Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Рублевский дом-интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
___________________ (полное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ____________,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании п.16 ч.2 ст. 81 Положения «О закупке товаров, работ, услуг Кировского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Рублевский дом - интернат», утвержденным Распоряжением Министерства социального развития Кировской области от 29.12.2018 года № 40,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить моющие средства (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Наименование, количество и иные характеристики Товара в определены
в Спецификации (приложение № 1 к Договору).
Место поставки Товара: территория Заказчика.
Срок поставки Товара: в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.
2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты
Цена Договора составляет _____________ (_____) рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ процентов - _____ (_____) рублей ___ копеек или НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.
Цена единиц Товара, цена Договора и валюта платежа устанавливаются
в российских рублях.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
В цену Договора включаются все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость поставляемого Товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские расходы, расходы на доставку Товара Заказчику, расходы на страхование, на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением Договора,
и не включенные в цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.
Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договром количества и качества поставляемого Товара, и иных условий Договора.
Поставляемый по Договору товар оплачивается за счет средств приносящей доход деятельности на 2024 год.
Оплата за поставленный Товар осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (далее - УПД), на основании предъявленного счета и (или) счета-фактуры 1 и (или) УПД 2 .
Авансирование не предусмотрено.
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный
в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок
с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные
с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Поставщик не вправе требовать с Заказчика проценты на сумму подлежащую уплате Поставщику по Договору, за период с момента поставки Товара Заказчику до осуществления полного расчета с Поставщиком.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
Казначейское сопровождение Договора не предусмотрено.
Права и обязанности Сторон
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии
с условиями Договора.
Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора,
а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором
Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
3.2. Поставщик вправе:
Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств.
При исполнении Договора (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 2 статьи 13 Положения) по согласованию Заказчика с Поставщиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар (часть Товара), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенным по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре, без изменения стоимости.
Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.
Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
3.3. Заказчик обязан:
Обеспечить приемку поставляемого по Договору Товара в соответствии
с условиями Договора.
Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик вправе провести экспертизу.
Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Договором.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
3.4. Заказчик вправе:
Проверять ход и качество поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
по Договору.
Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки.
Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.
Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы качества поставленного Товара.
Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и Договором.
4. Порядок поставки и приемки товара
Поставщик доставляет Заказчику Товар в срок, предусмотренный пунктом 1.3. Договора.
Поставщик не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до осуществления поставки направляет Заказчику на номер факса или электронный адрес, указанные в Договоре, уведомление о времени и дате доставки Товара в место поставки, определенное пунктом 1.4. Договора.
Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и за счет средств Поставщика.
При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику: счет и (или) счет-фактуру, товарную накладную в 2 (двух) экземплярах
или универсального передаточного документа (далее – УПД) в 2 (двух) экземплярах; документы (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие качество и безопасность Товара, если указанные документы предусмотрены законодательством Российской Федерации;
Поставщик вправе направить своего представителя для приемки Товара по Договору. Представитель Поставщика должен иметь оригинал или надлежаще заверенную копию доверенности.
Заказчик осуществляет приемку товара в течение 1 (Один) рабочих дней со дня его поставки.
В день поставки товара Заказчик в месте доставки товара проверяет:
соответствие количества поставленного товара количеству, указанному в Договоре, а так же в сопроводительных документах.
наличие документов, указанных в пункте 4.4 Договора, полноту и правильность их оформления.
наличие/отсутствие внешних повреждений Товара.
Для проверки поставленного Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае проведения экспертизы, решение о приемке Товара принимается Заказчиком по ее результатам.
Поставленный Товар считается принятым с момента подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа, оформленного на бумажном носителе.
При обнаружении несоответствия качества и (или) количества и (или) ассортимента (при наличии) Товара условиям Договора, Заказчик обязан составить
в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке (далее – мотивированный отказ), в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения. Данный мотивированный отказ направляется Заказчиком Поставщику в сроки, указанные в пункте 4.6 Договора, по средствам факсимильной или электронной связи
на номер факса или электронный адрес, указанные в разделе 13 Договора.
Поставщик обязан заменить Товар несоответствующего качества
и (или) осуществить допоставку Товара в течение срока, указанного в мотивированном отказе.
В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией
о поставке Товара, несоответствующего качества, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных
с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.
Качество товара
Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара, поставляемого Поставщиком в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавливающими требования к данному виду Товара.
Поставляемый Товар должен быть новым, пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Договора.
Качество поставляемого Товара подтверждается документами, установленными
к данному виду Товаров законодательством Российской Федерации.
Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к данному виду товаров и обеспечивающей
его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении
с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб, маркировка в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка Товара должна быть предприятия – изготовителя Товара.
Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 10 процентов цены договора.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.2 Договора, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Заказчик вправе в случае неоплаты (отказа от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями Договора, удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары.
Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по Договору.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 рабочих дней
с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
Документ, выданный соответствующим уполномоченным органом или уполномоченной организацией, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как
на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств
по отношению к другой Стороне.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено
в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
Рассмотрение и разрешение споров
Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
Срок рассмотрения претензии не может превышать 3 дней с момента получения претензии. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
При неурегулировании Сторонами Договора спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Кировской области.
Уведомления
Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.
Любые уведомления, запросы, требования, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа.
Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором, любая корреспонденция, связанная с Договором, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.
Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи.
Несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
9.4.3. Корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
Изменение условий и расторжение Договора
Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны Сторонами.
Изменение существенных условий Договора при его заключении
и исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон
в следующих случаях:
при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Договора;
при увеличении или уменьшении количества товара, при этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены Договор;
изменение срока исполнения Договора, с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика
с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими
и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными
в Договоре.
Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Заключительные положения
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Окончание срока исполнения Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения Договора.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика,
за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения
к Договору.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика,
за исключением случая, если новый Поставщик является правоприемником Поставщика
по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе
