Тендер - Поставка моющих средств №306586380

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК_кор. - Посмотреть таблицу с даннымиЕП-61.2025_проект

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБПОУ Центр НПМР ЛО

__________Л. В. Маркитан

«___»____________ 2025 г.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ЕП-61.2025

на поставку моющих средств для нужд ГБПОУ Центр НПМР ЛО.

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области» (ГБПОУ Центр НПМР ЛО) (далее – «Заказчик»), в лице ________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и

___________________ (далее – «Поставщик»), в лице _________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и по результатам проведения Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить моющие средства для нужд ГБПОУ Центр НПМР ЛО (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Контракту) и Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ______ рублей ___ копеек (сумма прописью), в том числе НДС (% процентов) ______ рублей ___ копеек (сумма прописью)/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение №2 к Контракту).

2.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя стоимость Товара, стоимость упаковки и маркировки Товара, расходы на перевозку, проведение погрузочно-разгрузочных работ, доставку Товара, подъём на необходимый этаж и в определённое помещение (при необходимости), дополнительные расходы по устранению недостатков, выявленных в процессе сдачи-приёмки Товара, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом №44-ФЗ и Контрактом.

При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта: Средства бюджетных учреждений - субсидии на выполнение государственного задания на 2025 год. (0705/244/346).

2.4. Основанием для оплаты поставленного Товара является счёт, счёт-фактура (при наличии), акт приёма-передачи Товара, товарная накладная, подписанные Поставщиком и Заказчиком.

2.5. Оплата Товара осуществляется по факту поставки Товара по казначейской системе исполнения бюджета в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приёма-передачи Товара согласно графику приёма поручений, на оплату расходов.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

2.8. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.9. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от условий Контракта, требований, установленных Спецификацией (Приложение № 2 к Контракту, Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), нормативных правовых документов или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

2.10. В случае изменения расчётного счёта Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения расчётного счёта в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.

2.11. В случае, если оплата Заказчиком по Контракту осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем Товара может быть изменен по соглашению Сторон на основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

2.12. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом, Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в помещения ГБПОУ Центр НПМР ЛО по адресам:

• 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 9;

• 188810, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.26А;

• 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А.

Товар поставляется в рабочее время Заказчика: с понедельника по пятницу (включительно), с 09 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

3.2. Срок поставки Товара: с даты заключения Контракта Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

3.3. Поставщик не позднее чем за 48 часов до даты поставки Товара уведомляет ответственные лица Заказчика о дате и времени поставки по телефону, либо путем отправки сообщения по электронной почте. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Доставка Товара, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, подъём на необходимый этаж и помещения (при необходимости), осуществляются за счёт средств и силами Поставщика.

3.4. В день доставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- оригинал товарной накладной на поставляемый товар в 2-х экземплярах, подписанной со своей Стороны,

- оригинал Акта приема-передачи Товара в 2-х экземплярах, подписанный со своей Стороны,

- оригинал счета на оплату поставляемого товара в 1-м экземпляре, подписанный со своей Стороны,

- оригинал счета-фактуры в 2-х экземплярах (при наличии), подписанный со своей Стороны,

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

3.5. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии со статьей 94 Федерального закона №44-ФЗ.

3.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

3.7. Приемка результатов поставленного Товара может проводиться приемочной комиссией в составе 5 (пяти) сотрудников Заказчика (далее - приемочная комиссия) в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов поставленного Товара Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.8. Заказчик может проводить приёмку поставленного Товара и оформлять её результаты не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления от Поставщика документов, указанных в пункте 3.4 Контракта.

3.9. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Экспертиза поставленного Товара может проводиться приемочной комиссией Заказчика.

3.10. По итогам проведения экспертизы поставленного Товара Заказчик может оформлять Заключение по результатам экспертизы.

В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что поставленный Товар соответствует условиям Контракта, а также соответствует техническим требованиям, Заказчик принимает поставленный Товар путём подписания Акта приема-передачи Товара.

3.11. При обнаружении Заказчиком недостатков или нарушений требования Контракта в ходе проведения экспертизы поставленного Товара, не препятствующие приёмке поставленного Товара, в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.12. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

3.13. После выполнения Поставщиком устранения недостатков поставленного Товара Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара в порядке, установленном пунктами 3.8.-3.10. Контракта.

3.14. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом.

3.15. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.

3.16. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с даты подписания Акта приема-передачи Товара.

