Тендер - Поставка моющих средств №272231306

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 Извещение о проведении электронного аукциона от 07.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000105

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Костромская обл, Буй, Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января,д.42, хозяйственная часть ОГБУЗ Буйская ЦРБ

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 64743.65 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"061.03.042.8

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. КОСТРОМА

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 2 ОНМЦК

Проект контракта

1 Приложение № 4 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение № 1 к извещению Описние объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 3 к Извещению_требование к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_3_к_Извещению_требование_к_содержанию,_составу_заявки

Приложение №3 к Извещению

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - Федеральный закон) и Инструкция по ее заполнению.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с настоящим Федеральным законом оператору электронной площадки.

Заявка на участие в электронном аукционе, направляемая участником закупки в соответствии с положениями статьи 43, статьи 49 Федерального закона должна содержать следующие информацию и документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

При заполнении заявки участник закупки должен руководствоваться данной инструкцией.

Участник закупки заполняет заявку на участие в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки и/или порядком (регламентом) и требованиями, установленными в Единой информационной системе в сфере закупок, а в случаях, предусмотренных законодательством - в структурированной форме.

Заявка должна быть оформлена на русском языке. Заявка, подготовленная на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

Копии документов, предоставляемые участником аукциона, должны быть представлены в полном объеме, в том числе содержать все страницы и не иметь нечитаемых фрагментов (не воспроизводящих или воспроизводящих не в полной мере информацию подлинника) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».

В соответствии с указанным ГОСТ под копией документа понимается экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.

Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем Извещении, участникам закупки следует руководствоваться в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе….» и действующих нормативных документов РФ.

Приложение_№_2_ОНМЦК

Обоснование начальной (максимальной)цены контракта

Начальная (максимальная)цена контракта определена и обоснована Заказчиком посредством применения)метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)и распоряжения губернатора Костромской области от «5» июня 2017 года № 441-р «Об утверждении Методики определения и обоснования начальной (максимальной)цены контракта, заключаемого для обеспечения государственных нужд Костромской области».

- Посмотреть таблицу с данными

Работник контрактной службы/ контрактный управляющий: ___________________________Богданова О.В.

Контактный телефон: 8(49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: 64743,65 руб. (Шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок три рубля 65 копеек )

В связи с превышением НМЦК полученной в результате расчетов над лимитами бюджетных обязательств, руководствуясь частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, НМЦК уменьшена до лимитов бюджетных обязательств в размере - 0.

Информация о ценовых предложениях находится у Заказчика

Приложение_№_1_к_извещению_Описние_объекта_закупки

Раздел 2 Описание объекта закупки.

Поставка моющих средств

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_Проект_контракта

red0; Приложение № 4 к Извещению

Контракт № ____

на поставку моющих средств

г. Буй «__» _________ 202 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Буйская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нефедова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке статьи 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о Контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от «__» ______ ____ г. № ___, на основании протокола от «__» _____ ____ г. № ___________, ИКЗ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзаключили настоящий Контракт (далее - Контракт)о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку моющих средств (коды ОКПД2 –20.41.31.110, 20.41.31.120, 20.41.44.120) (далее - Товар)в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика Заказчику по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января, д. 42, Склад хозяйственной части ОГБУЗ Буйская ЦРБ (далее – Место доставки).

1.3. Заказчик принимает и производит оплату в соответствии со статьями 2, 4 Контракта надлежащим образом поставленного и принятого в установленном Контрактом порядке Товара.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______ руб. (_____рублей ___копеек),в том числе НДС – _____%, _______руб. (_____рублей ___копеек) (далее – цена Контракта), в том числе:

Оплата по контракту осуществляется за счет средств Фонда ОМС, средства субсидий на выполнение государственного задания

В случае если настоящий Контракт заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком (часть 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. Цена Контракта включает в себя расходы на перевозку, погрузку-разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке товара, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.5. При заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, Заказчик может увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной)ценой контракта.

2.6. Оплата контракта осуществляется денежными средствами по безналичному расчету в рублях Российской Федерации, на основании счета и/или счета-фактуры (при работе с НДС), в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, при отсутствии претензий и замечаний у Заказчика.

Авансирование не предусмотрено.

Валютой настоящего контракта российский рубль.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.8. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного)рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения Контракта поставка товара Заказчику осуществляется Поставщиком со дня заключения Контракта до «31» июля 2024 г.

3.2. Порядок поставки Товара по Контракту – в рабочее время с 8:00 до 16:00 по московскому времени, не менее 1 (одной)партией по предварительной заявке Заказчика по факсимильной связи или по электронной почте в течение 5 (пяти)рабочих дней со дня подачи заявки.

4. Порядок приемки Товара

1.1 Поставка и приемка Товара осуществляется по месту поставки Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января,д.42, хозяйственная часть ОГБУЗ Буйская ЦРБ.

4.2. Поставщик не менее чем за один рабочий день до момента осуществления поставки товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки товара в Место поставки.

4.3.Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих взаимодействие между сторонами.

4.4 При поставке товара Поставщик предоставляет полный пакет документов на товар в том числе:

- универсальный передаточный документ или товарную накладную, подтверждающий факт и срок передачи товара от поставщика к Заказчику, счет-фактура, счет (в случае работы Поставщика без НДС).

-документы подтверждающие качество Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия/декларация о соответствии и т.п), а также иная сопроводительная документация производителя (изготовителя)товара.

Все сопроводительные документы на товар должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5 Поставщик в течение двух рабочих дней со дня передачи товара Заказчику и предоставления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего контракта, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию в соответствии с частью 13 ст.94 ФЗ.

4.6 К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке сформированном с использованием единой информационной системы.

4.7 Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.8 Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками товара, указанными в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, а также другими условиями Контракта.

Товар не подлежит приемке в случае отсутствия или ненадлежащего оформления сопроводительных документов, документов, подтверждающих качество товара, в поврежденной упаковке или несоответствующий указанной информации в сопроводительных документах и Контракте.

Заказчик имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке сформированном в единой информационной системе.

4.9Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в течение 10 (десяти)рабочих дней со дня получения Заказчиком Товара и документов, указанных в п.п.3.4 настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводится Заказчиком своими силами или ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.10 В случае проведения экспертизы силами Заказчика, при отсутствии замечаний к представленным Поставщиком результатам, предусмотренным Контрактом, ее проведение подтверждается подписанием документа о приемке.

4.11 Результаты экспертизы, проводимой с привлечением экспертов, экспертных организаций оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставляемого товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их установления.

4.12В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.13 Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления от Поставщика документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

4.13.1 подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке,

4.13.2 формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.14 Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.

4.15 В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе установить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке о порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.16 Поставка недостающего или замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 2 дней со дня получения от заказчика мотивированного отказа.

4.17 Приемка допоставленного или поставленного взамен некачественного товара осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

4.18Приемка допоставленного или поставленного взамен некачественного товара осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

4.19Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

4.20 Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.21 Со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Заказчику.

4.22 Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его заказчиком поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени заказчика и поставщика, в единой информационной системе, что является надлежащим оформлением результатов приемки.

4.23 Обязательства поставщика по поставке по контракту считаются выполненными поставщиком после подписания сторонами документа о приемке в единой информационной системе.

4.24 При возникновении между заказчиком и поставщиком спора по поводу недостатков товара или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена дополнительная экспертиза. Расходы на такую экспертизу несет поставщик, за исключением случаев, когда по результатам такой экспертизы установлено отсутствие нарушений поставщиком условий контракта или причиной связи между действиями поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на такую экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон, обе стороны поровну.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара.

5.1.5. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня внесения таких изменений.

5.1.6. Пользоваться иными, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию Товара условиям Контракта.

5.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение)Поставщиком своих обязательств по Контракту.

5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов)взыскивать их в судебном порядке.

5.2.4. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.

5.2.5. В случае изменения адресов поставки Товара, не позднее чем за 3 (три)дня до начала поставки по новому адресу Заказчика, уведомить Поставщика о таком изменении.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.4. Предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

5.4.5. За счет собственных или привлеченных сил и средств поставить новый, не бывший в употреблении, пригодный к использованию, без видимых признаков повреждения Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Контрактом.

6. Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.

6.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На момент поставки товара Заказчику должны быть представлены:

- копия сертификата или копия декларации о соответствии;

- товарно-сопроводительные документы, оформленные Поставщиком и содержащие по каждому наименованию сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Эти документы подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

6.3.В случае выявления Товара несоответствующего качества в процессе хранения и использования, а именно в случаях признания Товара как недоброкачественного, фальсифицированного, контрафактного, Заказчик обязан возвратить Товар, а Поставщик принять его у Заказчика с оформлением возвратной накладной.

6.4. В случае, если в процессе эксплуатации выявлено, что качество Товара не соответствует условиям Контракта, Поставщик в течение пяти рабочих дней обязан заново поставить Товар надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с повторной поставкой Товара, несет Поставщик.

