Тендер - Поставка моющих и хозяйственных товаров №268318912

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_10.02-24.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):664001, г. Иркутск, ул. Радищева, 5
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.03.2024 по 20.03.2024Место предоставления документации:в соответствии с извещением запроса котировокПорядок предоставления документации:в соответствии с извещением запроса котировокОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении закупки

на поставку моющих и хозяйственных товаров

путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

№ 10/02-24

Иркутск, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Приложения:

Приложение 1. Техническое задание

Приложение 2. Расчет начальной (максимальной) цены договора

Приложение 3. Проект договора

Приложение 4. Заявка участника

Раздел 1.

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

№ 10/02-24

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих и хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Извещению о проведении закупки

№ 10/02-24

ПРОЕКТ

Договор № 10/02-24

на поставку моющих и хозяйственных товаров

г. Иркутск «___» _____________ 2024г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 9 (ОГАУЗ «ИГКБ №9»), в лице главного врача Пчела Лидии Петровны, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ____________________________________________________, в лице ________________________________ действующей на основании ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые – «Стороны», на основании Федерального закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, результатов определения Поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол №___________ от _________ 2024 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить моющие и хозяйственные товары (далее - Товар) по наименованиям, количеству и ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, новым, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет ____________(прописью) рублей.

без НДС. НДС не предусмотрен на основании _____________________.

с НДС, в том числе НДС - ____% (____ процентов), ____ (____) рублей (далее - цена Договора).

Цена договора включает в себя стоимость Товара, НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки до склада Заказчика, расходы на погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и другие затраты, предусмотренные Договором), является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, то есть является конечной.

2.2. Оплата производится по факту получения Товара на основании счета в течение 7 (семи) рабочих дней со дня надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора по соглашению Сторон.

2.4. В случае если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное настоящим Договором количество Товара не более чем на десять процентов, то при этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара определяется как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

• Поставляемый товар должен быть новым товаром - не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не должен иметь повреждений.
• Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации (системе сертификации ГОСТ).
• Качество товара должно соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям и подтверждается необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара.
• Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки.
• Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида.
• Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара.
• Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева, д. 5.

4.2. Тара и упаковка возврату не подлежат.

4.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика партиями по заявкам Заказчика с момента подписания договора по 31.12.2024 г. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи такой заявки.

4.4. Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения товара производит приемку Товара по качеству, подписывает документы о приемке на товар или направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания документов о приемке на товар. При этом Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором указывается количество товаров ненадлежащего качества, основные недостатки, обнаруженные при приемке. В случае выявления недостатков товара Поставщик обязуется осуществить замену некачественного товара в течении 5 (пяти) дней. Заказчик, отказывает в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора. Допускается приемка поставленного товара в случае выявления несоответствия этих товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров и устранено поставщиком.

4.5. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

4.6. По окончании приемки товара Стороны составляют акт приема-передачи товара и подписывают его. Подписание Заказчиком акта приема-передачи товара означает проведение проверки, предусмотренной п. 4.4. настоящего Договора в полном объеме.

4.7.Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком акта приема-передачи товара лежит на Поставщике.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Товар согласно Спецификации ((Приложение №1 к настоящему Договору), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, с приложением документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, а также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п. 4.3. настоящего Договора.

5.1.2. В случае обнаружения недостатков Товара в процессе приемки Товара устранить недостатки в порядке и сроки, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора.

5.1.3. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее испол­нение настоящего Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042) и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, 00 копеек.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также за исключением случая, предусмотренного п. 6.9 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 и составляет 10 % цены настоящего Договора, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 и составляет 1000 рублей 00 копеек, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны

6.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответст­венности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.13. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.14. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), убытков, предусмотренных в настоящем разделе настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

6.15. В случае возникновения у Поставщика предусмотренных разделом 6 настоящего Договора обязательств по уплате неустойки (штрафов, пеней) в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию. При этом Поставщик поручает Заказчику произвести уплату указанной неустойки (штрафов, пеней) в счет цены настоящего Договора. В этом случае оплата за поставленный Товар по настоящему Договору осуществляется путем выплаты Поставщику суммы денежных средств, уменьшенной на сумму (штрафов, пеней) на основании двустороннего акта или претензии (с отметкой Поставщика на данной претензии о согласии с изложенными в ней требованиями), в которых указывается в том числе сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора, размер и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения неустойки (штрафа, пени) и итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по настоящему Договору. Заказчик направляет в адрес Поставщика указанный акт или претензию, подписанные со своей стороны, в 2 экземплярах, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи Товара.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Иркутской области.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1 Не установлено.

В случае если по результатам запроса котировок в электронной форме цена договора, предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в Извещении.

Надлежащее исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору обеспечивается в форме безотзывной независимой гарантии либо внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика по реквизитам: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИГКБ № 9», л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 код дохода 510) Отделение Иркутск Банка России //УФК по Иркутской области, г. Иркутск БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьбанковский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькод субсидии▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КФО 3.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения № закупки в ЕИС______________

8.2. Размер обеспечения исполнения договора составляет ____________ руб. (______________) рублей ---- копейки. Срок действия данного обеспечения должен распространяться на период с даты заключения Договора до окончания срока действия Договора.

8.3. Обязательства Поставщика по настоящему Договору должны быть обеспечены в течение срока действия настоящего Договора, предусмотренного п. 10.1 настоящего Договора.

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия настоящего Договора, предусмотренный п. 10.1 настоящего Договора, не менее чем на один месяц. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления срока, предусмотренного настоящим пунктом Договора, в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. По настоящему Договору должно быть обеспечено выполнение всех обязательств Поставщика, а также обязательств по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.5. Способ обеспечения исполнения настоящего Договора определяется Поставщиком самостоятельно. В случае, если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора выбрана безотзывная независимая гарантия, данная независимая гарантия должна соответствовать требованиям ст.ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации, ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора на тех же условиях, которые указаны в настоящем разделе данного Договора.

8.7. В случае, если надлежащее исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору обеспечивается внесением денежных средств, то после исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня окончания срока обеспечения исполнения обязательств, предусмотренного п. 8.3. настоящего Договора, на основании письменного заявления Поставщика о возврате денежных средств.

8.8. Обеспечение исполнения договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.9. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.

9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Договора и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. При этом срок действия настоящего Договора включает в себя: срок поставки Товара, предусмотренный п. 4.3. настоящего Договора, срок приемки Товара, предусмотренный п. 4.4.-4.6. настоящего Договора, срок оплаты Товара, предусмотренный п. 2.2. настоящего Договора.

10.2. При исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается, за исключением изменения настоящего Договора по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных в п.12.1 настоящего Договора и действующим законодательством РФ. Изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1 При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2 При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком имеет право увеличить предусмотренные Договором количество Товара, не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные Договором количество поставляемого Товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

12.2 По согласованию сторон допускается увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки с которым заключен договор, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника, на количество товара, указанное в документации о конкурентной закупке.

12.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

12.3.1. Отказа поставщика передать заказчику Товар или принадлежности к нему.

12.3.2. Существенного нарушения поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков.

12.3.3. Невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара.

12.3.4. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров.

12.3.5. Если Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с гражданским законодательством:

12.4.1. Поставке товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

12.4.2. Неоднократном нарушении Поставщиком сроков поставки товара.

12.5. Если выявлены нарушения со стороны Поставщика, Заказчик вправе принять решение о расторжении Договора в одностороннем порядке.

12.6. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем расторжении Договора заказчик размещает его в ЕИС и направляет поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

12.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.8. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

12.9. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 12.8 настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

12.10. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа подписанного цифровыми электронными подписями Сторон на электронной площадке.

12.11. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение № 1).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № 10/02-24

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Извещению о проведении закупки № 10/02-24

Форма Заявки

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику:

ОГАУЗ «ИГКБ № 9»

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку моющих и хозяйственных товаров

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и на поставку моющих и хозяйственных товаров принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия, (полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки физического лица)в лице (должность, ФИО), действующего на основании (Устава, доверенности №_от __)выражает согласие на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении конкурентной закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры и предлагает заключить Договор на поставку моющих и хозяйственных товаров на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора, являющимися неотъемлемыми приложениями к извещению на общую сумму _________ (_______________________) руб. __коп., в том числе НДС _________________________ (__________________) руб. __коп.

Настоящей заявкой подтверждаем свое соответствие требованиям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме:

1) непроведение ликвидации участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9) отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Анкета участника запроса котировок цен:

- Посмотреть таблицу с данными

Описание поставляемого товара и ценовое предложение:

- Посмотреть таблицу с данными

Подача заявки является для (наименование участника закупки) принятием (акцептом) всех условий ОГАУЗ «ИГКБ № 9», в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией условиях.

Дата заполнения: «_______» _______________20__ г.

Подпись участника размещения заказа: подписано ЭЦП

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.