Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» на основании п. 4. ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Предмет Контракта
По настоящему Контракту Поставщик обязуется осуществить поставку товара для нужд Заказчика (далее – Товар) в сроки и на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с Контрактом.
Точное наименование, количество и цена Товара указаны в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Передача Товара Заказчику осуществляется Поставщиком на основании товарно-транспортной накладной и счета (счета – фактуры).
Цена настоящего Контракта определяется по предложению Поставщика, и составляет ___________ , без НДС.
Цена Контракта является твердой, не подлежит изменению в ходе его исполнения и включает в себя: стоимость Товара, упаковки, расходы на доставку, погрузку, разгрузку, уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при выполнении обязательств Контракта.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.
Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной. Аванс не предусмотрен.
Валютой платежа является российский рубль.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с расчетного счета Заказчика.
Источник финансирования: средства бюджетного учреждения на 5 год.
Сроки, условия и место поставки Товара
Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.
Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика или транспортом третьих лиц за счет средств Поставщика в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность при транспортировке, соответствовать ГОСТ и другим требованиям, установленным в Российской Федерации к упаковке данного вида Товара. Товар, получивший при транспортировке повреждения, вследствие использования ненадлежащей упаковки считается не поставленным.
Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику (подписанию представителями Поставщика и Заказчика товарно-транспортной накладной).
Точная дата поставки Товара согласовывается с Заказчиком не менее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты оказания услуг.
Датой перехода права собственности на Товар считается дата его приёмки Заказчиком и подписания Сторонами товарно-транспортной накладной.
Место поставки Товара: .
Права и обязанности Сторон
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара, собственными силами и средствами, с соблюдением общих требований к поставляемому Товару, согласно условиям Контракта и Спецификации, по месту поставки, определенному в п. 3.6. Контракта.
Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен быть безопасным, отвечать санитарным нормам, согласно действующим сертификатам соответствия и санитарно-эпидемиологическим заключениям.
Предоставить при поставке Товара Заказчику сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, товарно-транспортную накладную, счет (счет-фактуру), и иные документы, относящиеся к поставляемому Товару.
Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
Участвовать в процедуре приемки Товара в соответствии с разделом 6 Контракта.
Гарантировать, что Товар принадлежит Поставщику, не обременен правами и претензиями третьих лиц, не состоит под запрещением или арестом.
Восполнить недопоставленное количество товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика. Товар ненадлежащего качества считается недопоставленным.
По требованию Заказчика заменить товар ненадлежащего качества на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта, либо забрать товар ненадлежащего качества и в течение 15 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика вернуть денежные средства, полученные в счет платы данного Товара.
Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, службой технической поддержки производителя.
Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на поставку Товара.
Выполнять в полном объеме свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Поставщик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.
Поставщик вправе:
По согласованию с Заказчиком осуществить поставку Товара досрочно.
Требовать своевременной оплаты за поставленного Товар.
Заказчик обязан
Создавать Поставщику необходимые условия для поставки Товара.
Осуществлять контроль за ходом исполнения условий контракта.
Принять Товар, проверить его наименование, количество, ассортимент согласно Спецификации, в соответствии с разделом 6 Контракта.
Осуществлять оплату Товара в размере и в сроки, предусмотренные Контрактом.
Заказчик вправе:
Требовать предоставления информации, касающейся вопросов поставки Товара.
Проверять ход и качество поставки Товара, в том числе на предмет соответствия количеству, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте.
Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.
Задержать оплату по Контракту на срок соразмерно сроку устранения Поставщиком недостатков Товара, выявленных Заказчиком после приемки, при этом Заказчик не считается нарушившим обязательства по оплате, а Поставщик не вправе требовать уплаты процентов.
Условия о качестве
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими нормами и стандартами (ГОСТ СанПиН), утвержденными на данный вид товара и действующими на момент подписания Контракта. Случаи использования в документации при описании объекта закупки не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии обусловлены невозможностью в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Качество поставляемого товара и сроки реализации должны соответствовать требованиям Федерального Закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», требованиям ГОСТов, ТУ, утвержденных для данного вида товара. При поставке товара предоставляются документы, подтверждающие происхождение товара, качество и безопасность; маркировочный ярлык (этикетка) на каждое тарное место.
При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка отвечает требованиям ГОСТов, СанПиН, ТУ.
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
Поставляемый по настоящему Контракту товар должен находиться в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому оборудованию, используемому для производственных, коммерческих и иных целей в соответствии с его конструктивным назначением.
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении), выпущенным не ранее 2022 года, должен иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.
Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению он не представлял опасности для жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивал отсутствие риска: обусловленного конструкцией Товара; обусловленного применяемыми материалами; связанного с использованием Товара, который невозможно исключить при изменении конструкции Товара без изменения его функции и основных характеристик, замене материала
Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
Порядок приёмки Товара
Приемку Товара осуществляет представитель Заказчика, который несет ответственность за приемку Товара, достоверность сведений, отражаемых в документе, подтверждающем приемку.
Представитель Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента передачи товара Поставщиком осуществляет приемку товара, проверяет соответствие наименований, количества, ассортимента, комплектации и качества поставленного товара требованиям Контракта и подписывает товарно-транспортную накладную либо осуществляет действия в соответствии с пунктом 6.3. Контракта.
В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Контракта, Заказчик в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.
После устранения недостатков приемка Товара осуществляется повторно.
Гарантийные обязательства
Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего контракта, изложенным в показателях качества Спецификации.
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Поставщик гарантирует, что поставляемое Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием характеристиками при штатном использовании поставленного Товара.
Гарантия Поставщика на Товар предоставляется в полном объеме на весь срок с момента подписания товарно-транспортной накладной, но не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром.
Гарантии включают в себя исправление любых недостатков Товара, которые не вызваны неправильной эксплуатацией Товара. В период гарантийного срока Поставщик обязуется производить устранение недостатков Товара за свой счет, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Наличие недостатков, сроки их устранения или замены фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.
При установлении нарушений по качеству Товара после оплаты Заказчик вправе предъявить требование к Поставщику о возврате уплаченной за Товар денежной суммы или потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товар, соответствующего качества.
Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.
Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 5 календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.
Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.
При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика.
В случае замены или исправления дефектного Товара, гарантийный срок на Товар продлевается на весь срок, во время которого Товар не мог быть использован Заказчиком.
Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80% установленного срока.
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по Контракту. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет _______ рубль ________ копеек. 1
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек. 2
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек. 3
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях.
Действие непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Контракту за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, т е. обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара как следствия природного явления, наводнения, землетрясений, диверсии, забастовок, военных действий, правительственных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Контрактных обязательств.
Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту сдвигается при наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. наставшего Контракта, на время, в течение которого последние будут иметь место.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Контракту, должна немедленно, не позднее 14 дней с момента их наступления в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 14 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для оправдания.
Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего Контракта, будут длиться более трех месяцев, то каждая сторона вправе требовать расторжение Контракта.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней, с даты направления письменного уведомления.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Срок действия Контракта
Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31 декабря 2025г.
Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения Сторонами взятых на себя по Контракту обязательств, в том числе гарантийных обязательств.
Порядок изменения и расторжения Контракта
12.1. Любые изменения и дополнения к Контракту в случае, когда такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской Федерации и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в виде приложений к Контракту, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
12.3. Стороны могут отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, определенном ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ.
Прочие условия
Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Контракта, разрешаются путем переговоров в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения спора. В случае не достижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
^ В соответствии с Правилами определения размера штрафа, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за ненадлежащее исполнение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей
^ В соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
^ В соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта
