Тендер - Поставка моющих средств №317629243

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_Иная_неконкурентная_через_магазин.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.11.2025 по 14.11.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:14.11.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:17.11.2025Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации и/или извещению Извещение № 11 - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Форма заявки

Приложение № 3 – Проект договора

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

*При указании товарного знака, читать как «или эквивалент».

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма заявки на участие вЗакупке неконкурентным способом по принципу "электронного магазина"

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ

Изучив извещение и документацию о проведении ценового запроса на поставку _______________ мы

- Посмотреть таблицу с данными

в лице ______________________________________________________, действующего на основании(наименование должности руководителя/уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (полностью)

____________________________________________ готовы поставить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора: ____________________________________ (цифрами и прописью) руб. в том числе НДС______% в сумме ______ рублей.

Срок действия предложения ____________

Руководитель _____________________ (Фамилия И.О.)

(должность)(подпись)(расшифровка)

М.П.

Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с ___ до ___ часов по московскому времени. Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор поставки СМСП N ___

с.Подлесное «___»___________2025г.

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в лице директора Воеводиной Галины Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _______________________________, в лице____________________ действующего на основании ____________ с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Поставщик», по результатам неконкурентной закупки среди СМСП (извещение №___________________), проведенного в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, на основании протокола №______________ от «__» _____ 2024 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку моющих средств в количестве и ассортименте согласно спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке, установленном настоящим договором.

Сроки и порядок поставки

2.1. Срокпоставки товара с 01.01.2026 года, ежеквартально по заявкам Заказчика.

2.2. Поставка товара производиться Поставщиком одной партиейв рабочие дни с 08:00 ч. до 15:00 ч. (МСК).

2.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Школьная, д. 12. Транспортные расходы производятся за счет Поставщика и включены в стоимость товара. Выгрузку товара на склад Заказчика осуществляет Поставщик своими силами и за свой счет.

2.4. Поставленный товар обязательно сопровождается документами, удостоверяющие соответствие качества товара требованиям действующего законодательства (Сертификат, лицензия и декларация соответствия качества товара и т.д.). Поставщик передает документы Заказчику вместе с товаром. Копии данных документов, должны быть заверены надлежащим образом, а именно: копия заверяется только держателем подлинника, должна иметь синюю печать организации, подпись руководителя, расшифровка должности и фамилии, имя и отчества руководителя.

2.5. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной Заказчиком.

2.6.Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка соответствующего вида.

Цена договора и порядок оплаты

3.1. Общая сумма настоящего договора составляет __________ рублей _____ копеек (прописью).

3.2.Оплата производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания обеими Сторонами, соответствующих документов о поставке товара при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара, выполненных работ.

3.3. Обязательства Покупателя в части оплаты по настоящему договору считаются исполненными с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок приема-передачи исполнения обязательств

6.1. Приемка товара по количеству и качеству производится во время передачи товаров Заказчику.

6.2. Приемка товаров по количеству производится на основании накладных путем пересчета товарных мест, взвешивания и т.д. Товары по качеству проверяются комиссией Заказчика органолептическим методом, а также на основании документов, необходимых для конкретного вида товара, либо с помощью экспертизы. В случае принятия решения приемочной комиссией Заказчика о проведении экспертизы поставляемого товара на соответствие требованиям технического регламента, либо ГОСТа, заявленных в декларации, либо в сертификате товар считается приятым после положительного заключения экспертизы.

6.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему договору считается факт передачи Поставщиком товаров, что подтверждается товарной накладной.

6.4. В случае несоответствия количества или ассортимента товаров претензии Поставщику предъявляются Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней, считая с даты приемки товара.

6.5. В отношениях предусмотренных данным договором Поставщик и Заказчик договорились о том, что положения ст. 317.1 ГК РФ не применяется.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность Заказчика:

5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.2.Ответственность Поставщика:

5.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.2. В случае нарушения срока поставки товара, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

Неустойка начисляется в размере 0,1 % от суммы заявки за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.2.3. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2.4. Вместе с Товаром, товарной накладной, передаются сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и другие обязательные сопроводительные документы. В случае поступления Товара без указанных документов считается, что Поставщик не выполнил свои обязательства по поставке Товара до момента поступления таких документов.

5.3. Обязанность Поставщика:

5.3.1. Передать в обусловленный срок или сроки товаров Заказчику в количестве, ассортименте, по цене и качеству, предусмотренного настоящим договором поставки, с соблюдением условия о комплектности товара, а также передача относящихся к товару документов (сертификат качества, декларации соответствия и т.п.), предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором; обязанность передать товар в упаковке; таре, либо расфасованные в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3.2. В случае изменения реквизитов указанных в п.11 настоящего договора в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Заказчику путем направления письменного уведомления.

6. Качество товара

6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства, действующим санитарным правилам и нормам, государственным стандартам, принятым для данного вида товара.

6.2. Покупатель имеет право своими силами, либо с привлечением сторонней организации провести экспертизу на соответствие качества поставленного товара с оформление экспертного заключения, в случае:

-снижения начальной максимальной цены договора на торгах более чем на 25 %;

-не характерного для данного товара вида, запаха и т.д.;

-иных случаях, вызывающих подозрение на несоответствие качества поставленного товара.

6.3. Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающих требованиям, обычно предъявляемым при аналогичных поставках, обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении.

6.4. Товар сопровождается документами, удостоверяющими качество Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, с подлинными печатями производителя или Поставщика Товара (при наличии печатей), указанного в этих документах.

6.5. При поставке некачественного товара Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления соответствующего акта и решения вопроса о дальнейших действиях, предусмотренных действующим законодательством.

6.6. Срок годности товара на момент отгрузки должен составлять не менее 80 %.

7.Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8.Обеспечение исполнения договора

8.1. Обеспечение исполнения договора не требуется.

Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.2.При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.

9.3.При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии коррупции». В случае нарушения оговорки Покупатель/Заказчик вправе: отказаться от договора во внесудебном порядке в порядке ст. ст. 310, 450.1 ГК РФ); начислить неустойку за нарушения условий оговорки в порядке ст. 330 ГК РФ в размере 10 (десяти) процентов от стоимости контракта.

Срок действия, изменение и расторжение договора

10.1.Договор вступает в силу с момента подписания.

10.2.Договор действуетдо31 декабря 2026 года,а в части взаиморасчетов Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.3.Настоящий договор может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим договором.

10.4.Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора в полном объеме или частично, при условии оплаты Поставщику фактически поставленного и принятого товара. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Поставщика письменно не менее чемза 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.5.Если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует требованиям, предъявленным к участникам процедуры закупки, на основании которой был заключен настоящий договор, и (или) предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры закупки (занять второе, третье и последующие места), Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном п. 10.4., либо обратиться с соответствующим требованием в суд и потребовать возмещения причиненных убытков. В случае обращения Покупателя в суд, исполнение Договора приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.

10.6.Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены только по согласованию Сторон, оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.7.Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить:

10.7.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении или уменьшении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением или увеличением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

10.7.2. Цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;

- в случаях, предусмотренных п. 10.7.1.

11.Прочие условия договора

11.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

11.2. При исполнении договор не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик, является правопреемником поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены заказчика по договору права и обязанности заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4.При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в течение 30 (тридцати) дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

11.5. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения настоящего Договора утратят свою силу, Стороны обязуются согласовать порядок исполнения Договора с учетом этих изменений в законодательстве.

11.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1– Спецификация.

12.Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору поставки

№______ от______________ 2025 г.

Спецификацияна поставку моющих средств

для нужд ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»*

- Посмотреть таблицу с данными

Итого ________(_________)руб. _____________ коп.

Заказчик:Поставщик:

Директор ГАУ СО «Подлесновский Руководитель

дом-интернат для престарелых и инвалидов»

_________________ Г.В.Воеводина _________________ФИО

* Спецификация заполняется в соответствии с характеристиками на поставляемый товар.