товара предусмотрен его производителем и/или действующим законодательством.

5.3.11. Требовать замены некачественного товара, на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора.

5.3.12. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 10.8. настоящего Договора.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Принять Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора, проверить его количество, качество и произвести оплату.

5.4.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.

5.4.3. По запросу Поставщика предоставлять в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки, приемки.

5.4.5. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора на любом этапе его исполнения в случае если в ходе исполнения договора установлено, что:

поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют (перестали соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям, предъявляемым к участникам закупки и (или) поставляемому товару (услуге, работе);

поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара предъявляемым требованиям, что позволило ему стать победителем закупки и заключить договор.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения данного обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующий период просрочки исполнения обязательства, от стоимости просроченного к исполнению обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщиком вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению Заказчиком обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. В случае не исполнения либо не надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от приема и оплаты товаров (работ, услуг), а также потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости Договора, путем направления в адрес Поставщиком соответствующего уведомления (претензии).

6.5. В случае не исполнения либо не надлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае необоснованного нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, Поставщик вправе отказаться от поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, до момента устранения Заказчиком необоснованного нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости Договора, путем направления в адрес Заказчика соответствующего уведомления (претензии).

6.6. В случае применения штрафных санкций в отношении Заказчика со стороны третьих лиц по вине Поставщика, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных Договором.

6.7. Во всех случаях, когда привлечение Заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав происходит по вине Поставщика, Поставщик, обязан возместить Заказчику все суммы, взысканные судом с Заказчика, все судебные расходы и иные издержки, к возмещению которых суд присудит Заказчика, а также все понесенные Заказчиком убытки

6.8. Заказчик не несет ответственности по обязательствам Поставщика перед третьими лицами.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.5. Если невыполнение своих обязательств Поставщиком или Заказчиком по настоящему Договору связано с невыполнением обязательств третьим лицом, то Поставщику или Заказчику не может быть предъявлена претензия в том случае, если в отношении третьего лица действовали вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Обеспечение исполнения договора - не предусмотрено.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

9.1. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

9.2. Любое извещение или уведомление, направленное по адресу электронной почты, указанному в настоящем Договоре, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки соответствующего извещения или уведомления.

9.3. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодных договоренностей.

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора должны быть разрешены посредством соблюдения претензионного, досудебного порядка урегулирования спора. В случае возникновения спора предъявление письменной претензии является обязательным. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о ее вручении адресату, или нарочным вручением с обязательной отметкой уполномоченного представителя Стороны о ее получении с указанием регистрационного входящего номера и даты получения.

Сторона, получившая претензию должна её рассмотреть в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, а также в случае неполучения ответа на претензию или отказа в удовлетворении претензии (полностью или частично) в срок, превышающий 10 (десять) календарных дней с даты ее получения Стороной, такие споры подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

10.4. Расторжение договора допускается:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и (или) договором.

10.5. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора:

- по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

- в случаях неоднократного нарушения Поставщиком существенных и иных условий договора - два и более раз;

- в случае наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. При этом предельная просрочка невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору составляет 10 (десять) календарных дней;

- на любом этапе его исполнения в случае если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар (услуга, работа) не соответствуют (перестали соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям, предъявляемым к участникам закупки и (или) поставляемому товару (услуге, работе);

- на любом этапе его исполнения в случае если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (услуге, работе) предъявляемым требованиям, что позволило ему стать победителем закупки и заключить договор.

- по другим основаниям, предусмотренным договором.

10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 (двадцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

10.7. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

-существенного нарушения Поставщиком условий Договора;

- отказа Поставщика либо неполучения Заказчиком ответа в срок, не позднее 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика на предложение Заказчика расторгнуть Договор по соглашению сторон в связи с истечением срока исполнения Договора (срока подачи заявок), равно как срока действия Договора, а также в случае отсутствия у Заказчика потребности в товаре (работе, услуге), являющихся предметом договора;

- наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. При этом предельная просрочка невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору составляет 10 (десять) календарных дней;

- в иных случаях, предусмотренных договором.

10.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также обратиться в суд с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

- неоднократного нарушения Заказчиком существенных условий Договора – два и более раз;

- по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

- в иных случаях, предусмотренных договором.

10.9. При исполнении договора по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к договору допускается изменение следующих условий, предусмотренных договором:

а) изменение количества, объема закупаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ, в том числе:

при уменьшении потребности заказчика в товарах, услугах, работах на поставку, оказание, выполнение которых заключен договор;

при увеличении потребности заказчика в товарах, услугах, работах на поставку, оказание, выполнение которых заключен договор, но не более 30 % предусмотренного таким договором количества каждого наименования товара, объема услуг, работ и/или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме услуг или работ, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, услугами, работами предусмотренными договором, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, услуги, работы;

б) изменение цены договора и/или цены единицы товара (работы, услуги), в том числе без изменения предусмотренного количества товара, объема работ (услуг) и иных условий договора;

в) изменение сроков исполнения обязательств по договору;

г) изменения, ведущие к улучшению условий договора (в том числе условий (графика) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, условий оплаты, условий выполнения работ, оказания услуг) для заказчика по сравнению с условиями заключенного договора, и не ухудшающие экономическую эффективность закупки;

д) изменение качественных, технических и функциональных характеристик товаров, работ, услуг, на улучшенные технические, качественные и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) товара, работ, услуг по сравнению с предложенным в ходе проведения закупки, без изменения цены договора;

е) предложен товар с аналогичными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным при заключении договора, без изменения цены договора;

ж) необходимость изменения договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

з) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на товар, используемый в ходе исполнения договора;

и) изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

к) изменение иных условий договора.

Соответствующие изменения допускаются по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к договору в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в договоре, а также законодательством Российской Федерации. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию изменении договора с указанием измененных условий.

10.10. Если при осуществлении закупки был установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускается:

при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

перемена поставщика (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

10.11. Если при осуществлении закупки было установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускается:

при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

перемена поставщика (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет.

10.12. Если при осуществлении закупки было установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:

при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

перемена поставщика (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2025 или до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения договора. Таким образом, поставка товара и его оплата возможны до заключения настоящего договора по результатам проведения процедур закупки.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

12.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Образец заявка».

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ____________________ от «____» ___________ 20__ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

На общую сумму _____________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ________________ от «____» ___________ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ

Заявка №____

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями Договора №__________________ от «___»________ 20___ г. в течение _____ (________________) календарных дней с момента получения настоящей заявки поставить Товары:

- Посмотреть таблицу с данными

На общую сумму _______________ (_____________________________________________________________ _______________________________________) рублей ___ копеек

Ответственный за приобретение

товаров, работ и услуг ________________ /_____________________/

Подпись

* оформляется на фирменном бланке Заказчика

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_эл_магазин

Извещение

о проведении закупки в «электронном магазине» с участием субъектов малого и среднего предпринимательства № 0950/25-223

Поставка мыла, средств моющих, средств чистящих и полирующих и средств для дезодорирования и ароматизации воздуха

Способ закупки: Закупка в электронном магазине с участием субъектов малого и среднего предпринимательства – способ неконкурентной закупки, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (самозанятые) (далее – субъекты МСП), предусмотренный п. 20.1 постановления Правительства РФ № 1352.

Наименование заказчика:
Полное: Автономное учреждение Тюменской области «Региональный специализированный дом ребенка»;
Сокращенное: АУ ТО «Региональный специализированный дом ребенка».
Основной вид деятельности: Деятельность больничных организаций.
Место нахождения: Россия, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д.5.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссия, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д.5.
Реквизиты:
ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень
Плательщик: Департамент финансов Тюменской области (АУ ТО «Региональный специализированный дом ребенка» ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРСДР)
Казначейский счет :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Кор. счет (ЕКС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Тел. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Сайт заказчика https://dr.medinfo72.ru/, http://dom-malutki72.ru/ru/
Единая информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единая информационная система): www.zakupki.gov.ru_
Электронная торгово-закупочная площадка: Электронный магазин МСП 223-ФЗ (на странице данного электронного магазина на сайте https://msp-shop.rts-tender.ru/my/deal/buy/active).
Контактное лицо: Катаева А.В., тел. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора (наименование, характеристики и поставляемого товара): - Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара: - г. Тюмень, ул. Кузнецова, дом 5.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,80 руб.

Примененный метод обоснования цены договора: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Порядок, дата начала, дата и время окончания отбора предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги: Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения о проведении электронного магазина на сайтах «23» апреля 2025 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок – 23:59 московского времени «24» апреля 2025 г.
Заявки на участие в электронном магазине подаются в электронной форме на ЭТЗП.
Заявка на участие в электронном магазине состоит из заявки и ценового предложения.

Дата подведения итогов закупки: «25» апреля 2025 г.

Размер обеспечения исполнения договора (если такое обеспечение установлено заказчиком), порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, и срок его исполнения: НЕ УСТАНОВЛЕНО

Требования к участникам закупки:
10.1. - требование о наличии опыта поставки аналогичного товара;
предоставить: (Номер реестровой записи из РРПП или РЕП, Информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций на территории РФ или ЕАЭС (в случаях, предусмотренных ПП 719), Сертификат СТ-1).
Предоставление национального режима при осуществлении закупки.
Устанавливаются согласно Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
ОГРАНИЧЕНИЯ (поз. №1, №2, №3, №4, №6, №8, №10, №11, №12, №13, №14) и ПРИЕМУЩЕСТВА (поз. №5, №7, №9) - Посмотреть таблицу с данными

Срок и порядок заключения договора, предоставления документов, необходимых для заключения договора: Договор по итогам закупки в электронном магазине заключается не позднее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в ЕИС (официальном сайте) протокола оценки и сопоставления предложений участников закупки в электронном магазине.
Информация о заключенном договоре подлежит размещению в реестре договоров.

Приложение к настоящему извещению: проект договора,

описание объекта закупки,

расчет НМЦК.