3.17. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает поставленный Товар путём подписания акта приема-передачи Товара только по результатам экспертизы поставленного Товара, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие поставленного Товара условиям контракта и технических требований. В противном случае Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа отдельных видов обязательств.

3.18. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после её подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

3.19. Право владения, пользования и распоряжения Товаром переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

3.20. Подписание со стороны Заказчика Акта приема-передачи Товара подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных Контрактом.

3.21. Сдача и приемка Товара уполномоченными представителями Сторон:

Ответственные лица Заказчика: заведующий хозяйством Маслов Евгений Валерьевич, номер контактного телефона▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-33-20, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Ответственное лицо Поставщика: ___________, номер контактного телефона: ___________.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставщик не позднее чем за 48 часов до даты поставки Товара уведомляет о дате и времени поставки по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, либо путем отправки сообщения по электронной почте.

Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.1.2. Поставить Заказчику Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту).

4.1.3. Представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не прошел восстановление потребительских свойств) в оригинальной заводской упаковке. Весь товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находится в залоге, под арестом или иным обременением. Товар должен быть полностью и надлежащим образом оформлен для продажи его на территории Российской Федерации.

4.1.5. Обеспечить соответствие поставляемого Товара обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Поставить Товар единовременно в полном объёме.

4.1.7. Осуществлять гарантийные обязательства в отношении Товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока Товара, в том числе гарантийное обслуживание Товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии с Приложением № 1. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.1.8. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить повреждение или порчу при транспортировке к месту поставки Товара, при погрузочно-разгрузочных мероприятиях, при дальнейшей эксплуатации Товара Заказчиком.

4.1.9. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.10. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

4.1.11. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.12. Информировать Заказчика об изменении своего адреса и реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующих изменений.

4.1.13. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах, возникающих при выполнении обязательств, предусмотренных Контрактом, влияющих на их своевременное и надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес Поставщика контролирующими и надзорными органами предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждении административного производства, привлечении к административной ответственности.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

4.2.3. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта.

4.2.5. Осуществлять иные права, не указанные в тексте Контракта, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

Осуществить проверку Поставщика на соответствие требованиям части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

4.3.2. Обнаружив после приёмки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), известить об этом Поставщика незамедлительно (в самый короткий срок).

4.3.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.

4.3.4. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Товар не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о соответствии поставляемого Товара таким требованиям.

4.3.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований данного пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

4.3.7. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Контрактом.

4.3.8. Информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение Контракта, в том числе об изменении своего адреса и реквизитов.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение остаточного срока годности Товара.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта.

4.4.4. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.

4.4.5. Отказаться от приёмки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.6. Требовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

4.4.7. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение всего остаточного срока годности Товара.

4.4.8. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ.

4.4.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4.11. Осуществлять иные права в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе стандартам и регламентам, действующим на территории Российской Федерации.

5.2. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование предприятия-производителя, юридический адрес изготовителя, наименование Товара, размер тары, дата изготовления, условия и срок хранения.

5.3. Товар поставляется в упаковке изготовителя, не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и быть свободным от прав и претензий третьих лиц.

5.4. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной недеформированной заводской упаковке, с сохранением всех защитных знаков Производителя, которая должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка и маркировка Товара должны содержать все признаки оригинальности, предусмотренные его Производителем.

5.5. Поставка Товара должна осуществляться в упаковке, способной предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка должна быть прочной, сухой. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.

5.6. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

5.7. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты (помятость, надрывы, царапины, отсутствие этикетки, маркировки и т.д.), которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счёт исполнения обязательств по Контракту.

6. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями сертификации, безопасности (санитарными нормами и правилами, государственными стандартами) и другими требованиями, обычно предъявляемым к Товару данного рода, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Наличие недостатков в поставленном Товаре может устанавливаться Заказчиком и/или иными контролирующими органами в течение срока поставки Товара.

6.3. При обнаружении недостатков в Товаре Поставщик в срок, установленный Заказчиком, обязан безвозмездно устранить указанные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. Срок гарантии на Товар соответствует гарантийному сроку, предоставляемому производителем, но не менее 12 месяцев от даты подписания Сторонами Акта приема передачи товара (товарной накладной).

6.5. Гарантийный срок Товара исчисляется в порядке, установленном действующим Гражданским Кодексом Российской Федерации (на основании ст.471 ГК РФ).

6.6. Поставляемый товар должен быть новым Товаром и не был в употреблении; поставляемый по Контракту Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом; по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям Контракта. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации; при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение; транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

6.7. В случае если в течение гарантийного срока, обнаружится, что Товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий Контракта или с иными недостатками, которые делают указанный Товар не пригодными для предусмотренного в Контракте использования и эксплуатации, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

6.8. Если в период гарантийного срока Товара обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в рекламационном акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.9. В случае необходимости замены, переустановки Товара ненадлежащего качества в срок до 5 (пяти) рабочих дней Поставщик обязан произвести замену, переустановку Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар или Товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

6.10. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Заказчик вправе отказаться полностью или частично от Контракта и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения Контракта суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6.11. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом №44–ФЗ, Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.3 Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе за нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных разделом 3 Контракта.

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств по Контракту.

7.6. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

7.7. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов, пени), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1 – 7.3.5 Контракта, после направления в адрес Поставщика уведомления с расчётом суммы неустойки.

7.8. Подписанием настоящего Контракта Поставщик подтверждает свое согласие на оплату по Контракту за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1 – 7.3.5 Контракта. После оплаты по Контракту, в соответствии с условиями настоящего раздела при соответствующем запросе одной из Сторон, Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

7.9. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (штрафов, пеней).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2. - 8.3. Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 1 (одного) месяца, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения Контракта.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,

РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2025 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.

10.3. В установленных подпунктом 3 пункта 10.2. Контракта случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества Товара.

10.4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 3 пункта 10.2. Контракта и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому Поставщиком обязательства исполнены.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

10.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

10.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.12. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами.

10.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.14. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.15. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

10.16. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.

10.17. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она:

- передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку;

- направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте.

- направлена другой Стороне посредством ЭДО;

- иными средствами связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10.18. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к Контракту в письменной форме.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.3. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями, уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1 Неотъемлемой частью Контракта является следующее:

Приложение № 1 Описание объекта закупки;

Приложение № 2 Спецификация.

Приложение № 3 Адреса поставки Товара в помещения ГБПОУ Центр НПМР ЛО.

14. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту№ ЕП-61.2025

от_______________2025 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На поставку моющих средств для нужд ГБПОУ ЦЕНТР НПМР ЛО.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Предмет закупки

1.1.1. Предметом настоящей закупки является поставка моющих средств (далее – Товар) для нужд ГБПОУ Центр НПМР ЛО.

Характеристики Товара указаны в Приложении к Описанию объекта закупки.

1.1.2. Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и работ (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки.

1.1.3. Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ):

20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Мыло туалетное жидкое»

20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– «Мыло туалетное твердое»

20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– «Средства, моющие для туалетов и ванных комнат»

20.41.41.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– «Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях»

20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Средства для мытья посуды».

1.1.4. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.2. Основание для закупки Товара

Основанием для закупки Товара является:

• План-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов ГБПОУ Центр НПМР ЛО.

1.3. Источник финансирования

Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений. Субсидии на выполнение государственного задания. КБК 0705, код вида расходов 244, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов».

1.4. Место, условия и сроки (период) поставки Товара

1.4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в ГБПОУ Центр НПМР ЛО по адресам:

• 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 9;
• 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А;
• 188810, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.26А.

Товар поставляется в рабочее время Заказчика: с понедельника по пятницу (включительно), с 09 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

1.4.2. Срок поставки Товара: с даты заключения Контракта Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

1.4.3. Поставщик не позднее чем за 48 часов до даты поставки Товара уведомляет Заказчика о дате и времени поставки по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, либо путем отправки сообщения по электронной почте. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Доставка Товара, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, подъём на необходимый этаж и помещения (при необходимости) осуществляются за счёт средств и силами Поставщика.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ, ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

2.1. Требования к количеству, качеству Товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

2.1.1. Товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь необходимые сертификаты качества и паспорта (сертификаты) качества и паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам на поставляемый Товар. Поставляемый Поставщиком Товар должен соответствовать необходимым стандартам (ГОСТам, ТУ).

2.1.2. Требования к функциональным, техническим, количественным и качественным характеристикам объекта закупки приведены в Приложении к Описанию объекта закупки, являющимся его неотъемлемой частью.

2.1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим условиям и требованиям, предъявленным к качеству данного вида Товара.

