Тендер - Поставка моющих средств №270483384

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контрактаxx

Контракт №

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000

С. Большое Село «__» ________ 2024

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Большесельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Колосок" (ГКУ СО ЯО СРЦ «Колосок»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Автономовой Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, и __________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить моющие средства (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с перевозкой, разгрузкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и составляет ________ (__________) рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______) рублей __ копеек/НДС не облагается.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.5. Источник финансирования Контракта –бюджет Ярославской области.

2.6. Оплата за поставленный товар осуществляется в безналичной форме в российских рублях путем перечисления денежных средств Заказчиком на счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней c даты подписания Заказчиком акта приемки товара.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик вправе:

3.1.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные Контрактом сроки.

3.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.3. Запрашивать у Заказчика информацию, разъяснения и уточнения, относящиеся к Контракту.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Своевременно поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

3.2.3. Своевременно предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.2.4. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможными исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их возникновения.

3.2.5. Рассмотреть и удовлетворить претензию по качеству Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения от Заказчика.

3.2.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и иных реквизитов.

3.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.3.2. Запрашивать у Поставщика документацию и информацию, относящуюся к Контракту, а также о ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.3.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

3.3.4. Предъявлять замечания и претензии Поставщику по выявленным недостаткам при проверке Товара.

3.3.5. Отказаться от приемки поставленного Товара, если обнаружит недостатки Товара.

3.3.6. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

3.4.2. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр Поставщику.

3.4.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4.4. Направить Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку (пени, штраф) при наличии оснований.

3.4.5. Направить в Арбитражный суд Ярославской области исковое заявление с требованием оплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) при наличии оснований.

3.4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

4.2. Поставщик осуществляет поставку Товара по месту нахождения Заказчика по адресу: Ярославская область, с. Большое Село, ул.1-я Строителей, д. 1 А, в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс учетом перерыва на обед с 12.00 до 12.30

4.3. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая должна обеспечить сохранность и целостность Товара при транспортировке и хранении.

4.4. До момента передачи Товара Заказчику Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения Товара.

4.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, он подлежит замене на равное количество качественного Товара в течение срока, установленного п. 3.2.5. Контракта.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком на основании Акта. В Акте указываются количество поставленного Товара, его стоимость.

5.2. Поставщик в день поставки представляет Заказчику 2 (два) экземпляра Акта. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Акта осуществляет приемку Товара и, либо подписывает Акт, либо дает мотивированный отказ от подписания.

Основания для отказа излагаются Заказчиком в Акте, либо для этого составляется отдельный документ с указанием перечня недостатков, которые подлежат устранению Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от подписания Акта. Мотивированный отказ направляется Поставщику любыми доступными средствами связи с подтверждением получения его Поставщиком.

5.3. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта, Поставщик обязан устранить замечания Заказчика и повторно представить Заказчику Акт.

5.4. После предоставления Поставщиком Акта, указанного в п. 5.3. Контракта, приемка Товара осуществляется Заказчиком повторно, в сроки, указанные в п. 5.2. Контракта.

5.5. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой Товара, несет Поставщик.

5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организации в соответствии с Федеральным законом.

5.7. Поставщик должен передать Заказчику вместе с Товаром следующие документы:

- счет с наименованием Товара, указанием цены за единицу Товара, общей суммы поставки;

- счет-фактуру на Товар или УПД;

- накладную на Товар или УПД;

- акт приема-передачи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10% цены Контракта

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

9.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ярославской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по ____________, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения.

11.2. Окончание срока действия Контракта не прекращает неисполненных обязательств, возникших за период его действия, и не освобождает стороны от ответственности за их нарушение.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.2. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

12.3. Изменения существенных условий допускается только в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона.

12.4. Все изменения, согласования, уточнения к Контракту, с учетом ограничений, установленных в Федеральном законе, являются его неотъемлемыми частями, должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении наименования, адреса, банковских и других реквизитов в течение 3-х рабочих дней с момента принятия соответствующих изменений.

12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.7. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Контракту (форс-мажор), а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, блокады, войны и военных действий, а также других независящих от Сторон чрезвычайных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту по независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.

12.8. Поставщик соответствует единым требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Спецификация

Приложение к государственному контракту

«__» _________ 2024 г. № ___________

Спецификация

на поставку *

*в случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу

Сведения о функциональных, качественных и технических характеристиках товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара:

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам).

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, изготовлен не ранее 2023 года выпуска, не бывший в употреблении, в эксплуатации, не обременен другими правами третьих лиц.

Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Условия поставки: Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

«Заказчик» «Поставщик»

________________________С.Н. Автономова ___________________________

Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка моющих средств

Требования к качеству товара:

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам).

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, изготовлен не ранее 2023 года выпуска, не бывший в употреблении, в эксплуатации, не обременен другими правами третьих лиц.

Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Условия поставки: Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

Место поставки товаров: Ярославская область, с. Большое Село, ул.1-я Строителей, д. 1 А

Сроки поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта (Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс учетом перерыва на обед с 12.00 до 13.00).

Порядок оплаты: Оплата товаров производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Сведения о функциональных, качественных и технических характеристиках товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование_цены_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, начальных цен единиц товара, работы, услуги

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, начальных цен единиц товара, работы, услуг и осуществлено на основании требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) и в соответствии с Постановлением Правительства ЯО от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области».

- Посмотреть таблицу с данными

1 - Расчетная цена за единицу товара определена как наименьшее значение из ценовых предложений хозяйствующих субъектов.

2 - Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана как произведение расчетной цены за единицу услуги и количества товара

Расчет подготовил: зам. директора по АХР Окунева С.Г.