Тендер - Поставка мыла жидкого №297153710

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта

Объект закупки: поставка мыла жидкого.

Основные характеристики объекта закупки: в соответствии с описанием объекта закупки (прилагается отдельным файлом к извещению).

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК): метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Расчет НМЦК:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой – погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

НМЦК установлена Заказчиком в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Дата подготовки обоснования НМЦК: 15 апреля 2025 года.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 23.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000025

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Архангельская, г.о. город Архангельск, г Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 49, склад Заказчика

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

При обнаружении Заказчиком в течение срока годности Товара недостатков Поставщик обязан заменить такой Товар на новый надлежащего качества или устранить недостатки (если это возможно исходя из существа товара) в срок, установленный Заказчиком. Расходы по возврату Товара, его замене/устранению недостатков, доставке замененного Товара производятся за счет Поставщика.

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение срока годности, установленного на Товар производителем. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 80 % от общего срока годности, предусмотренного на товар, на дату поставки.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание_Объекта_Закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)

1. Наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, количество товара (объём работы или услуги).

1.1. Наименование объекта закупки: Поставка мыла жидкого

1.2. Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наличие ароматической отдушки

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Упаковка

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Объем упаковки

- Посмотреть таблицу с данными

Литр;^кубический дециметр

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Состав

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Литр; кубический дециметр

2000

Качество товара, работы, услуги должно соответствовать требованиям, предусмотренным контрактом.

В случае поставки товара поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено контрактом.

2. Требования к гарантийным обязательствам (требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Установлено в проекте контракта

3. Если при описании объекта закупки используется информация в соответствии с пунктами 3-5, 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (чертежи, эскизы, изображения, проектная документация, смета и т.п.) или должно быть включено обоснование неприменения запрета закупки программного обеспечения, происходящего из иностранного государства, то такие информация и обоснование прикладываются отдельными файлами к извещению об осуществлении закупки.

4. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определены в приложении к проекту контракта.

Требования_к_содержанию,_составу_заявки_и_инструкция_по_ее_заполнению_новая

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
и инструкция по ее заполнению (далее – Требования)

I. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие информацию и документы об участнике закупки:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

б) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ): НЕ УСТАНОВЛЕНО;

в) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ: НЕ УСТАНОВЛЕНО;

г) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

д) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). Информация, предусмотренная данным подпунктом, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: НЕ УСТАНОВЛЕНО;

г) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

д) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

е) информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение, преимущество (в случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами): в случае установления преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации или из иностранного государства: указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара (такое указание осуществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

2. Заявка на участие в закупке также может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

II. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

2. Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом «в» пункта 1 части 1 раздела I настоящих Требований, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

4. Документы, прилагаемые к заявке на осуществление закупки, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.

5. Документы и сведения, направляемые участником закупки, должны быть представлены в доступном и читаемом виде.

6. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки формируется с использованием электронной площадки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 656 «О требованиях к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки».

7. Значения характеристик, предлагаемых участником закупки, указываются в соответствии с инструкцией по заполнению характеристик, содержащейся в структурированной форме извещения об осуществлении закупки.

Проект_контракта

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку мыла жидкого

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Регистрационный № ________

г. Архангельск «___» _________ 2025 года

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Управление делами», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании _______________ от ___________ 20__ г. № _____ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями Контракта Поставщик обязуется произвести поставку мыла жидкого (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Описании объекта закупки (приложение Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ (___________) рублей __ копеек, с учетом НДС/без НДС.

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой – погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар (или его часть) производится без авансового платежа в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), и содержащего информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (далее – документ о приемке).

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме, в российских рублях. Источник финансирования – средства областного бюджета.

2.5. По соглашению Сторон цена настоящего Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.7. Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику, в соответствии с пунктом 6.13 настоящего Контракта.

2.8. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.10. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.11. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА, ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Место поставки товара: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, склад Заказчика.

3.2. Срок поставки Товара – в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

3.3. Поставщик обязан заблаговременно сообщить Заказчику о точном времени и дате поставки Товара.

3.4. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений;

- проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

3.6. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта (в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения). В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.7. Приемка товара осуществляется по документу о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.8. Поставщик в течение пяти рабочих дней с даты поставки товара (или его части) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

3.9. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.10. Не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.11. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в срок, установленный Заказчиком, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.13. Основанием для отказа от подписания документа о приемке являются следующие случаи:

- несоответствие количества, качества, иных характеристик поставленного Товара условиям настоящего Контракта;

- несоответствия или ошибки, допущенные при оформлении документа о приемке;

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.

3.14. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.15. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим Контрактом, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

3.16. При проведении независимой экспертизы срок приемки Товара продлевается на срок проведения такой экспертизы.

3.17. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком документа о приемке.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к техническим характеристикам.

4.2. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен быть обременен правами и притязаниями третьих лиц.

4.3 Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации техническим регламентам, положениям действующих стандартов и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

4.4. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе у которого не были восстановлены потребительские свойства).

4.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара.

4.6. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта или потребовать осуществить поставку недостающего Товара в срок, установленный Заказчиком. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

4.7. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение срока годности, установленного на Товар производителем.

Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 80 % от общего срока годности, предусмотренного на товар, на дату поставки.

При обнаружении Заказчиком в течение срока годности Товара недостатков Поставщик обязан заменить такой Товар на новый надлежащего качества или устранить недостатки (если это возможно исходя из существа товара) в срок, установленный Заказчиком.

Расходы по возврату Товара, его замене/устранению недостатков, доставке замененного Товара производятся за счет Поставщика.

4.8. Поставщик обеспечивает сохранность Товара при его транспортировке.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок, неоднократного нарушения сроков поставки товаров, а также в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством для соответствующего вида обязательств.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В ходе приемки Товара провести экспертизу Товара своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций в соответствии с действующим законодательством. В случае выявления несоответствий или недостатков Товара Заказчик незамедлительно в письменной форме уведомляет Поставщика.

5.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара, при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара.

5.2.3. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

5.3. Поставщик имеет право:

5.3.1. Требовать оплаты Товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Передать Товар Заказчику надлежащего качества в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего Контракта.

5.4.2. Передать Товар свободным от любых прав третьих лиц.

5.4.3. При изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора поставки, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки, если не докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии этих оснований.

5.4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила), в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ (непоставка товара, поставка товара в неполном объёме, поставка товара ненадлежащего качества, нарушение условий о комплектности товара или ассортименте товара при наличии таких условий в Контракте, нарушение правил отгрузки товара, непередача относящихся к товару принадлежностей или документов, которые Поставщик должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или Контрактом, нарушение гарантийных обязательств при их наличии), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в размере 1 (одного) процента от цены Контракта, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пяти тысяч) рублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в соответствии с Правилами в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, при наличии его в Контракте), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком убытков сверх суммы штрафа и/или пени (штрафная неустойка).

6.13. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при осуществлении оплаты по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Поставщику соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из цены Контракта при осуществлении оплаты по настоящему Контракту.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Обстоятельствами непреодолимой силы в целях настоящего Контракта признаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, а именно наводнения, землетрясения, ураганы, иные природные явления, аварии, эпидемии, массовые беспорядки, военные действия, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, делающие исполнение Контракта невозможным либо существенно затрудняющих его исполнение. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств, их виде, возможной продолжительности действий, предоставить документы, удостоверенные компетентными органами государственной власти, подтверждающие наличие таких обстоятельств и указать, исполнению каких обязательств по Контракту они препятствуют.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 04 июля 2025 года. Истечение срока действия Контракта не влечет прекращения обязательств Сторон, не исполненных ко дню окончания срока действия Контракта. В этом случае Контракт будет действовать до момента выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Контракту либо до его расторжения.

8.2. Расторжение Контракта, исполнение Сторонами обязательств по Контракту не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По полученному электронному уведомлению Сторона должна дать ответ по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты его получения.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. При исполнении настоящего Контракта изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством.

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом или гражданским законодательством для соответствующего вида обязательств.

10.3. Любые изменения условий настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением Сторон либо по решению суда.

10.4. Решение стороны Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено стороной Контракта в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

10.7. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Контракт заключен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями сторон.

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или посредством факсимильной связи, или посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправки уведомлений посредством факсимильной связи или электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- Приложение. Описание объекта закупки.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:

Заказчик:

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Управление делами» (ГКУ АО «Управление делами»)

Место нахождения и почтовый адрес:163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное должностное лицо за осуществление закупки: начальник отдела контрактной службы Прудников Вадим Александрович.

Министерство финансов Архангельской области (ГКУ АО «Управление делами» л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50)

р/сч. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/сч. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск

БИК банка:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

Получатель: Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60

казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

единый казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:

Реквизиты указаны в Контракте, сформированном с использованием ЕИС.

Приложение к Контракту

№ __________ от «___» ________ 2025 г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется Заказчиком на стадии заключения Контракта в соответствии
с приложением к извещению об осуществлении закупки «Описание объекта закупки»
и с учетом предложения, указанного в составе заявки участника закупки, с которым заключается Контракт