Описание тендера: | Поставка моющих средств (с результатом) |
Сумма контракта: | 77 505,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 27.12.2024 |
Окончание: | 30.01.2025 02:00:00 |
Тендер №: | 288052906 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Дальневосточный ФО / Хабаровский край / Комсомольск-на-Амуре |
Регион поставки: | Дальневосточный ФО / Хабаровский край / Комсомольск-на-Амуре |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒k▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение заявки: | 775.05 Руб. |
Обеспечение контракта: | 5% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка моющих средств
Цена контракта: 77 505,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Порошок стиральный Назначение Для цветного белья Средство с отбеливающим эффектом Да Тип стирки Машинная стирка (автомат) | 25078 | 250.78 | 100 | Килограмм |
2 | Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Нет Форма выпуска Гель Упаковка Бутылка | 23226 | 154.84 | 150 | Литр; кубический дециметр |
3 | Средство дезинфицирующее Форма выпуска Таблетка Вес1 шт. ≥ 1 г Состав не менее 99,4% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (не менее 60% активного хлора) | 29201 | 584.02 | 50 | Килограмм |
Протокол 0322100014324000033.docx | 12 КБ | 03.02.25 17:19 | Действующая |
Электронный документ, полученный из внешней системы.doc | 4 КБ | 30.01.25 12:04 | Действующая |
Электронный документ, полученный из внешней системы.doc | 11 КБ | 03.02.25 17:19 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона от 27.12.2024 №0322100014324000033.html | 36 КБ | 27.12.24 00:00 | Действующая |
Прил1 Обоснование НМЦК.doc | 49 КБ | 27.12.24 13:03 | Действующая |
Прил2 Электронный контракт ПРОЕКТ.docx | 71 КБ | 27.12.24 13:03 | Действующая |
Прил3 Объект закупки.docx | 43 КБ | 27.12.24 13:03 | Действующая |
Прил4 Заявка и инструкция.doc | 52 КБ | 27.12.24 13:03 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000033
Этапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет внебюджетных средств
Идентификационный код закупки
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, ул. Аллея Труда, 1
Объект закупки
Итого: 77505.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или)
мер ограничительного характера
Ограничения
1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения
и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к ограничению отсутствует
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки
775.05 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
Условия и порядок внесения обеспечения заявки на участие в электронном аукционе производится в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ-44 обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.
Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику
Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"20226У20530
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК
"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)
ИНН получателя
КПП получателя
КБК доходов
Информация отсутствует
ОКТМО
Номер единого казначейского счета
Номер казначейского счета
БИК ТОФК
Получатель
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (АКРВВП)
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
5.00%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Обеспечение исполнения Договора предоставляется одним из следующих способов: – независимая гарантия, выданная банком; – внесение денежных средств на расчётный счёт Заказчика Способ обеспечения исполнения Договора участник закупки выбирает самостоятельно. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 № 44- Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками (п.8.1 ст..▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ)
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"20226У20530
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК
"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1 Прил1 Обоснование НМЦК
Проект контракта
1 Прил2 Электронный контракт ПРОЕКТ
Описание объекта закупки
1 Прил3 Объект закупки
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1 Прил4 Заявка и инструкция
Дополнительная информация и документы
Документы не прикрепленыУтверждаю
Начальник АКРВВП
______________ Е.А. Боженко
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИИ, КОЛИЧЕСТВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ТОВАРА
КТРУ: 20.41.32.121 –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– Порошок стиральный
КТРУ: 20.41.32.111 –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– Средство для мытья посуды
КТРУ: 20.20.14.000 –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– Средство дезинфицирующее
Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации (в соответствии с пунктом 6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в действующей редакции 2022г.): характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные и технические характеристики закупаемого товара. В описании объекта закупки указана дополнительная информация, исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Указание заказчиком в качестве дополнительной информации ГОСТов и Технических регламентов связано с необходимостью соблюдения единых и общеобязательных требований к качеству и безопасности закупаемых товаров, в том числе выпускаемым в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза.
1.1. Спецификация поставляемых товаров
1.2. Характеристики поставляемых товаров
2. Общие требования к товару
2.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
2.2. Весь товар должен соответствовать требованиям ГОСТ и Техническим регламентам, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3. Место, сроки и условия поставки Товара
3.1.Место поставки товара: РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск – на – Амуре, Аллея Труда, 1.
3.2. Сроки и условия поставки (доставки) Товара: поставка Товара осуществляется с момента заключения договора, в течение 25 календарных дней согласно Спецификации.
Поставщик поставляет Товар Заказчику в указанный в п. 3.1. адрес собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
За 2 дня до поставки Товара, Поставщик предоставляет на электронную почту Заказчика копии документов, необходимых для оформления пропуска на режимную территорию Заказчика. Документы должны быть качественно сканированы (читаемы).
К данному пакету документов относятся:
- паспорт гражданина РФ страницы 2-3, 4-5(для всех лиц, въезжающих на территорию режимного предприятия);
- водительское удостоверение гражданина РФ, управляющего транспортным средством Поставщика;
- паспорт транспортного средства, въезжающего на территорию режимного предприятия.
Не допускать иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органных Федеральной миграционной службы РФ.
В момент фактического прохода/проезда на территорию режимного предприятия Поставщик обязан предъявить оригиналы документов представителям службы охраны.
При поставке Товара на территорию Заказчика, Поставщик обязан соблюдать пропускной режим для автотранспорта и работников, руководствоваться разрешенными маршрутами движения автотранспорта, а также указаниями охраны и ответственных представителей Заказчика.
4. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара
4.1. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый товар. Вместе с товаром на каждую партию предоставляются сертификаты и паспорта, подтверждающие качество товара. Поставляемые товары должны соответствовать характеристикам и ГОСТам (в соответствии условиями, указанным в функциональных и технических характеристиках).
4.2. Упаковка, маркировка, транспортирование моющих средств – производится Поставщиком в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ГОСТ 22567.15-95,ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Прил2_Электронный_контракт_ПРОЕКТxxРЕКВИЗИТЫ
ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ // УФК по Хабаровскому краю
г. Хабаровск ЛС-20226У20530;
Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
Расчетный счёт:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8271;
ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
Условия применения, порядок внесения и предоставления, способы обеспечения исполнения контракта (ЭК) в соответствии
с разделом 8 Условий Электронного контракта
Приложения к Электронному контракту, сформированному с использованием ЕИС
в структурированной форме по адресу в сети «Интернет» с доменным именем
http:// www.zakupki.gov.ru
Приложение № 1
к электронному контракту
№__________________________
УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРАКТА
Электронный контракт (далее по тексту ЭК – Контракт – Договор) сформирован и подписан с использованием Единой информационной системы (ЕИС) в структурированной форме по адресу в сети «Интернет» с доменным именем http:// www.zakupki.gov.ru, заключен между Сторонами Электронного контракта:
Администрация Комсомольского района внутренних водных путей – филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей» (АКРВВП), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключен в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту № 44-ФЗ), Гражданского кодекса Российской Федерации и иного контрактного законодательства Российской Федерации, по результатам электронного аукциона № _____ на основании протокола Единой комиссии подведения итогов определения поставщика (подрядчика, Поставщика):
1. Предмет ЭК
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие средства (далее — Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке, предусмотренном ЭК.
1.2. Наименование, стоимость, качественные характеристики и количество поставляемого Товара определяются настоящим ЭК и приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего ЭК.
1.3. Срок поставки Товара – поставка осуществляется в течение 25 (двадцати пяти)
календарных дней, с даты подписания сторонами ЭК.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями ЭК;
2.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями ЭК и приложений к нему;
2.1.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего ЭК по вине Поставщика, вправе требовать у него соответствующего возмещения;
2.1.4. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) осуществляет контроль поставки Товара, в соответствии с условиями ЭК, в течение всего срока поставки;
2.1.5. В письменной форме запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств в соответствии с условиями ЭК и Технического задания; в письменной форме запрашивать предоставления разъяснений и уточнений в рамках настоящего ЭК;
2.1.6. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) имеет право отказаться от поставленного Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к Товарам, в соответствии с условиями настоящего ЭК.
2.1.7. Исполнять иные договорные обязательства, предусмотренные условиями для данного вида договорных обязательств, включая главу 30 Гражданского кодекса РФ.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять надлежащим образом поставленный Товар по количеству, наименованию и качеству, в соответствии с условиями настоящего ЭК и приложений к нему;
2.2.2. Произвести оплату за надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего ЭК и приложений к нему;
2.2.3. Передать по письменному запросу Поставщика необходимую информацию для исполнения обязательств по ЭК в соответствии с условиями Технического задания;
2.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные условиями для данного вида договорных обязательств, включая главу 30 Гражданского кодекса РФ.
2.3. Поставщик вправе:
2.3.1. Требовать подписания Заказчиком, в соответствии с условиями ЭК необходимых документов, если от Заказчика не поступил мотивированный отказ от их подписания;
2.3.2. Требовать своевременной оплаты за надлежащим образом поставленный и переданный Заказчику Товар, в соответствии с условиями настоящего ЭК и приложений к нему;
2.3.3. В письменной форме запрашивать у Заказчика информацию для исполнения обязательств в соответствии с условиями ЭК и Технического задания; в письменной форме запрашивать предоставления разъяснений и уточнений, необходимых для выполнения обязательств в рамках настоящего ЭК;
2.3.4. Исполнять иные договорные обязательства, предусмотренные условиями для данного вида договорных обязательств, включая главу 30 Гражданского кодекса РФ.
2.4. Поставщик обязан:
2.4.1. Поставить Товар, предусмотренные настоящим ЭК, в соответствии с Техническим заданием и в сроки, установленные п.1.3. ЭК.
2.4.2. Гарантировать соответствие поставленного Товара условиям ЭК и приложений к нему;
2.4.3. По письменному запросу Заказчика, предоставить (направить) документы, предусмотренные условиями ЭК и Технического задания;
3. Цена ЭК и порядок расчетов
3.1. Цена ЭК составляет ________ (_________) рублей ______ копеек
(система налогообложения, применяемая Поставщиком, будет включена в проект ЭК, после проведения электронной процедуры) (НДС 20 % или если НДС - не предусмотрен основание освобождения Поставщика от уплаты НДС).
3.1.1. Заказчик уменьшает сумму, подлежащей к уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой ЭК, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.2. Цена по ЭК на поставляемый Товар определяется в соответствии с подписанной Сторонами Спецификацией товара (формируется с использованием ЕИС в структурированной форме http:// www.zakupki.gov.ru), в соответствии с условиями ЭК и приложений к нему.
3.3. Оплата по ЭК осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3.1. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.
3.4. В цену ЭК включаются расходы Поставщика: – общая стоимость услуг по ЭК; – страхование и другие обязательные платежи; – другие расходы Поставщика, необходимые для исполнения обязательств по ЭК.
3.5. В соответствии с частью 2 статьи 34 № 44-ФЗ цена ЭК является твердой и определяется на весь срок исполнения ЭК. При заключении и исполнении ЭК изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 34 и статьёй 95 № 44-ФЗ. В случае, если проектом ЭК предусмотрены отдельные этапы его исполнения (не предусмотрено), цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены ЭК участником закупки, с которым заключается ЭК.
3.5.1. В соответствии с условиями настоящего ЭК и статьи 95 № 44-ФЗ (в редакции ФЗ от 02.07.2021 № 360-ФЗ), изменение существенных условий ЭК при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, установленных статьёй 95 № 44-ФЗ. При наступлении указанных случаев, Стороны заключают Дополнительное соглашение в соответствии с условиями заключенного сторонами ЭК.
3.6. Порядок оплаты по ЭК: форма оплаты по ЭК – безналичный расчёт, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика по цене, определяемой Спецификацией (Приложение № 1); условия порядка оплаты – расчёт за поставленный Товар производится после подписания документа о приёмке. Документ о приёмке подписывается в структурированной форме с использованием Единой информационной системе (далее по тексту ЕИС).
3.7. Срок оплаты Заказчиком поставленного Товара, составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.
3.8. Формирование электронного документа о приёмке, условия, порядок, сроки осуществления сторонами формирования и подписания документов и осуществления Заказчиком приёмки поставленного Товара, в части соответствия их объёму, требованиям, установленным ЭК, порядок и сроки оформления результатов такой приёмки, установлены в соответствии с частями 13, 14 статьи 94 № 44-ФЗ и условиями раздела 6 настоящего ЭК.
4. Срок, место и условия поставки Товара
4.1. Срок, место и условия поставки Товара определяются настоящим ЭК и приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего ЭК
5. Приёмка поставленного Товара
5.1. Порядок, сроки осуществления Заказчиком приёмки поставленного Товара, отдельных этапов исполнения ЭК, в части соответствия их количества, объёма требованиям, установленным ЭК и приложений к нему, а также порядок и сроки оформления результатов такой приёмки Заказчиком; оформление, условия, сроки, порядок формирования и подписания Сторонами электронного документа о приёмке в структурированной форме с использованием ЕИС электронного Акта (электронного универсального – передаточного документа (УПД) через личные кабинеты Поставщика и Заказчика, установлены частями 13, 14 статьи 94 № 44-ФЗ и условиями настоящего раздела ЭК.
5.2. Приёмку Товара осуществляет: Заказчик (уполномоченное лицо Заказчика). Заказчик (уполномоченное лицо Заказчика) осуществляет контроль поставки Товара в течение всего срока действия ЭК (срока поставки Товара).
5.3. В соответствии с требованиями статьи 94 № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) результатов, предусмотренных ЭК, в части их соответствия условиям ЭК Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных ЭК, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с № 44-ФЗ. Правительство РФ вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных ЭК поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
5.4. По решению Заказчика для приёмки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта создаётся и действует приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Уполномоченные лица приёмочной комиссии осуществляют свои функции и полномочия до полного и надлежащего исполнения Поставщиком принятых договорных обязательств в соответствии с условиями ЭК и приложений к нему.
5.4.1. Приёмка результатов отдельного этапа исполнения ЭК, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, по итогам приёмки (результат приёмки) оформляется документом о приёмке, который подписывается Заказчиком, в случае создания приёмочной комиссии (в рамках приёмки действует приёмочная комиссия) подписывается всеми членами приёмочной комиссии (в соответствии с п. 5.4. ЭК) и утверждается заказчиком, либо Поставщику (подрядчику, Поставщику) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
5.4.2. В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов (в соответствии с условиями п.5.3. настоящего ЭК), экспертных организаций при принятии решения о приёмке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги заказчик, приёмочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для её проведения.
5.4.3. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств (обеспечение гарантийных обязательств не установлено) оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с требованиями № 44-ФЗ, в порядке и в сроки, которые установлены разделом 3 настоящего Договора.
5.5. При исполнении настоящего контракта (ЭК), заключенного по результатам проведения электронной процедуры применяются следующие сроки и следующий порядок действий Сторон по ЭК в рамках электронного актирования:
5.5.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём поставки Товара Заказчику формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, Поставщика), и размещает в ЕИС документ о приёмке, который должен содержать:
а) включенные в контракт (ЭК) в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 № 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы;
в) информацию об объеме выполненной работы;
г) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (ЭК), с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 № 44-ФЗ.
5.5.2. К указанному документу о приёмке (т.е. структурированный документ о приёмке, сформированный с использованием ЕИС), могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приёмке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приёмке сформированная с использованием ЕИС (т.е. в структурированном документе о приёмке, сформированном с использованием ЕИС).
5.5.3. Документ о приёмке, подписанный Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приёмке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.5.4. В течение общего срока установленного для приёмке товара, работы, услуги (включая срок подписания документа о приёмке, который составляет – в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём поступления документа о приёмке в соответствии с п.п. 5.5.3 настоящего ЭК:
а) члены приёмочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приёмке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием причин такого отказа. При этом, если приёмочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приёмке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приёмке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего условия ЭК документа о приёмке или мотивированного отказа от подписания документа о приёмке Заказчик подписывает документ о приёмке или мотивированный отказ от подписания документа о приёмке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приёмочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего условия ЭК не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.5.5. Документ о приёмке, мотивированный отказ от подписания документа о приёмке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС, настоящего ЭК, направляются автоматически с использованием ЕИС поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приёмке, мотивированного отказа от подписания документа о приёмке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приёмке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).
5.5.6. В случае получения в соответствии с п.5.5.5. настоящего ЭК мотивированного отказа от подписания документа о приёмке Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приёмке в порядке, предусмотренном в п.5.5. настоящего ЭК.
5.5.7. Датой приёмки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в ЕИС документа о приёмке, подписанного Заказчиком.
5.5.8. Внесение исправлений в документ о приёмке, оформленный в соответствии с п.5.5. настоящего ЭК осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приёмке.
5.6. Действия по подписанию (или отказу в подписании) документа о приёмке в соответствии с п.п. 5.5.4 ЭК осуществляется только после осуществления поставки Товара и передачи требуемых документов.
5.7. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, стороны обязаны составить Акт с перечнем необходимых действий по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение общего срока приёмки. Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов выявленных в Товаре без дополнительной оплаты. Заказчик (уполномоченное лицо Заказчика), обнаружившее после приёмки Товара несоответствия условиям Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика, в течение 3 (трёх) рабочих дней после их обнаружения. Требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного Товара Поставщиком, принимаются в письменном виде в течение 30 дней после подписания электронного Акта (документов электронного актирования).
5.8. Приёмка Товара осуществляется Заказчиком (его уполномоченным лицом) в рамках статьи 94 № 44-ФЗ, и главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) (часть вторая).
6. Гарантии
6.1. Поставщик при исполнении условий ЭК обеспечивает и гарантирует поставить Товар в соответствии с техническим заданием, в полном объёме.
6.2. При обнаружении Товара, не установленного количества, ненадлежащего качества, не соответствие функциональных и технических характеристик (выявление в течение общего срока приёмки в соответствии с разделом 5 настоящего ЭК) производится вызов представителя Поставщика. Уведомление Поставщику направляется телефонограммой, факсимильной связью или электронной почтой (с последующей досылкой оригинала). Установлена возможность обмена сторонами ЭК электронными уведомления через Единую информационную систему (ЕИС) – путем формирования претензионных уведомлений через личные кабинеты Заказчика и Поставщика, в соответствии с условиями настоящего ЭК.
6.3. При неявке представителя Поставщика в течение 3-х дней с момента получения уведомления, Заказчик составляет односторонний Акт, в соответствии с которым Поставщик обязан устранить замечания в указанные в настоящем ЭК сроки в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае не достижения согласия между сторонами и не устранения выявленных несоответствий осуществляется отказ в приёмки Услуг в соответствии с условиями раздела 5 настоящего ЭК.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему ЭК Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями ЭК, устанавливается на основании статьи 34 № 44-ФЗ и устанавливается в следующем размере с учетом условий:
7.2.1. в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (ЭК), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (ЭК), поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом (ЭК), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом (ЭК) срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом (ЭК) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (ЭК), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
7.2.2. в случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (ЭК), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (ЭК), заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (ЭК), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом (ЭК) срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом (ЭК) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.3. Размер штрафа устанавливается ЭК в соответствие с Правилами, устанавливающими порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (ЭК), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (ЭК) и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф), указанные Правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042 (в последней действующей редакции).
7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (ЭК), заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (ЭК), размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим ЭК и Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.3.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных ЭК, не может превышать цену ЭК.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных ЭК, не может превышать цену ЭК.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного ЭК, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7. Неустойка (пеня, штраф) оплачивается Поставщиком в 5 (пятидневный) срок после получения соответствующего требования от Заказчика.
7.7.1. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе из суммы обеспечения ЭК произвести удержание на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов) и возвратить обеспечение в меньшем объёме.
7.7.2. Заказчик вправе удержать полностью обеспечение исполнения ЭК в случае, когда Поставщик нарушил его условия, если сумма обеспеченных неисполненных денежных обязательств (уплате неустойки, возмещению убытков и иного) Поставщика равна или превышает сумму обеспечения исполнения ЭК.
7.7.3. В случае предоставления обеспечения исполнения ЭК в форме независимой гарантии, Заказчик производит взыскание неустойки (штрафа, пени) путём обращения к лицу, выдавшему независимую гарантию.
7.7.4. Заказчик вправе удержать размер неустойки из обеспечения исполнения ЭК, представленного Поставщиком, во внесудебном порядке, в соответствии со статьями 349, 358.6 ГК РФ.
7.8. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторон от исполнения обязательств, предусмотренных ЭК.
7.9. В случае расторжения ЭК в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения ЭК другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения ЭК.
8. Обеспечение исполнения обязательств по ЭК
8.1. Заказчиком установлено требование обеспечение исполнения ЭК в соответствии с требованиями статьи 96 и статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ; требование обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам (не установлено) в соответствии с ч. 4 ст. 33 № 44-ФЗ.
8.2. Исполнение ЭК, гарантийные обязательства (не предусмотрено) могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения ЭК, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается ЭК, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 № 44-ФЗ.
8.3. ЭК заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается ЭК, обеспечения исполнения ЭК (включая антидемпинговые меры в соответствии со статьёй 37 № 44-ФЗ) в соответствии с требованиями № 44-ФЗ и условиями ЭК. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается ЭК, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения ЭК, такой участник считается уклонившимся от заключения ЭК.
8.4. Размер обеспечения исполнения ЭК составляет: 5 % от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом заключается контракт, эквивалентную сумме _______ рублей.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 № 44-ФЗ, не применяются в случаях, установленных частью 8 статьи 96 N 44-ФЗ.
8.4.2. Условия освобождения участника закупки от обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 8.1 статьи 96 N 44-ФЗ.
8.5. Антидемпинговые меры. Антидемпинговые меры устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 37 № 44-ФЗ, контракт (ЭК) заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 № 44-ФЗ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
8.6. Изменение способа и размера обеспечения исполнения ЭК применяется в соответствии с нормами частей 7., 7.1., 7.2., 7.3. статьи 96 № 44-ФЗ. В ходе исполнения ЭК поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения ЭК и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения ЭК новое обеспечение исполнения ЭК, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств (не установлено). В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения ЭК, в ходе исполнения данного ЭК размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 № 44-ФЗ.
8.7. Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 № 44-ФЗ установлено требование обеспечения исполнения ЭК, в соответствии с требованиями части 30 статьи 34 № 44-ФЗ, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения ЭК не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 № 44-ФЗ и условиями настоящего раздела ЭК. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом ЭК, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 и условиями раздела 7 настоящего ЭК.
8.8. Обязательства Поставщика (подрядчик, исполнитель) по обеспечению исполнения ЭК должны вступать в силу с момента заключения настоящего ЭК.
8.9. Обеспечение исполнения ЭК распространяется в случае неисполнения обязательств по ЭК, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных ЭК, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщика (подрядчик, исполнитель) своих обязательств по ЭК.
8.10. Предусмотрен следующий срок и порядок возврата Заказчиком Поставщику (подрядчик, исполнитель) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком(подрядчик, исполнитель), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 № 44-ФЗ (в случае применения). Срок возврата Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 10 (десять) дней с даты исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (ЭК). С целью возврата указанных денежных средств, Поставщик (подрядчик, исполнитель) после наступления случаев, указанных в п. 8.12. настоящего ЭК, в течение 2 (двух) рабочих дней направляет в адрес Заказчика уведомление о возврате внесённого обеспечения исполнения контракта, которое должно содержать подпись руководителя Поставщика (подрядчика, исполнителя), или иного уполномоченного лица, обладающего правом действовать от имени Поставщика (подрядчика, исполнителя) (возврат осуществляется по реквизитам Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанных в настоящем ЭК (за исключением случаев изменения реквизитов и получения Заказчиком уведомления о возврате денежных средств по новым реквизитам).
8.11. В случае наличия рассчитанных сумм неустоек (штрафов, пеней), возврат денежных сумм, внесённых в качестве обеспечения исполнения ЭК (в случае выбора указанного способа обеспечения исполнения ЭК), осуществляется в соответствии с условиями настоящего ЭК.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, претензии, касающиеся исполнения настоящего ЭК, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему ЭК, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
9.2.1. К настоящему ЭК применяется нижеследующее условие. В соответствие с № 44-ФЗ, по контрактам, заключенным по результатам электронных процедур, посредством ЕИС осуществляться: ведение претензионной переписки при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (за исключением контрактов, заключенных по результатам закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Закона № 44-ФЗ). Ведение претензионной переписки осуществляется через личные кабинеты сторон (Заказчика и Поставщика) в Единой информационной системы по адресу в сети «Интернет» с доменным именем http:// www.zakupki.gov.ru путем формирования, подписания и направления уведомлений, а также ответа на такие поступившие уведомления от контрагента. Электронные уведомления обладают юридической силой в той же мере, как оформленные (подписанные) на бумажном носителе (оформленные в простой письменной форме). Электронные уведомления в ЕИС формируются в течение срока действия контракта до его закрытия в системе ЕИС в реестре контрактов, в соответствии с требованиями статьи 103 № 44-ФЗ.
9.3. Все споры, вытекающие из ЭК, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат передаче в Арбитражный суд Хабаровского края в установленном законодательством РФ порядке, по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии в адрес другой стороны.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему ЭК, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего ЭК в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят:
- стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.д.);
- обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и т.д.);
- запретительные меры государственных органов (объявление карантина, запрещение перевозок, запрет на экспорт/импорт и т.д.);
- правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.3. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1. настоящего ЭК будут длиться более 30 дней от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий ЭК без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. В случае прекращения действий таких обстоятельств соответствующая Сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем прекращения действия таких обстоятельств.
10.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.3. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
11. Срок действия ЭК
11.1. По результатам электронной процедуры контракт (ЭК) заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнитель), а в случаях, предусмотренных № 44-ФЗ, с иным участником закупки (участник закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять дней (если № 44-ФЗ не установлено иное) с даты размещения в единой информационной системе (ЕИС) протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт (ЭК), обеспечения исполнения контракта (ЭК). Участники закупки, заявки которых не отозваны в соответствии с условиями № 44-ФЗ, обязаны подписать контракт (ЭК) в порядке, установленном статьёй 51 № 44-ФЗ.
11.2. ЭК вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии со статьёй 51 № 44-ФЗ и действует до «___» __________ 2025 года.
Указанная дата является датой окончания исполнения всех принятых на себя Сторонами обязательств по Контракту (* прим.: указанная дата не является датой поставки товара), указанная дата соответствует дате, сформированной в извещении об осуществлении закупки, далее указывается путем интеграционного взаимодействия в структурированной форме Электронного Контракта в Единой информационной системе (ЕИС), по адресу в сети «Интернет» с доменным именем http:// www.zakupki.gov.ru.
12. Антикоррупционные условия
12.1. При исполнении своих обязательств по ЭК Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по ЭК Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей ЭК законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
12.2. ЭК может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, контрактного управляющего в заключении и исполнении ЭК. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.
12.3. Руководитель заказчика, контрактный управляющий обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона.
13. Порядок расторжения ЭК
13.1. Расторжение ЭК допускается в порядке, предусмотренном частью 8 статьи 95 № 44-ФЗ, по следующим основаниям: – по соглашению Сторон; – по решению суда; – в случае одностороннего отказа Стороны ЭК от исполнения ЭК, в соответствии с гражданским законодательством РФ.
13.2. Стороны ЭК (Заказчик и Поставщик) в соответствии с условиями статьи 95 № 44-ФЗ (в действующей редакции частей с 8 по 23 статьи 95 № 44-ФЗ) в соответствии с гражданским законодательством: по снованиям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (ЭК).
13.2.1. В соответствие с № 44-ФЗ по контрактам, заключенным по результатам электронных процедур, посредством ЕИС осуществляется через личные кабинеты Сторон ЭК в Единой информационной системы по адресу в сети «Интернет» с доменным именем http:// www.zakupki.gov.ru осуществляются следующие действия: – формирование, подписание и направление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта согласно статье 95 Закона № 44-ФЗ; – формирование, подписание и направление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также извещения о его отмене; – действия по просмотру и ответу на направленное контрагентом решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также просмотра извещения о его отмене; – формирование проекта информации о расторжении контракта в реестре контрактов. Электронные уведомления в ЕИС формируются в течение срока действия контракта до его закрытия в системе ЕИС в реестре контрактов, в соответствии с требованиями статьи 103 № 44-ФЗ.
13.2.2. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения ЭК в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (ЭК), направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 № 44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
13.3. При расторжении ЭК в связи с односторонним отказом стороны ЭК от исполнения ЭК другая сторона ЭК вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения ЭК.
13.4. При наличии рассчитанной Заказчиком, но не оплаченной Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) суммы неустойки (пени, штрафов), возврат обеспечения исполнения ЭК осуществляется за минусом суммы рассчитанной неустойки (штрафа, пени), в срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты вступления в силу Решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения ЭК, в соответствии с условиями настоящего ЭК.
13.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке, с требованием о расторжении настоящего ЭК в следующих случаях: – при существенном нарушении ЭК Поставщиком (подрядчиком, исполнителем); – в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика (подрядчиком, исполнителем) – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика (подрядчиком, исполнителем) банкротом и об открытии конкурсного производства; – в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
13.6. ЭК может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении ЭК. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.
13.7. Условия о неустойке сохраняются и действуют после расторжения ЭК.
13.8. Момент расторжения настоящего ЭК определяется в порядке, установленном Гражданским законодательством Российской Федерации.
14. Дополнительные условия ЭК
14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим ЭК Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего ЭК направляются в письменной форме по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего ЭК, или с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала, или посредством ЕИС. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
14.2.1. Документы, передаваемые Сторонами средствами факсимильной связи, электронной почтой, считаются действительными до получения оригиналов (если Стороны ЭК не предусмотрели иное). Ведение претензионной переписки осуществляется через личные кабинеты Сторон ЭК в Единой информационной системе по адресу в сети «Интернет» с доменным именем http:// www.zakupki.gov.ru путем формирования, подписания и направления уведомлений, а также ответа на такие поступившие уведомления от контрагента. Электронные уведомления обладают юридической силой в той же мере, как оформленные (подписанные) на бумажном носителе (оформленные в простой письменной форме). Указанные условия предусмотрены порядком в соответствии с пунктом 9.2.1. настоящего ЭК.
14.2.2. Сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от его получения в отделении связи, в связи с чем корреспонденция была возвращена отправителю по истечению срока хранения.
14.2.3. Электронные адреса Сторон для получения электронных отправлений: от Заказчика – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, от Поставщика – _______________________ .
14.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему ЭК третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
14.4. Расторжение ЭК, изменения и дополнения настоящего ЭК возможны по соглашению Сторон, которые оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к ЭК. Дополнительные соглашения к ЭК являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
14.5. В случае изменения реквизитов, указанных в условиях настоящего ЭК, Сторона обязана письменного уведомить другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней о таком изменении, с последующим подписанием Дополнительного соглашения, в соответствии с условиями настоящего ЭК. Сторона, не предоставившая своевременно указанную информацию, несет риск наступления неблагоприятных последствий, а другая Сторона освобождается от ответственности за неправильное исполнение условий настоящего ЭК.
14.6. При направлении сторонами документов, писем, претензий в простой письменной форме: юридическое лицо несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
14.7. Все приложения к ЭК, заключенному в ГИС ЕИС http:// www.zakupki.gov.ru, являются его неотъемлемой частью.
Неотъемлемыми частями являются:
Приложение № 1 – Условия электронного контракта
Приложение № 2 – Техническое задание к электронному контракту.
подписывается электронной подписью – квалифицированной электронной подписью (ЭЦП, КЭП) в Единой информационной системе (ЕИС)
Приложение № 1
к электронному контракту
№__________________________
Техническое задание к электронному контракту
Включается в проект из приложений к извещению – Описание объекта закупки (Техническое задание, после определения цены по итогам проведённой процедуры электронного аукциона, в соответствии с требованиями действующего контрактного законодательства РФ
(в соответствии с извещением об осуществлении закупки и условиями, предоставленным победителем по итогам проведенной процедуры)
Подписывается электронной подписью – квалифицированной электронной подписью
(ЭЦП, КЭП) в Единой информационной системе (ЕИС)
АДРЕСА СТОРОН, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН (ФИО СТОРОН), СПЕЦИФИКАЦИЯ, РАСЦЕНКА (СТОИМОСТЬ) ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА
ИНТЕГРИРУЮТСЯ И ПЕРЕДАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННЫЙ (ЦИФРОВОЙ) КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ В ГИС ЕИС http:// www.zakupki.gov.ru
Прил1_Обоснование_НМЦК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) (НМЦК)
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЁ ЗАПОЛНЕНИЮ
Основные показатели, характеристики товара формируются в структурированной форме ЕИС.
Характеристики товара, которые формируются с использованием структурированной формы в Единой информационной системе (ЕИС) по адресу в сети «Интернет» с доменным именем http:// www.zakupki.gov.ru
далее характеристики формируются путем передачи интеграционного взаимодействия на электронную торговую площадку
При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки (товара), предложение (заявка) в отношении объекта закупки формируется в структурированной (в электронной) форме
Участник закупки подает заявку (электронную заявку) с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
В случае предоставления документов дополнительно в бумажной форме (скан-копий бумажных документов), при наличии расхождений скан-копий бумажных документов, юридическую силу имеет информация, оформленная в структурированной (электронной форме)
Информация по требованиям к содержанию и составу заявки на участие в закупке сформирована в соответствие с требованиями части 1 статьи 43 и части 1 статьи 49
№ 44-ФЗ: для участия в конкурентном способе (способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки: электронный аукцион)
заявка на участие в закупке должна содержать:
Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 № 44-ФЗ не допускается.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ
При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предложение (заявка) в отношении объекта закупки формируется в структурированной (электронной) форме
Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с требованиями контрактного законодательства присвоены первые три порядковых номера.
РЕКВИЗИТЫ
Условия применения, порядок внесения и предоставления, способы обеспечения исполнения контракта в соответствии с условиями Проекта Электронного контракта – приложение № 2 к извещению об осуществлении закупки
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#298195372 |
2 дня
07.05.2025 23.05.2025 |
||
Тендер №298507205
Поставка порошка стирального и средства отбеливающего для стирки
![]() |
Электронный аукцион
#298507205 |
128 118
Обеспечение контракта:
5% |
5 часов
13.05.2025 21.05.2025 |
Тендер №298750415
Поставка моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров
![]() |
Запрос котировок
#298750415 |
91 805
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
-1 |
1 день
15.05.2025 22.05.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №288052842
Поставка моющих средств
![]() |
Электронный аукцион
#288052842 |
77 505
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
775 |
срок истек
- 30.01.2025 |
Тендер №288052557
Мыломоющие средства (порошок, для мытья посуды) (с результатом)
![]() |
Запрос предложений
#288052557 |
1 212 940
|
срок истек
27.12.2024 01.01.2025 |
Тендер №288052536
Приобретение моющих и гигиенических средств на 2025 год (с результатом)
![]() |
Запрос предложений
#288052536 |
10 714
|
срок истек
27.12.2024 01.01.2025 |
Тендер №288052518
Моющее средство для автотранспорта (План график)
|
Не определен
#288052518 |
25 000
|
953 дня
27.12.2024 31.12.2027 |
Тендер №288052480
Моющее средство для автотранспорта (План график)
|
Не определен
#288052480 |
25 000
|
588 дней
27.12.2024 31.12.2026 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №288052842
Поставка моющих средств
![]() |
Электронный аукцион
#288052842 |
77 505
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
775 |
срок истек
- 30.01.2025 |
Тендер №288052319
Поставка наборов для выполнения клизмы (с результатом)
![]() |
Электронный аукцион
#288052319 |
199 144
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
27.12.2024 15.01.2025 |
Единственный поставщик
#288051446 |
663 188
|
223 дня
27.12.2024 31.12.2025 |
|
Единственный поставщик
#288051021 |
265 200
|
срок истек
27.12.2024 27.12.2024 |
|
Единственный поставщик
#288051016 |
130 000
|
срок истек
27.12.2024 27.12.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |