Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №270952748

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ярославская облМесто поставки (адрес):Ярославская область г.Гаврилов-Ям ул.Северная д.5Д
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.04.2024 по 25.04.2024Место предоставления документации:Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям ул.Кирова д.6 Административно-хозяйственный корпус, второй этаж. http://223etp.zakazrf.ru/ Порядок предоставления документации:В соответствии с извещениемОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Не взимается Проект_договора_моющие_2024

Приложение №4 к извещению

о проведении запроса котировок

Проект Договора

ДОГОВОР №

на поставку моющих и чистящих средств

г.Гаврилов-Ям Ярославская область «___» _______________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петровой Ольги Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением «О закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол рассмотрения и оценки заявок от «______»_______2024 г. № ________________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка моющих и чистящих средств (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, а Заказчик принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Наименование, характеристики, цену и количество поставляемого Товара Стороны согласовали в Спецификации.

1.4. Товар должен соответствовать условиям, установленным настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет __________________________ (______________) руб. __ коп., в том числе НДС/НДС не облагается (указывается при необходимости).

2.2. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора, за исключением ее изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

2) При уменьшении потребности Заказчика в Товарах, на поставку которых заключен Договор. В данном случае Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.

3) При увеличении потребности Заказчика в Товарах на поставку, которых заключен Договор, но не более двадцати процентов предусмотренного таким Договором количества.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на маркировку и упаковку, погрузочно-разгрузочные и транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.4. Оплата производится по безналичной форме расчетов в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта поставки товара (далее – Акт) (Приложение № 2 к договору). Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. В случае если Договор будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя подлежащая уплате такому лицу сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: с даты заключения Договора по 31.05.2024 года.

3.2. Место доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям ул.Северная д.5Д (склад Заказчика).

3.3. Поставка Товара осуществляется одной партией с 8.00 часов до 15.00 часов в рабочие дни.

3.4. Транспортировка, погрузка-разгрузка и размещение Товара (на склад Заказчика) осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями хранения и транспортировки поставляемых Товаров.

3.5. Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающих требованиям действующего законодательства, ГОСТами, установленными для соответствующего вида Товара и условиям Договора. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

3.6. Качество поставляемого Товара должно соответствовать качественным характеристикам Товара, указанным в спецификации.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Качество Товара должно соответствовать действующему законодательству в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

Остаточный срок годности на Товар на момент передачи его Поставщиком Заказчику от срока годности, установленного производителем на данный вид Товара, должен составлять не менее 80%, если такой установлен.

4. ПОСТАВКА, ПЕРЕДАЧА И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен полностью соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к Договору).

4.2. Поставщик осуществляет доставку до Заказчика Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Поставщик вместе с Товаром передает подписанную со своей Стороны Товарную накладную Заказчику. Момент перехода права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику определяется датой подписания Товарной накладной Заказчиком.

4.4. При получении Товара Заказчик делает отметку и расписывается в Товарной накладной с указанием даты. Один экземпляр подписанной Товарной накладной остается у Заказчика, а второй возвращается Поставщику путем вручения его представителю, экспедитору (водителю) или иному сопровождающему Товар лицу. Товарная накладная подтверждает вручение Товара Заказчику, но не свидетельствует о приемке им Товара без замечаний.

4.5. Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

4.6. Приемка Товара по качеству и количеству производится не позднее 10 (десяти) дней с даты поставки Товара.

4.7. В случае выявления в ходе приемки расхождений по количеству Товара (не соответствует заявке), Заказчик делает отметку на Товарной накладной о наличии расхождений по количеству Товара.

4.8. Товар с нарушенной упаковкой на склад Заказчика не принимается.

4.9. Если при приемке Товара будет выявлено несоответствие поставленного Товара характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), то результаты приемки Товара оформляются Актом об установленном несоответствии, который оформляется Заказчиком в произвольной форме в двух экземплярах, и копия которого в тот же день направляется Поставщику любыми доступными средствами связи с подтверждением получения ее Поставщиком. Один экземпляр Акта об установленном несоответствии остается у Заказчика, а второй направляется Поставщику путем вручения его представителю, экспедитору (водителю) или иному сопровождающему Товар лицу с проставлением отметки о получении на экземпляре Заказчика.

4.10. Поставщик вправе направить своего представителя для подтверждения установленных приемкой фактов недопоставки (некомплектности) или передачи Товара ненадлежащего качества и подписания совместного акта в течение 1 (одного) дня с момента уведомления Поставщика о выявлении указанных фактов.

4.11. В случае поставки Товара ненадлежащего качества он подлежит замене на равное количество качественного Товара за счет средств и силами Поставщика в течение 1 (одного) дня с даты рассмотрения Поставщиком претензии в соответствии с п. 5.1.5 Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, в соответствии с условиями настоящего Договора. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

5.1.2. Обеспечить участие своего представителя при передаче Товара Заказчику.

5.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию, относящуюся к Товару.

5.1.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Рассмотреть претензии по качеству Товара в течение 1 (одного) дня с даты предъявления претензии.

5.1.6. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору.

5.1.8. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможными исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 1 (одного) дня с момента их возникновения.

5.1.9. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и иных реквизитов.

5.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов о приемке в установленные сроки.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, разъяснения и уточнения, относящиеся к Договору.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

5.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

5.3.4. Направить Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку, убытки при наличии оснований.

5.3.5. Направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием оплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени), а также убытков при наличии оснований.

5.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Отказаться от приемки поставленного Товара, если обнаружит недостатки Товара.

5.4.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.

5.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

5.4.5. Предъявлять замечания Поставщику по выявленным недостаткам при приемке Товара на предмет их соответствия Спецификации.

5.4.6. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы __________ рублей, определяемой в следующем порядке: 3 процента цены Договора (этапа).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы:1000 рублей.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:1000 рублей.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, письменно извещает другую Сторону о возникновении форс-мажорных обстоятельств.

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения в соответствии гражданским законодательством РФ.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в действие с момента подписания и действует по 30.06.2024 года, а в части неисполненных обязательств по настоящему Договору - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств и ответственности за их неисполнение.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.3. В случае изменения укакой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней с даты внесения таких изменений письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. В соответствии со статьей 382 ГК РФ устанавливается запрет уступки права требования по Договору со стороны Поставщика без согласия должника (Заказчика)

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ________ от «___» _____________ 20 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполняется в соответствии с заявкой победителя закупки/единственного участника закупки.

**Цена каждой единицы товара рассчитывается пропорционально понижающему коэффициенту, определенному по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, как отношение цены договора, предложенной победителем запроса котировок в электронной форме/единственным участником закупки, к начальной (максимальной) цене договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ________ от «___» _____________ 20 г.

ФОРМА

АКТ ПОСТАВКИ ТОВАРА № ___

от _______________ 20__ г.

к договору от _______________ 20 __ г. № ______________

(составляется в 2 (двух) экземплярах)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, Поставщик______________________, в лице _________________________________, действующего на основании __________________________,

и Заказчик______________________________, в лице_________________________________, действующего на основании ___________________, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с договором от__________________________20__г. №___________________ на поставку____________________________________________ Поставщик за период с ____________20__ г. по ____________20__ г.выполнил свои обязательства перед Заказчиком по поставке следующего Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательства исполнены Поставщиком надлежащим/ненадлежащим образом _____________________________________________________________________.

В соответствии с пунктом ___ договора сумма неустойки (пени, штрафы) составляет ______________________________________ руб. (указывается порядок расчетанеустойки (пени, штрафы).

Общая сумма неустойки (пени, штрафы) составляет: ____________________________.

Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (с учетом удержания неустойки (пени, штрафы) (при наличии оснований)) составляет _____________________________________________________________________________.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_проведении_ЗК_(Моющие_средства)_(1) - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и

среднего предпринимательства

Предмет закупки: поставка моющих и чистящих средств.

Информационная карта извещения о проведении запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

Расчет начальной (максимальной) цены договора на поставку моющих и чистящих средств

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.2.

Информация, полученная в результате размещения запросов цен Товаров, в единой информационной системе в сфере закупок

Не использовалась

3.1.3.3.

Ценовая информация, полученная из реестра контрактов/Договоров

Таблица№3

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.4.

Общедоступная информация о рыночных ценах Товаров, работ, услуг

Не использовалась

3.2

Нормативный метод

Не использован

3.3

Тарифный метод

Не использован

3.4

Проектно-сметный метод

Не использован

3.5

Затратный метод

Не использован

3.6

Иные методы

Не использованы

4

Расчет НМЦД

Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в таблице № 4.

Для расчета начальной (максимальной) цены Договора использовано минимальное значение ценовых предложений хозяйствующих субъектов.

5

Итого НМЦД, руб.

225759,87

6

Дата подготовки обоснования НМЦД

10.04.2024

Таблица № 4

- Посмотреть таблицу с данными

Работник контрактной службы :

Юрисконсульт _______________Марашина Т.В. "10" апреля 2024г.

Приложение №2 к извещению

о проведении запроса котировок

Форма 1. Заявка на участие в электронном запросе котировок

на поставку моющих и чистящих средств.

Предлагаем осуществить поставку моющих и чистящих средств.

- Посмотреть таблицу с данными

*Участник закупки в составе заявки указывает все характеристики товара, соответствующие показателям, установленным в описании предмета закупки, в соответствии с функциональными, техническими и качественными характеристиками товара, представленными в таблице Описания предмета закупки, при этом не допускается использование знаков «≥», «≥ …. и

В случае, если при описании характеристик используется знак «≥» участником должно быть представлено значение равное или больше указанного.

В случае, если при описании характеристик используется знак «≥ …. и

В случае, если при описании характеристик используются одновременно знаки «≥ … и ≤ …» или «> … и ≤ …» участником должно быть представлено одно конкретное значение показателя, находящееся в диапазоне значений, определенных Заказчиком (без союза «и»).

**участник запроса котировок в электронной форме должен указать конкретное наименование (торговое наименование при наличии) товара предполагаемого к поставке.

Согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме при стоимости договора _________ (________) руб. ____ коп*.

*Указывается ценовое предложение участника запроса котировок, включающее стоимость товара, расходы на маркировку и упаковку, погрузочно-разгрузочные и транспортные расходы, расходы страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с поставкой товара

Форма 2. Сведения об участнике запроса котировок(Рекомендуется)

(для юридического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к извещению

о проведении запроса котировок

Описание предмета закупки

* В случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утратившими силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

Предмет закупки: поставка моющих и чистящих средств.

- Посмотреть таблицу с данными

* - Указан конкретный товарный знак в связи с Положением о закупке.

** - В значении показателя со знаком «*» требуется указать одно конкретное значение показателя предлагаемого к поставке товара, не допускается использование слов «не более» «не менее», союза «или».

Срок поставки Товара: с даты заключения Договора по 31.05.2024 года.

Место доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям ул.Северная д.5Д (склад Заказчика).

Поставка Товара осуществляется одной партией с 8.00 часов до 15.00 часов в рабочие дни.

Транспортировка, погрузка-разгрузка и размещение Товара (на склад Заказчика) осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями хранения и транспортировки поставляемых Товаров.

Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающих требованиям действующего законодательства, ГОСТами, установленными для соответствующего вида Товара и условиям Договора. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать качественным характеристикам Товара, указанным в спецификации.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей.

Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям, предусмотренными действующим законодательством.

Партия товара сопровождается: документами, удостоверяющими качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, с подлинными печатями производителя или Поставщика товара, указанными в этих документах, товары, подлежащие обязательной сертификации сопровождаются необходимыми документами.

Остаточный срок годности на Товар на момент передачи его Поставщиком Заказчику от срока годности, установленного производителем на данный вид Товара, должен составлять не менее 80%, если такой установлен.