6.5. Качество товара подтверждается документами, подтверждающими соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (сертификат соответствия или декларация о соответствии, паспорт качества на каждую партию товара)Указанные документы передаются при поставке товара. Все документы по качеству могут быть оригиналами или копиями, заверенными нотариально, органом по сертификации или держателем сертификата и подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.

На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть, в случае:

- общего срока годности от 1-го до 3-х лет - остаточный срок годности, не менее 12 месяцев

- общего срока годности до 1-го года - остаточный срок годности, не менее 9 месяцев

Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

6.6 Товар является новым, не бывшим в употреблении, пригодным к использованию, без видимых признаков повреждения.

6.7 Поставщик обязан обеспечить закрытую, запечатанную упаковку Товара, способную предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением санитарных требований. Транспортировка товара должна осуществляться с учетом соблюдения температурных режимов, применяемых к поставкам товаров, требующих поддержания определенных температур при перевозке. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

7. Ответственность Сторон

7.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, установлен штраф в размере_______рублей, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила):

а)1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Поставщик производит оплату неустоек по Требованию Заказчика в течение 5 (пяти)рабочих дней со дня получения соответствующего Требования.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, установлен штраф вразмере____________рублей, определенном в порядке, установленном Правилами:

в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

(В случае, если по итогам электронного аукциона контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, пункт 7.9. контракта излагается в следующей редакции:

«7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, установлен штраф в размере ____________рублей, определенном в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом:

а)в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную)цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной)цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной)цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной)цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б)в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную)цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).»

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере_____________рублей, определенном в порядке, установленном Правилами:

а)1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени)не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

8. Порядок расторжения и изменения Контракта

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае:

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно при обнаружении заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

- при существенном нарушении условий Контракта Поставщиком;

- Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Контракта.

- Установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

- Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель)и (или)поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или)документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или)поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления».

8.8. Порядок применения процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта осуществляется в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

8.9. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны и являются его неотъемлемой частью лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9. Обеспечение исполнения контракта

(Обеспечение исполнения контракта не применяется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением (ч. 8 ст. 96)).

9.1. Поставщик при заключении Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в размере __________ ( )рублей путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

9.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.3. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает уплату Поставщиком неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

9.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, поставщик (подрядчик, исполнитель)обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя)о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии п. 7.7 настоящего Контракта.

9.6. За невыполнение указанного в пункте 9.5 настоящего Контракта обязательства Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, определенном Правилами, утвержденными Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» в соответствии с п. 7.11 настоящего Контракта.

9.7. В случае если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрано внесение денежных средств, возврат денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, производится в течение 15 (Пятнадцати)дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом поставщиком (подрядчиком, исполнителем)направляет Заказчику соответствующее письменное требование с указанием банковских реквизитов, на которые возвращаются указанные денежные средства.

9.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.9. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или)предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в следующих порядке и случаях:

- размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с п. 9.7. настоящего контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

- уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии Законом №44-ФЗ, а также приемки заказчиком оказанной услуги.

9.10. Уменьшение в соответствии с частью 7 статьи 96 размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

(В случае, предусмотренном частью 8.1. статьи 96 Закона № 44-ФЗ освобождения поставщика (подрядчика, исполнителя) от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, раздел 9 настоящего Контракта излагается в следующей редакции:

«9. Обеспечение исполнения Контракта

Участником закупки предоставляется информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства)в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной)цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.»).

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух)календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 календарных дней. Претензия оформляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Костромской области

12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует в части поставки Товара до «31»августа 2024 г., в части оплаты, исполнения гарантийных и иных обязательств – до полного исполнения их Сторонами.

12.2. Обязательства Сторон подлежат исполнению в полном объеме.

13. Антикоррупционная оговорка.

13.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Контрактом, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами)какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения)каких-либо условий настоящего Контракта, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. Банковское сопровождение Контракта.

Банковское сопровождение Контракта – не предусмотрено.

15. Прочие условия

15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 16 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.2.Настоящий Контракт составлен на русском языке, заключен в форме электронного документа, подписан сторонами с применением усиленных квалифицированных электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта и имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон Контракта.

15.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

15.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Контракту

№ ___ от «__» _____ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика: От Поставщика:

Директор

______________________И.А. Нефедов __________________

М.П. М.П. (при наличии печати)