Тендер - Поставка моющих и хозяйственных товаров №301019796

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_контракта_моющие_средства_и_хоз.товары

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____________

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Сланцы Ленинградская область ___________2025 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» (МДОУ «Сланцевский детский сад №7») от имени муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заведующего Шатохиной Натальи Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________________, действующей на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Основанием для заключения настоящего контракта является п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44--ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
• Продавец обязуется передать в собственность Покупателю моющие средства и хозяйственные товары (далее по тексту - «Товар»), согласно Спецификации (Приложение 1) к настоящему контракту, в соответствии с условиями настоящего контракта, а Покупатель обязуется принять и оплатить его, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

1.3. Срок передачи товара: со дня заключения контракта до 20 июня 2025г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

• Цена настоящего Контракта составляет: _________ (_____________________) рублей __ копеек, (в том числе НДС __________ руб./без НДС)
• Цена Контракта включает в себя стоимость товара, упаковки и другие обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Продавца, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего контракта. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта. Источник финансирования — бюджет муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
• Покупатель производит оплату по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной, на основании выставленного Продавцом счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
• Оплата по контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Продавца, указанный в пункте 12 настоящего контракта. При этом обязанности Покупателя в части оплаты по контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета Покупателя.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Покупатель обязуется:

3.1.1.Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.2.Своевременно предоставлять Продавцу необходимую для выполнения обязательств информацию.

3.1.3. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Товара уведомить Продавца о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

3.2. Продавец обязуется:

3.2.1. Передать Покупателю Товар в порядке и на условиях настоящего контракта.

3.2.2. Передать Товар, являющийся собственностью Продавца, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т. п.

3.2.3. Передать Товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.4. Одновременно с Товаром передать принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством.

3.2.5. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) Товара, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением из-за наступления обстоятельств, являющихся гарантийными случаями, в 10-дневный срок со дня получения письменного обращения Покупателя. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков Продавец обязан в 15-дневный срок со дня обращения заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества.

3.3. Покупатель вправе:

3.3.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества товаров или Контракта.

3.3.2. При передаче Продавцом Товара ненадлежащего качества, если Продавец не заменит Товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в 7-дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в 10-дневный срок.

3.3.3. В случае существенного нарушения Продавцом требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям контракта;

- обратиться в суд с иском о расторжении контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

3.3.4. В случае передачи некомплектного Товара по своему выбору потребовать от Продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Товара в 7-дневный срок со дня получения Продавцом указанного требования.

Если Продавец в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

- обратиться в суд с иском о расторжении контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

3.3.5. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Продавца затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из контракта или характера Товара, либо вместо предъявления Продавцу требований, указанных в настоящем пункте контракта, предъявить к Продавцу требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества, предусмотренные п. 3.3.3 контракта.

3.4. Продавец вправе:

3.4.1. Потребовать оплаты Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Доставка Товара и погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и средствами Покупателя по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 20а

4.2. Передаваемый товар должен иметь маркировку с указанием изделия. Товар должен иметь упаковку, обеспечивающую сохранность товара и его внешнего вида при транспортировке и хранении.

4.3. Приемка поставленного товара по настоящему контракту на соответствие его требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется приемочной комиссией Покупателя на основании товарной накладной.

4.4. После поставки товара Продавец обязан представить финансовые документы (счет-фактура, счет), подписанную сторонами товарную накладную в 2-х экземплярах.

4.5. Для проверки поставленного товара, в части его соответствия условиям и требованиям контракта приемочная комиссия Покупателя проводит экспертизу. По результатам экспертизы составляется заключение о приемке товара.

4.5.1. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются выявленные нарушения.

4.5.2. В случае выявленных нарушений, препятствующих приемки товара, Покупатель направляет Продавцу мотивированный отказ от приемки товара с указанием недостатков, допущенных Продавцом, предложений об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Исполнителем.

4.5.3. Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при приемке товара, осуществляется в срок, установленный Покупателем, и за счет Продавца.

4.6. Товарная накладная подписывается после устранения замечаний, указанных в документе о проведенной экспертизе.

4.7. Датой приемки товара по Контракту считается день подписания Сторонами (их представителями - уполномоченными на то лицами) товарной накладной.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено сертификатами качества, удостоверяющими, что Товар произведен в соответствии с государственными стандартами качества, установленными нормативными актами РФ.

5.2. Покупатель в момент приема Товара производит (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) экспертизу поставляемого Товара с целью определить соответствие отгружаемого Товара Товару, указанному в товарной накладной.

5.3. Качество поставляемого Товара гарантируется Продавцом.

5.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается с момента подписания товарной накладной.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Неустойка по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.3. Ответственность Покупателя:

6.3.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, Продавец вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных в контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере 5% от цены Контракта. Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, продавцом (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, продавцом (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения продавцом (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

6.4. Ответственность Продавца:

6.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Продавцом обязательств, предусмотренных контрактом, Продавец обязуется выплатить Покупателю пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Продавцом обязательства, предусмотренного в контракте, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Продавцом обязательств, предусмотренных в Контракте.

6.4.2. За ненадлежащее исполнение Продавцом обязательств, предусмотренных в контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Продавец обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 5% от цены контракта.

Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Продавцом обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, продавцом (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, продавцом (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения продавцом (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

6.5. В случае нарушения сроков поставки Товара Продавцом, Покупатель вправе задержать оплату поставленного Товара до момента зачисления суммы пени на счѐт Покупателя.

6.6. В случае невыполнения Продавцом требования Покупателя устранить выявленные недостатки в течение указанного Покупателем срока, Покупатель вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи в установленном законом порядке Покупателю - несет Продавец.

6.8. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая

из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением

соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

8.3. К отношениям Сторон по настоящему контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Не допускается перемена Продавца, за исключением случая, если новый Продавец является правопреемником Продавца по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

10.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в

связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, один – Продавцу, второй – Покупателю.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к муниципальному контракту №____________

от ____________2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров для нужд МДОУ «Сланцевский детский сад №7»

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _________ (_____________________) рублей __ копеек, (в том числе НДС __________ руб./без НДС)

- Посмотреть таблицу с данными