2.1.4. Количество поставляемого Товара должно соответствовать количеству Товара, указанному в «Характеристиках поставляемого Товара», являющихся Приложением к Описанию объекта закупки.

2.1.5. Поставщик не имеет права изменять количество Товара.

2.1.6. Не допускается поставка Товаров, бывших в употреблении или восстановленных. Товар должен быть новым, не должен находиться в залоге или под иным обременением, не должен являться предметом каких-либо иных сделок и споров, ограничивающих право Поставщика на его передачу Заказчику.

Товар должен быть полностью и надлежащим образом оформлен для продажи его на территории Российской Федерации.

2.1.7. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Товар должен соответствовать требованиям законодательства РФ: не должен быть нестандартного качества, пришедшим в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированными или незаконными копиями средств, зарегистрированных в РФ. Ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования являются описательными, возможно применение эквивалента.

Эквивалентность товара определяется по техническим и функциональным характеристикам, указанным в инструкциях по применению и ГОСТ на данный вид Товара.

2.1.8. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать «Характеристикам поставляемого товара», являющихся Приложением к Описанию объекта закупки.

2.1.9. Обоснование использования дополнительного описания товаров, находящихся в КТРУ:

В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ, является общей, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в Описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которая является значимой для Заказчика.

Установленные требования к товару позволяют определить параметры и характеристики товара, в наибольшей степени удовлетворяющие потребности Заказчика.

2.2. Требования к гарантии качества Товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий их качества:

2.2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

2.2.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.2.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности Товара, установленного производителем, с момента подписания Заказчиком документа о приёмке в единой информационной системе (в документах на Товар, предусматривающих срок годности). На товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев от срока, установленного производителем, на момент поставки Товара.

2.2.4. Исчисление срока годности Товара производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (на основании ст.472, 473 ГК РФ).

2.2.5. В случае если в течение срока годности, установленного в Контракте, обнаружится, что Товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий Контракта или с иными недостатками, которые делают указанный Товар не пригодными для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

2.2.6. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества в срок до 5 (пяти) рабочих дней Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар или Товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

2.2.7. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. Требования к таре, упаковке и маркировке Товара

2.3.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе стандартам и регламентам, действующим на территории Российской Федерации.

2.3.2. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование предприятия-производителя, юридический адрес изготовителя, наименование Товара, размер тары, дата изготовления, условия и срок хранения.

2.3.3. Товар поставляется в упаковке изготовителя, не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и быть свободным от прав и претензий третьих лиц.

2.3.4. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной недеформированной заводской упаковке, с сохранением всех защитных знаков Производителя, которая должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка и маркировка Товара должны содержать все признаки оригинальности, предусмотренные его Производителем.

2.3.5. Поставка Товара должна осуществляться в упаковке, способной предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка должна быть прочной, сухой. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.

2.3.6. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

2.3.7. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты (помятость, надрывы, царапины, отсутствие этикетки, маркировки и т.д.), которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счёт исполнения обязательств по Контракту.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Описанию объекта закупки

Характеристики поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

* В Описание объекта закупки включена дополнительная информация в части характеристик закупаемого товара.

Обоснование: В силу статьи 6 Закона к числу основных принципов контрактной системы относятся принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд (необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд) и принцип эффективности осуществления закупки (эффективного использования источников финансирования), которые должны соблюдаться Заказчиком наряду с иными требованиями Закона. В соответствии с пунктом 5.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017г. № 145, заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона, которые не предусмотрены в позиции каталога.

При формировании Описания объекта закупки Заказчик исходит из собственных нужд, практики применения товара и руководствуется приоритетом жизни и здоровья граждан. Описание товара, предусмотренное позицией КТРУ, не в полной мере отражает характеристики поставляемого товара. Включение дополнительных показателей необходимо для идентификации поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту№ ЕП-61.2025

от ____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(заполняется на основании оферты)

на поставку бумажных полотенец и туалетной бумаги для нужд ГБПОУ Центр НПМР ЛО

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ______ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____ (____) / НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту№ ЕП-61.2025

от ____________________

Адреса поставки Товара в помещения ГБПОУ Центр НПМР ЛО по адресам:

• 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 9:

- Посмотреть таблицу с данными

• 188810, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.26А:

- Посмотреть таблицу с данными

• 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А:

- Посмотреть таблицу с данными