Тендер - Поставка моющих средств №302589002

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Инструкция_по_заполнению_оферты_участника.docx
• ООЗ_Требования_к_хар-м_товара.docx
• проект_Контракта_неоопр._объем.docx

Инструкция по заполнению характеристик предлагаемого товара.

При заполнении предложения, участник указывает страну происхождения товара.

1. Информация, предусмотренная пунктом 2 может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком.

2. При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:

2.1. Применяются следующие положения инструкции:

- Посмотреть таблицу с данными

2.2. При установлении требований к значению характеристик применяются следующие слова и символы:

- Посмотреть таблицу с данными

Предоставление конкретных характеристик с использованием слов/символов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается.

Сведения, содержащиеся в оферте участника, не должны допускать двусмысленных толкований. Предложение участника не должно содержать слова «или эквивалент», должно быть сформулировано таким образом, чтобы заказчик имел возможность оценить предлагаемый к поставке товар на соответствие требованиям, указанным в Проекте контракта.

При заполнении предложения участник должен указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, в соответствии с технической документацией на этот товар. При заполнении заявки участник должен учитывать тот факт, что конкретные показатели товара, указанные в заявке участника, полностью включаются в проект Контракта, направляемый участнику, с которым заключается Контракт по результатам закупки.

Если требование к значению показателя товара сопровождается единицей измерения, участник указывает в заявке значение характеристики товара с единицей измерения. Наименование характеристики товара и единицы измерения характеристики, указанные в описании объекта закупки, участник закупки указывает без изменения. Не допускается предоставление количественных показателей без указания единиц измерения

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8494

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка моющих средств

Описание объекта закупки: Описание объекта закупки в соответствии с файлом в приложении!

Максимальное значение цены контракта (руб.)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.57

Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг: установлен

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (руб.): 6 533.07

Дата размещения закупки: 26.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:14

Срок завершения подачи оферт: 27.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:12

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствие с условиями Контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 33, лит. А, 1 этаж; 191024, Санкт-Петербург, Миргородская улица, д. 24-28, лит Б, 1 этаж.

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27 ноября 2024 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Внебюджетные средства, Тип внебюджетных средств - Средства бюджетных учреждений, Вид внебюджетных средств - субсидии на госзадания (СГЗ), целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, код ОСГУ 346.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствие с условиями Контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствие с условиями Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствие с условиями Контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствие с условиями Контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Руставели, Д. 33 ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ РУСТАВЕЛИ, ДОМ 33/ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2254

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Грек

Имя Михаил

Отчество Георгиевич

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ № ____________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» (сокращенное наименование: СПБ ГБПОУ «АУГСГИП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по административной деятельности и стратегическому развитию Пластуна Олега Юрьевича, действующего на основании Доверенности от 28.12.2024 г. № 48/Д, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе и каждая в отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка моющих средств, (далее – Товар).

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара на условиях настоящего Контракта в соответствии с Расчетом цены единицы товара (Приложение № 1) и Описанием объекта закупки (Приложение № 2), определяющие перечень товаров и их стоимость. Количество поставляемых товаров неопределено.

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

2.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

2.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта.

2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующих требованиям настоящего Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принимать поставленный Поставщиком товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.2.2. Оплатить поставленный товар в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Осуществить предусмотренную Контрактом поставку товара в надлежащем качестве, количестве в соответствии с Расчетом цены единицы товара (Приложением № 1) и Описанием объекта закупки (Приложение № 2), в сроки, установленные Контрактом.

2.4.2. Производить доставку товара по предварительному согласованию с Заказчиком.

2.4.3. Своими силами и за свой счет осуществить перевозку товара, доставку, погрузку-выгрузку, подъем до места поставки, указанного в пункте 4.2 настоящего Контракта.

2.4.4. При осуществлении поставки представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование товара на территории Российской Федерации (в случае их обязательности).

2.4.5. Ознакомить сотрудников Заказчика с особенностями функционирования и эксплуатации товара (при необходимости).

2.4.6. Обеспечить соответствие поставляемого товара техническим условиям его использования и хранения и нести все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.

2.4.7. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Поставщика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Контракту водителя транспортного средства, доставляющего товар, рабочих, задействованных в погрузочно-разгрузочных работах, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного у Заказчика режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности.

2.4.8. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном товаре.

2.4.9. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

2.4.10. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, письменную информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.4.11. В случае осуществления экспертизы при приемке поставленных товаров экспертом либо экспертной организацией, предоставлять по их запросу дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

2.4.12. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки товаров и условия их оплаты.

2.4.13. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.14. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят невозможностью поставки товара либо создают невозможность его поставки в установленный Контрактом срок.

2.4.15. Нести риск случайного повреждения или уничтожения товара до момента передачи товара Заказчику.

2.4.16. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом, Расчетом цены единицы товара (Приложение № 1), Описанием объекта закупки (Приложение № 2), обязательными для Сторон нормами и правилами.

3. Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

3.1. Максимальное значение цены контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,57 рублей. Сумма цен единиц товара составляет _______________, в том числе (___ %) - _______ руб. (или НДС не облагается согласно _____ Налогового кодекса РФ).

Цена товара включает все налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые Поставщиком.

Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период исполнения Контракта, несет Поставщик.

3.2. Стоимость товара (цена контракта) включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, предусмотренных контрактом, в том числе, расходы на перевозку, на страхование, уплату налогов, других обязательных платежей, необходимые для поставки товара, иные расходы, связанные с поставкой товара, исполнением контракта.

3.3. Цена единицы товара является твердой и не может изменяться в ходе исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

3.4. Оплата производится в течение не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами универсального передаточного документа (далее УПД) или акта приема-передачи товара на основании счета, счета-фактуры (или счета, если Поставщик не является плательщиком НДС).

Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара, исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Днем платежа по Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленного товара отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара.

3.5. Источник финансирования Контракта: Бюджет Санкт-Петербурга на 2025 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27 ноября 2024 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Внебюджетные средства,

Тип внебюджетных средств - Средства бюджетных учреждений,

Вид внебюджетных средств - субсидии на госзадания (СГЗ),

целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,

код вида расходов 244,

код ОСГУ 346.

3.6. Оплата осуществляется без авансирования в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

4. Порядок ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки товара: по заявкам Заказчика с даты заключения Контракта и не позднее 30 ноября 2025г.

4.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 33, лит. А, 1 этаж;

191024, Санкт-Петербург, Миргородская улица, д. 24-28, лит Б, 1 этаж.

4.3. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика, срок выполнения заявки: не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления Заявки.

4.4. Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (будние дни, с 9:30 до 16:00) по предварительному согласованию.

Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки.

Согласование даты доставки товара может осуществляться путем вручения Заказчику документа, а также средствами телефонной, факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от надлежащей стороны по Контракту.

4.5. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара, к таре и упаковке, а также к сроку/объему представления гарантий качества товара установленным в Расчете цены Контракта (Приложение № 1) и Описании объекта закупки (Приложение № 2).

4.7. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность.

4.8. Поставщик обязан поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке и последующем хранении.

4.9. Перевозка товара, доставка, погрузка-выгрузка, подъем до места, указанного Заказчиком, выполняются силами Поставщика и за его счет.

4.10. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком в соответствии с рекомендациями производителя, представленными в эксплуатационной документации.

4.11. Товар должен быть доставлен Поставщиком по адресу Заказчика, транспортом, обеспечивающим его сохранность от загрязнений, влияния низких и высоких температур, пропитывания посторонними запахами, обеспечивающим его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий товар разгрузке не подлежит.

4.12. Поставщик обязан передать Заказчику товар в заводской упаковке и в соответствующих защитных упаковках, предусмотренных производителем, обеспечивающих сохранность товара в процессе погрузки, доставки, разгрузки при переноске и транспортировке. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при доставке и хранении. Упаковка является собственностью Заказчика и после снятия представителем Поставщика передается Заказчику.

4.13. Не допускается поставка товара, бывшего в употреблении или восстановленного (после ремонта). Не допускается поставка товара с неточными данными конечного пользователя, товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5. Порядок и срок приемки поставленного товара в части соответствия требованиям, установленным Контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

5.1. Приемка товара производится по количеству и по качеству в соответствии с требованиями, установленными ст. 513 Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Контрактом, Расчетом цены единицы товара (Приложение № 1) и Описанием объекта закупки (Приложение № 2).

5.2. Заказчик осуществляет приемку товара на склад при предоставлении Поставщиком либо уполномоченным им лицом следующих документов:

- Счет (со ссылкой на дату и номер настоящего Контракта);

- Счет-фактура (счет-фактура не выставляется, если Поставщик не является плательщиком НДС);

- Товарная накладная (со ссылкой на дату и номер настоящего Контракта) или УПД;

- Акт приема-передачи товара (со ссылкой на дату и номер настоящего Контракта, (при наличии УПД – не оформляется);

- Документы, подтверждающие качество поставляемого товара;

- Документы, подтверждающие страну происхождения товара.

5.3. По прибытию товара Заказчик с участием Поставщика осуществляет приемку товара в соответствии со сведениями, указанными в Приложении № 1и Описании объекта закупки (Приложение № 2), а также в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, требованиям к маркировке, упаковке. Кроме того, Заказчик проверяет наличие и правильность оформления всех необходимых документов, внешнее состояние товара (путем визуального осмотра), а также проводит тестовые испытания (при необходимости). По окончании приема-передачи товара Стороны подписывают товарные накладные.

5.4. В случае, если при приемке товара обнаружен дефект или сам товар не надлежащего качества, а также выявлена недопоставка (пересортица), Сторонами составляется соответствующий Акт, на основании которого Заказчиком выдается Поставщику Предписание об устранении выявленных нарушений. Акт и Предписание составляются в двух экземплярах. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика, имеющими право на подписание Акта.

Предписание выдается представителю Поставщика, имеющему право на его получение.

Если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписать Акт о нарушениях, об этом делается отметка в Акте и Акт подписывается представителем Заказчика.

При отказе представителя Поставщика получить предписание об устранении нарушений, предписание направляется Поставщику по факсу.

5.5. После получения подобного Предписания об устранении нарушений Поставщик должен в срок по согласованию с Заказчиком, но не более 10 (Десяти) календарных дней произвести замену бракованного товара без расходов со стороны Заказчика на соответствующий товар надлежащего качества. Если Поставщик, получив Предписание, не исправит дефект(ы) в указанные сроки, Заказчик может применить санкции в соответствии с частью 6 настоящего Контракта.

5.6. Право собственности на товар, а также риски утраты, повреждения или его гибели с Поставщика переходят на Заказчика в момент его передачи Заказчику по товарной накладной или УПД.

5.7. Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в соответствии со сведениями, указанными в Приложении № 1 и Описании объекта закупки (Приложение № 2), а также в транспортных и сопроводительных документах в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты доставки товара Поставщиком. Срок приемки может быть продлен в законодательно установленном случае при необходимости проведения внешней экспертизы.

Факт приемки товара подтверждается двусторонним актом приема-передачи товара, заверенным подписями представителей сторон и актом приемки ТРУ (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки товара при наличии в нем существенных недостатков, к числу которых относятся, в частности, недостатки внешнего вида.

5.9. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными в момент подписания акта приемки ТРУ (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

5.10. Внесение каких-либо изменений в товаросопроводительные документы, после их составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

5.11. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной частью 6 настоящего контракта.

5.12. Для проверки выполненной поставки товара Поставщиком, предусмотренной Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании отдельных контрактов.

5.13. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.14. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.15. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе

Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [1] , в том числе рассчитывается как процент максимального значения цены контракта.

6.2.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать максимального значения цены контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от максимального значения цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (исполнителем, подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов [2] .

6.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать максимального значения цены контракта.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик в соответствии со статьями 308, 313, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплачивать Поставщику по Контракту сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа).

В указанном случае оплата фактически поставленного Поставщиком товара осуществляется на основании акта (уведомления об удержании неустойки), составленного Заказчиком, в котором указываются: цена контракта; размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета пени и/или штрафа; сумма, причитающаяся к выплате по Контракту.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, убытки Заказчика взыскиваются с Поставщика в полной сумме сверх предусмотренной Контрактом неустойки (пени, штрафа).

6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту и возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.8. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению своих обязательств по Контракту.

6.9. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика вследствие виновных действий работников Поставщика, Поставщик обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

6.10. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Поставщика, его работников или представителей.

7. ГарантиИ КАЧЕСТВА

7.1. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с момента приемки товара Заказчиком.

7.2. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение регламентированного срока, при условии соблюдения правил хранения и использования (если иной срок не установлен производителем). Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

7.3. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену товара, если недостатки товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.

7.4. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заказчиком Поставщику соответствующего уведомления (письменной претензии) заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию с Заказчиком - на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами).

7.5. Все расходы, связанные с заменой товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

8. Срок действия КОНТРАКТА, порядок изменения и расторжения КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2025 года включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.

8.2. Истечение срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон.

8.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество которого является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в Контракте.

8.5. Все изменения и дополнения к контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и ч. 8-23 ст. 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, а именно: землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место после его заключения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении. Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления претензии.

10.4. Антикоррупционные условия.

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.5. Отношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса или банковских реквизитов в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения.

10.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Расчет цены единицы товара;

Приложение № 2. Описание объекта закупки.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ___________________________

от «___» ______ 2025 г.

расчет цены единицы товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № __________

от ________2025г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Характеристика товара)

Остаточный срок годности поставляемого товара – не менее 11 месяцев с даты доставки заказчику или не менее 80% от общего срока годности (для изделий срок годности, которых менее 1года).

- Посмотреть таблицу с данными

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В соответствии с пунктом 4 Правил: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 5 Правил: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

В соответствии с пунктом 6 Правил: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 33, лит. А, 1 этаж; Санкт-Петербург, Миргородская улица, д.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьлит В, 1 этаж.

2. Срок и условия поставки товара: По заявкам заказчика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления Заявки.

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (будние дни, с 9:30 до 16:00) по предварительному согласованию.

Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до отгрузки.

Согласование даты доставки товара может осуществляться путем вручения Заказчику документа, а также средствами телефонной, факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от надлежащей стороны по Контракту.

Заведующий столовой В.Д.Гусарова