Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №320020513

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
ПРОЕКТ_МК_моющие_и_чистящие

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

г. Казань «___» ________ 2025г.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Казани «Объединение молодежных (подростковых) клубов по месту жительства «Подросток», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Согриной Е.И., действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________ в лице _________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №___________ от ____________г.) ИКЗ:______________________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в собственность товар в количестве, качестве, ассортименте в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к Контракту), которая является неотъемлемой часть настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и своевременно оплатить за них установленную Контрактом стоимость товара.
1.2. Количество, ассортимент, характеристики, место, цена, информация о стране происхождения товара, а также срок поставки Товара определяются в согласованном Сторонами описании объекта закупки, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость поставляемого товара по настоящему контракту составляет: ____________ (____________________________) рублей ____ копеек, с НДС, НДС не облагается.
2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется в рублях.
2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания (товарной накладной) универсального передаточного документа.
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.6. Источник финансирования: бюджет муниципального образования г. Казани.

КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА (упаковка и маркировка).
3.1. Поставщик гарантирует поставку качественного товара и в обусловленные настоящим контрактом срок.
3.2. Товар поставляется новым, ранее неиспользованным, не имеющим дефектов и повреждений, отвечающим требованиям государственных стандартов и соответствующим обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством РФ.
3.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара международным стандартам и обеспечить возможность количественного учета поставленного товара.
3.4. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке.
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.
3.5. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию и документы, связанные с поставкой товара по настоящему контракту.
3.6. Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара должны полностью соответствовать Спецификации (Приложение к контракту).

МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, АССОРТИМЕНТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу поставки согласно п.4.6. настоящего контракта. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика. С даты заключения контракта по 25.12.2025 г.
4.1.1. Досрочная поставка товара допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки товара Заказчик обязуется принять товар и подписать Товарную накладную или универсального передаточного документа в порядке, установленном Контрактом.
4.2. Периодичность поставки — однократно.
4.3. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме, указанном в описании объекта закупки. Поставка включает в себя доставку, разгрузку и монтаж Товара.
4.4. Товар доставляется в заводской упаковке, без механических, химических и прочих повреждений.
4.5. Поставляемый Товар должны быть новым Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
4.6. Товар передается Поставщиком Заказчику по адресу: РТ, г. Казань, ул. Туристическая 68б.
4.7. Поставщик обязан предоставить Заказчику фотоотчет (в цветном варианте) выполнения работ, услуг, поставки товара, (продукции). Фотографии делаются с возможностью идентификации вида, типа и определения количества Товара, (продукции), отображения процессов проделанной работы, оказанной услуги.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении своих обязательств по оплате Заказчик обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Продукции за каждый день просрочки.
5.3. В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.
7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.
7.3. При наступлении указанных в пункте 7.1. - 7.2. обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года включительно.
8.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта, а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Контракта.
8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, регламентируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Настоящий Контракт подписывается в форме электронного документа с использованием усиленной электронной подписи. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Заказчику, второй - находятся у Поставщика.

ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Спецификация (Приложение №1).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Муниципальному контракту

№___________ от ___________г.

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

Заказчик: ________________ Поставщик: _________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными