Тендер - поставка моющих и чистящих средств №296605921

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

договор_образец_по_факту_поставки

Договор поcтавки

№

г. Санкт-Петербург «_____» ___________ 2025 г.

АО «Адмиралтейские верфи», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице начальника АХО Черкашина А.В., действующего на основании доверенности № 83/1 от 20.12.2024 г., с одной стороны, и _____________, действующий на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю производимые им товары (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить их на условиях Договора, в соответствии со Спецификацией №1, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение №1 к Договору).
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения Договора Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.

Цена и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость Товара составляет _________ (____________) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% =___________ руб.

2.2. Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Покупателем Товара на основании счета, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной УПД).

2.3. Все расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств. Покупатель перечисляет денежные средства в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Продавца. При этом обязанности Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Покупателя с расчетного счета Покупателя.

3. Качество и комплектность Товара.

3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям _____________.

4. Сроки и порядок поставки.

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок, указанный в Спецификации №1 к Договору.

4.2. Условия поставки Товара согласованны Сторонами в Спецификации №1 к Договору.

4.3. Одновременно с Товаром Поставщик передает Покупателю следующие документы:

-счет, счет-фактуру, ТН/УПД.

5. Порядок приемки Товара. Гарантийные обязательства.

5.1. Приемка Товара по качеству и комплектности производится на складе Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней для одногороднего Поставщика и в течение 20 (двадцати) календарных дней для иногороднего Поставщика с момента поступления Товара на склад. В случае обнаружения недостатков Покупатель не позднее 10 (десяти) рабочих дней уведомляет о выявленных недостатках Товара с указанием срока устранения недостатков. В случае не устранения Поставщиком недостатков в установленный срок Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и взыскать убытки.

6. Ответственность сторон.

6.1. Ответственность Поставщика:

6.1.1. В случае нарушения сроков поставки Товара либо ее части, в том числе по причине устранения недостатков, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,05 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

6.1.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и взыскать убытки.

6.1.3. Если товар относится к категории прослеживаемых, Поставщик обязан указывать в сопроводительных документах соответствующие коды ТНВЭД ЕАЭС или ОКПД2, в счет – фактурах (в том числе корректировочных) - страну происхождения товара, регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, а также количество товара, подлежащего прослеживаемости (в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости). Счета-фактуры выставляются в электронном виде через оператора ЭДО «Контур-Диадок». В случае предоставления недостоверной информации по прослеживаемым товарам Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десяти тысяч) рублей.

6.2. Ответственность Покупателя:

6.2.1. В случае несвоевременной оплаты Покупателем окончательного платежа за поставленный Товар либо его части, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.2.2. В случае нарушения Покупателем срока перечисления авансового платежа срок поставки может быть перенесен Поставщиком на соответствующее количество дней просрочки с обязательным уведомлением Покупателя о новой дате поставки.

6.2.3 На авансовые платежи штрафные санкции за просрочку оплаты не начисляются и не уплачиваются.

7. Разрешение споров.

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным, срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента получения стороной.

7.2. Стороны договорились, что все споры, возникшие между ними, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. Защита государственной тайны и конфиденциальной информации.

8.1. В ходе исполнения Договора Стороны обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации о защите государственной тайны, а также берут на себя обязательства по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе исполнения договора, так и по его завершению, в том числе при досрочном расторжении договора.

8.2 Стороны берут на себя взаимные обязательства по обеспечению конфиденциальности сведений, касающихся предмета, стоимости Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

8.3. Конфиденциальными по Договору Стороны признают сведения (информацию), касающиеся срока исполнения Договора, цену Договора, а также сведения, которые каждой из Сторон признаются коммерческой тайной.

8.4. Сведения, признанные конфиденциальными, предназначаются исключительно для Сторон и не могут передаваться (опубликовываться, разглашаться) третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц в части или полностью без согласия Сторон.

8.5. В случае разглашения указанных сведений Сторона, виновная в их разглашении, возмещает другой Стороне понесенные в связи с этим убытки.

9. Антикоррупционная оговорка.

9.1 При исполнении своих обязательств по договору стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

9.2 При исполнении своих обязательств по договору стороны, их представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть иные неправомерные цели.

9.3 К коррупционным правонарушениям в целях договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, бизнеса или третьих лиц.

9.4. Каждая из Сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом представителей другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, кредитов, подарков, имущественных прав, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг), предоставления иных материальных благ и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими представителя стороны в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

9.5. Под действиями представителя, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение соответствующих процедур;

- иные действия, как выполняемые представителем в рамках своих должностных обязанностей или полномочий, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами, так и прямо противоречащие интересам доверителя.

9.6. В случае возникновения у стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты и вправе не исполнять обязательства по договору до получения подтверждения от другой стороны, что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой стороной в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.

9.7. Сторона при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящего раздела вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

9.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным фактам нарушения антикоррупционных условий с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10. Налоговая оговорка.

10.1. Подписывая настоящий договор, Поставщик заверяет и гарантирует АО «Адмиралтейские верфи» следующее:

- Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- все операции Поставщика по покупке, продаже товара полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

- Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный в составе цены товара (за исключением документально подтвержденных случаев применения Поставщиком льготной системы налогообложения);

- Поставщик предоставит полностью соответствующее действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа товара по договору (включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты и т.д.);

- все обязательства по договору Поставщик выполняет самостоятельно, в случае привлечения третьих лиц Поставщик заключит с ними гражданско-правовые договоры, которые обязуется предоставлять по требованию АО «Адмиралтейские верфи» или налоговых органов, и уплатит все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги.

10.2. Лицо, подписавшее настоящий договор от имени Поставщика, на дату подписания договора имеет все необходимые для этого полномочия и занимает должность, указанную по тексту договора.

10.3. В случае недостоверности указанных в пункте 15.1 договора заверений и гарантий, Поставщик обязуется возместить убытки АО «Адмиралтейские верфи» в размере:

- сумм, уплаченных АО «Адмиралтейские верфи» в бюджет вследствие добровольного отказа от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком, вследствие нарушения Поставщиком предоставленных в рамках договора заверений и гарантий, на основании рекомендаций налоговых органов;

- сумм, возмещенных АО «Адмиралтейские верфи» иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар АО «Адмиралтейские верфи», уплаченных ими в бюджет на основании решений налоговых органов об уплате, вследствие нарушения Поставщиком предоставленных в рамках договора заверений и гарантий;

- сумм, уплаченных Поставщиком в бюджет на основании решений налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара, решений об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, уплаченных АО «Адмиралтейские верфи» в бюджет на основании решений налоговых органов о доначислении налога на прибыль, решений об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного налога на прибыль в связи с отказом налогового органа принять к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу для налога на прибыль, стоимость товара по договору.

10.4. Стороны обязуются соблюдать требования налогового законодательства Российской Федерации, надлежащим образом оплачивать за свой счет все налоги и сборы, возникающие в рамках исполнения настоящего договора с периодическим предоставлением в налоговые органы предусмотренной законом отчетности (деклараций).

11. Заверения и гарантии Поставщика.

11.1. Подписывая настоящий договор, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ, Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

- Поставщик является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом, действующим по законодательству Российской Федерации;

- у Поставщика отсутствуют какие-либо правовые и иные препятствия для заключения и исполнения настоящего договора;

- исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по адресу регистрации, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

- у Поставщика отсутствуют признаки банкротства, исполнение настоящего договора не влечет рисков их появления;

- Поставщик располагает всеми необходимыми материальными и трудовыми ресурсами для исполнения договора, а также согласиями, одобрениями и разрешениями, получение которых требуется в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами Поставщика;

- Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия АО «Адмиралтейские верфи».

12. Заключительные положения.

12.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами.

12.2. Изменение Договора допускается исключительно путем составления дополнительного соглашения, подписываемого руководителями или уполномоченными лицами на основании доверенности.

12.3. Копии договора, дополнительных соглашений к нему, полученные посредством факсимильной связи или с использованием электронной почты, имеют законную силу и обязательны для исполнения Сторонами до обмена их оригиналами. В случае расхождения условий договора, согласованных Сторонами в факсимильной версии, в том числе и в датах подписания его Сторонами, с условиями в оригинале Договора, заменяющего факсимильный вариант Договора, Сторонами признаются действующими условия факсимильной версии Договора.

12.4. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Список приложений.

13.1. Приложение № 1 – Спецификация №1

14. Адреса и реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

15. Подписи сторон

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

начальник АХО

АО «Адмиралтейские верфи»

_____________ ______________ А.В. Черкашин

«____»_____________2025 г. «____»_________________2025 г.