Тендер - поставка моющих средств №304880544

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение-доку...docx
• техническое_за...docx

Приложение №1

к документации о проведении

закупки у единственного поставщика(подрядчика, исполнителя)

Техническое задание

1.Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

2.1. При поставке Товара «Поставщик» передает «Заказчику» надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие качество, безопасность и эффективность Товара.

2.2. До поставки «Заказчику» «Поставщик» обеспечивает соответствующие условия хранения Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Требования к таре и упаковке товара.

3.1. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей ее сохранность от всякого рода повреждений, и порчи при длительной транспортировке, погрузке, перегрузке и хранении в складском помещении.

4. Место, условия и сроки поставки товара:

4.1. Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, р-н. КУЩЕВСКИЙ, Х СРЕДНИЕ ЧУБУРКИ, УЛ КРАСНАЯ, Д. 1

4.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика в течении 15 календарных дней с момента подписания договора.

4.3. Условия поставки: по каждой отгрузке (поставке) Поставщик предоставляет Заказчику: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии (заверенные подписью участника и печатью участника в случае её наличия) сертификатов соответствия или декларацию соответствия на поставляемую позицию- инструкцию пользователя; товарные накладные, счета-фактуры и счета на оплату Товара в двух экземплярах.

4.4. Доставка и разгрузка Товара по адресу «Заказчика» осуществляется силами «Поставщика». Расходы, связанные с доставкой и разгрузкой Товара, «Поставщик» осуществляет за счет собственных средств.

5. Не соответствующий спецификации Товар не принимается и не оплачивается.

 

Обоснование_(п..

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора осуществлялось на основании Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.

Для обоснования начальных (максимальных) цен использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) при этом использовалось наименьшее значение из полученных коммерческих предложений с целью эффективности использования средств муниципального предприятия.

В целях получения ценовой информации в отношении объекта закупки был проведен анализ рынка путем направления запросов о предоставлении ценовой информации потенциальным поставщикам, информация о которых имеется в свободном доступе.

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МАОУ СОШ № 20

имени Милевского Н.И. Н.А.Пунда

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договор.. Проект договора

х.Средние Чубурки ___________ 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 ИМЕНИ МИЛЕВСКОГО Н.И. именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице директора Пунда Н.А.. действующий на основании Устава с одной стороны и действующий на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ), и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить моющие средства в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, в сроки, установленные настоящим контрактом.

1.2. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ или ОСТ, техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), или иным документам, подтверждающим качество и комплектность товара.

1.3. Поставляемый товар сопровождается документами, подтверждающими его качество и безопасность, с указанием даты изготовления товара, сроков и условий гарантийного обслуживания товара.

1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленном договоре порядке, форме и размере.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора (стоимость услуг) составляет рублей копеек.

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего контракта (расходы на доставку товара (транспортные, погрузо-разгрузочные расходы), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей).

2.4. Источником финансирования по настоящему договору являются средства муниципального бюджета.

2.5. Цена договора твердая и остается неизменной на весь период действия контракта.

2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объёма и качества услуг, и иных условий договора.

2.7. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае: а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2.8. Оплата в размере 100% (ста процентов) установленной цены Договора производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно даты (дня) подписания Сторонами акта приема-передачи.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика, указанного в п. 12 настоящего договора.

2.10. Заказчик обязуется уменьшить сумму, подлежащую к уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Сроки и место поставки

3.1. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара Заказчику осуществляется с даты заключения договора в течение 15 календарных дней.

3.2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Кущевский район, х.Средние Чубурки , ул.Красная 1.

4. Порядок приемки товаров.

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки товара.

4.3. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и (или) иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 10 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение10 рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям контракта.

4.10. По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п. 4.8 настоящего контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4 контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств муниципального бюджета.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного товара.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.10 настоящего договора Заказчиком Акта приемки-передачи товара по настоящему договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с п. 2 договора.

5.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему договору.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями договора.

5.4.1. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

5.4.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора:

- в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему договору;

- за последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

6. Гарантии

6.1. Поставщик обязуется поставить новый, не использованный товар.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации ГОСТам или ОСТам, техническим регламентам или техническим условиям (ТУ) изготовителей поставляемого товара и требованиям технического задания в документации об аукционе в электронной форме.

6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере, определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере, определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договором не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договора, не может превышать цену договора.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

10.1.Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2025 года, в части исполнения Сторонами своих обязательств – до полного исполнения.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договораа не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон места нахождения, названия и прочего она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.4. Изменение договора осуществляется в случаях, порядке, сроки и на условиях, установленных Положением.

10.5. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.7. Расторжение договора в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона № 223-ФЗ.

10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору

от « » 2025 года №

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Утверждаю:

МАОУ СОШ № 20 имени Милевского Н.И.,

Директор ___________Н.А.Пунда

«____» __________________ 2025 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки у единственного поставщика, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Поставка моющих средств

2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к документации о проведении

Закупки у единственного поставщика

Техническое задание

Прилагается отдельным файлом

Приложение №2

к документации о проведении

Закупки у единственного поставщика

Проект договора

Прилагается отдельным файлом

Приложение №3

к документации о проведении

Закупки у единственного поставщика

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложено отдельным файлом

Приложение №4

к документации о проведении

Закупки у единственного поставщика

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, рекомендуется формировать в соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке.

Образцы форм документов, включаемых в заявку

ФОРМА ЗАЯВКИ

«_____»___________ 202_ г.

№__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Кому:

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки____________________________, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на: _________________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных извещением, документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

Приложение 1 к Форме Заявки
от «____»_____________ 20_ г. №__________

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: ДОКУМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ В СОСТАВ ЗАЯВКИ!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ В СОСТАВ ЗАЯВКИ!

Образцы форм документов, включаемых состав заявки

«____» _____________ 20_ г.

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленными в п.3.1 документации о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника (рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

________________________ _________________________

(Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Руководитель предприятия

________________________ _________________________

(Ф.И.О.) (подпись) М.П.

подпись

КОНЕЦ ФОРМЫ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: ДОКУМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ СОСТАВ ЗАЯВКИ!

Согласие на обработку персональных данных (представленных участниками):

Начало формы

____________________________________________________________________________

«____» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в _______________. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)