Тендер - Поставка моющих и чистящих средств. №300855162

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор_моющие_кор.doc
• нмцк[1].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих и чистящих средств.» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6329

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка моющих и чистящих средств.

Описание объекта закупки: Согласно Договору

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.30

Дата размещения закупки: 05.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:54

Срок завершения подачи оферт: 06.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:53

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Договором

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Договором

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с Договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Договором

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ "РАЗНОЧИННЫЙ ПЕТЕРБУРГ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Большой Казачий, Д.7 К.5-Н

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПЕР БОЛЬШОЙ КАЗАЧИЙ, 7/5-Н, 13, 7/5-Н, 13

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0025

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Федоренко

Имя Тамара

Отчество Григорьевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

x

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены Договора на поставку моющих и чистящих средств.

В отношении объекта закупки, Постановлением Правительства Российской Федерации №1875 от 23.12.2025 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" установлено ограничение закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок отдельными видами юридических лиц. В соответствии с подпунктом г) пункта 7 Постановления №1875 особенности, предусмотренные подпунктом "в" настоящего пункта, не применяются: осуществляется закупка товаров, при которой начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора) или цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цена, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 5 тыс. рублей.

1. Начальная (максимальная) цена Договора сформирована Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» с учётом расходов налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС, совместно с нормативным методом.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товара была получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и(или) финансовых условий поставки товара. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) была использована общедоступная информация о рыночных ценах товара в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товара, полученная по запросу заказчика у поставщиков, осуществляющих поставку товара, планируемого к закупке, или при их отсутствии однородных товарах.

2. Цена Договора включает в себя: стоимость товара, расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Для определения начальной максимальной цены Договора были направлен запрос 5 (Пяти) потенциальным поставщикам, которые осуществляют поставку аналогичных товаров.

Поставщик №1, коммерческое предложение № 71 от 29.05.2025.

Поставщик №2, коммерческое предложение № 69 от 28.05.2025

Поставщик №3, коммерческое предложение № 81 от 30.05.2025.

Поставщик №4- Источник ценовой информации: Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31 мая 2018 года № 100-р (в редакции от 10.04.2025 г. №175-р).

Поставщик №5- ответ не поступил

Поставщик №6- ответ не поступил

- Посмотреть таблицу с данными

В результате анализа полученных данных была определена стоимость▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемнадцать тысяч сто тридцать четыре ) рубля 30 копеек, в том числе НДС (20%)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Три тыся ) рубля 38 копеек, как минимальная из полученных, для расчета начальной (максимальной) цены Договора

ДОГОВОР №

Санкт-Петербург « » июня 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Мемориальный музей «Разночинный Петербург», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Федоренко Тамары Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующей на основании___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в установленный срок, осуществить поставку моющих и чистящих средств (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Наименование, количество, качество, технические характеристики, комплектность, ассортимент, место поставки и другие сведения определены Описанием объекта закупки, являющимся приложением № 1 к Договору (далее-Описание объекта закупки), Спецификацией являющимся приложением № 2 к Договору (далее-Спецификация) и Расчетом цены Договора, являющимся приложением № 3 к Договору (далее-Расчет цены Договора).

1.3. Сроки оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

1.4. Поставка считается выполненной после подписания Акта приемки товара по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденной приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н. (далее – Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. По окончании поставки товара осуществить его приемку.

2.1.2. Провести экспертизу поставленного товара, в части его соответствия условиям Договора.

2.1.3. Оплатить поставленный Поставщиком товар, соответствующий условиям Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.1.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора.

2.1.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора известить об этом Поставщика в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Поставить Заказчику качественный товар в соответствии с условиями Договора и Спецификацией, в полном объеме, в срок, указанный в п. 4.2 Договора. Произвести доставку и выгрузку товара непосредственно по адресу (адресам), указанному в Спецификации своими силами и за свой счет.

2.2.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленным действующим законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Договором.

2.2.3. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.2.4. Обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 6 Договора.

2.2.5. Заменить товар ненадлежащего качества своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

2.2.6. Передать Заказчику одновременно с товаром сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие товара обязательным требованиям, установленным правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, гарантийный талон, заключения уполномоченных органов, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае отсутствия информации о составе (характеристиках) товара на его упаковке, Поставщик обязан передать Заказчику спецификацию (сертификат и т.п.), заверенную производителем, с информацией о характеристиках товара.

2.2.7. Немедленно письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые создают невозможность поставки товара в срок.

2.2.8. Соблюдать установленные правила пропускного режима и правила внутреннего распорядка, установленные в месте поставки товара.

2.2.9. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную в ходе поставки товара информацию третьим лицам.

2.2.10. Письменно заблаговременно уведомлять Заказчика в случае привлечения к поставке товара соисполнителей. К соисполнителям предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к Поставщику. Поставщик несет полную ответственность за действия или бездействие привлекаемых им соисполнителей.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от Поставщика представления отчетной и финансовой документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями Договором. В составе заявки предоставить Декларацию соответствия требованиям с ч. 1 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ.

2.3.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

2.3.4. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

2.3.5. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора.

2.3.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Договора, причиненных по вине Поставщика.

2.3.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Договора количество поставляемого Товара, предусмотренного Договором, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

2.3.8. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.

2.3.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.3.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.3.9. Привлекать третью сторону для проверки качества поставленного товара.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.4.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора.

2.4.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

2.4.6. Досрочно по согласованию с Заказчиком поставить товар.

2.4.7. Требовать от Заказчика подписания документов о приемке, в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ________ рублей ___ копеек (Сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС/НДС не облагается на основании_____________

3.1.1. Цена Договора определяется согласно Приложению №3 к Договору (Расчет цены Договора).

3.1.2. Цена Договора включает в себя расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком за счет внебюджетных средств: средства бюджетных учреждений: КВР 244, КОСГУ 346.

3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены и других условий Договора, возможно только в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.4. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком путем безналичных перечислений в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления, на основании подписанных Сторонами отчетных документов, указанных в пункте 3.6 Договора.

3.5. Авансирование не предусмотрено.

3.6. Оплата по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в Договоре.

3.7. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, возможны изменения по соглашению сторон Договора размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3.8. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.9. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Договором, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4. Порядок поставки товара

4.1. Место поставки товара: Санкт-Петербург, Б. Казачий пер.,д.5, пом.2-Н

4.2. Сроки поставки товара: в соответствии с п.1.3. Договора.

4.3. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется единовременно, в рабочее время Заказчика по предварительному письменному уведомлению, которое направляется Поставщиком с адреса электронной почты, указанного в Договоре Заказчику на адрес электронной почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Поставщик обязан за 2 (два) дня до поставки товара, известить и согласовать с Заказчиком о точном времени и дате поставки Товара. Частичная поставка не допускается. Поставка товара включает в себя все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств (при необходимости). Поставка осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с письменного согласия Заказчика техническими средствами третьих лиц за свой счет.

4.4. Отчетные документы о поставке товара представляются Поставщиком в соответствии с перечнем: счет, счет-фактура (при наличии), товарная накладная/УПД, акт приемки товара, сопроводительные документы на товар (п.2.2.6 Договора).

5. Порядок и срок приемки поставленного товара в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

5.1. Поставка товара единовременно. После поставки товара по адресу и в сроки, указанные в пунктах 1.3, 4.1 Договора, Заказчик принимает товар.

5.2. Поставщик представляет Заказчику вместе с товаром документы, предусмотренные

п. 2.2.6. и п. 4.4 Договора.

5.3. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке. На упаковке товара производителем должна быть размещена вся необходимая информация, позволяющая идентифицировать упакованный товар. Маркировка товара и тары (упаковки) товара, должна содержать информацию о наименовании товара, наименовании изготовителя, адресе изготовителя, дате изготовления товара.

5.4. Для проверки товара, доставленного Поставщиком, в части соответствия товара условиям Договора и нормативным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.5. Приемка товара Заказчиком производится на основании отчетных документов, и оформляется Актом приемки товара (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), подписанным Сторонами.

5.6. Срок проведения Заказчиком приемки товара не позднее 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поставки, согласно условиям Договора, и представлении Поставщиком документов в соответствии с п. 5.2 Договора. Срок оформления результатов такой приемки - не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока проведения приемки товара.

5.7. Заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого совершена с нарушением требований Договора.

5.8. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

5.9. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 7 Договора.

5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком или Заказчиком.

5.11. Право собственности на товар, риски случайной гибели или случайного повреждения/утраты товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику со дня подписания Сторонами Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

5.12. Внесение каких-либо изменений в текст Акта приемки товара, товарной накладной/УПД после их подписания Сторонами не допускается.

6. Гарантии качества товара

6.1. Срок гарантийных обязательств производителя не менее 12 (двенадцати) месяцев. Объем гарантийных обязательств производителя – в соответствии с гарантиями, установленными заводом-производителем. Срок гарантийных обязательств Поставщика не менее срока гарантийных обязательств производителя. Объем гарантийных обязательств Поставщика не менее объема гарантийных обязательств производителя.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации товара, установленный Поставщиком на товар, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с даты с даты подписания Сторонами документа о приемке, но не менее срока установленного изготовителем.

6.3. Гарантийное обслуживание Поставщика включает в себя комплекс работ, связанных с реализацией гарантийных обязательств Производителя и Поставщика, направленных на обеспечение полной работоспособности товара (оборудования) в гарантийный период эксплуатации. Гарантийное техническое обслуживание поставляемого товара должно осуществляться Поставщиком в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя товара, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару.

6.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в товаре, или заменить товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара. Устранение недостатков товара, производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков, в том числе по электронной почте.

В случае выхода товара из строя доставка до сервисного центра и обратно в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком за счет его средств.

6.5. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Поставщика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Заказчика об их устранении.

6.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Поставщик.

6.7. Поставщик гарантирует поставку товара в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке.

6.8. Все поставляемые товары должны быть новыми, в упаковке без повреждений.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в следующих размерах:

7.2.1. За просрочку исполнения обязательства подлежит уплате пеня, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, подлежит уплате штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), подлежащих уплате, в следующих размерах:

7.3.1. За просрочку исполнения обязательства подлежит уплате пеня, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, подлежит уплате штраф в размере 10 (десять)% от цены договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3.3. настоящего Договора.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, в том числе непредоставления документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора, подлежит уплате штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.4. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями договора за действия соисполнителей, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по договору.

7.5. Уплата неустоек не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по договору в натуре.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по вине другой Стороны.

7.7. При задержке предоставления Поставщиком Акт приемки товара, поставке товара ненадлежащего качества и/или количества или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату доставленных Поставщиком товаров до устранения им допущенных нарушений.

7.8. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.9. В случае неудовлетворения Поставщиком требования Заказчика об оплате неустойки в срок, установленный в требовании, Заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки (штрафа, пени) из суммы оплаты по Договору.

В этом случае оплата по Договору осуществляется на основании акта приемки товара, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.

В случае применения настоящего пункта, исполнение обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика (ст. 313 ГК РФ).

7.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил при заключении Договора, не является основанием для изменения или расторжения Поставщиком Договора.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Стороны предусматривают возможность изменения по соглашению сторон следующих условий Договора:

8.3.1. Снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества, ассортимента и качества товара, также иных условий Договора.

8.3.2. Уменьшение или увеличение по предложению Заказчика количества поставляемого по Договору товара не более чем на 10 % (десять процентов).

8.3.3. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

8.3.4. Иных условий, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Расторжение допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случае существенных нарушений условий Договора, в том числе при:

8.5.1. Нарушении сроков, установленных пунктом 1.3 Договора, более чем на 3 (три) рабочих дня.

8.5.2. Нарушении пунктов 2.2.1, 2.2.5, 2.2.6 Договора.

8.5.3. Двукратной поставке товара ненадлежащего качества и/или количества.

8.5.4. Принятии в установленном порядке решения о ликвидации Поставщика или применение арбитражным судом в отношении Поставщика процедур банкротства.

8.5.5. Административном приостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.5.6. Аннулировании или истечении срока действия лицензии или свидетельства саморегулируемой организации, либо наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки.

8.6. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктами 8.5.5 - 8.5.7 Договора, Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и письменно уведомить об этом Заказчика в случае, если задержка оплаты поставленного Товара составляет более 30 (тридцати) календарных дней.

8.10. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, информация о Поставщике включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

8.11. При частичном исполнении договора Поставщиком, в результате которого Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора, при заключении нового договора в целях восполнения количества не поставленного товара, количество поставляемого товара должно быть уменьшено с учетом количества поставляемого товара по расторгнутому договору. При этом цена договора, заключаемого другим способом в указанных целях, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара.

8.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

9. Срок действия Договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2025 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

9.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

9.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение и другие природные бедствия), равно как война или военные действия, отсутствие (задержка) бюджетного финансирования, распоряжения и действия органов власти, препятствующие выполнению Договора, имевшие место после его заключения и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, срок выполнения обязательств Сторон по Договору отодвигается на период действия этих обстоятельств.

10.2. Поставщик незамедлительно извещает Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Антикоррупционные условия

При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по договору, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Для подтверждения соответствия заявленным требованиям, в соответствии с ч. 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, Поставщик одновременно с подачей оферты направляет Заказчику декларацию соответствия (в форме скан образа), подтверждающую соответствие требованиям, подписанную единоличным исполнительным органом юридического лица и заверенную его печатью, или подписанную физическим лицом.

12.2. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

12.3. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

12.4. В случае наложения государственными органами в установленном порядке ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки товара, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.

12.5. В случае начала реорганизации Поставщика, он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

12.6. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

12.7. Перемена Поставщика не допускается за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.9. Стороны разрешают возникшие споры и разногласия путем переговоров.

12.10. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в претензионном (досудебном) порядке.

12.11. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его Приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.12. Вся корреспонденция (сообщения, извещения и т.д.) по Договору передается между Сторонами способом, гарантирующим получение другой Стороной. Корреспонденция, связанная с претензиями по исполнению договора передается в письменном виде почтовой связью заказными письмами (бандеролями) с описью вложения.

12.13. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса или иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

12.14. При неурегулировании Сторонами спора в претензионном (досудебном) порядке, в том числе при ненаправлении ответа на претензию в установленный десятидневный срок, спор передается на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.15. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов или изменения у одной из Сторон почтового адреса или адреса регистрации данная Сторона обязана информировать об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента фактического изменения реквизитов.

12.16. Договор составлен в электронной форме и подписан электронными подписями обеих Сторон в подсистеме для проведения закупок малого объема в электронной форме для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок» по адресу: http://estore.gz-spb.ru/.

12.17. По вопросам, непредусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.18. Все, что не урегулировано Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.19. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. Описание объекта закупки.

- Приложение № 2. Спецификация

- Приложение № 3. Расчет цены Договора.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от « » июня 2025 г.

Описание объекта закупки

Раздел 1. Общие требования

1.1. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.2. Объектом закупки является: поставка моющих и чистящих средств.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое;

20.41.32.113 Средства моющие для окон

20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат

20.41.32.119 Средства моющие прочие

20.41.32.111 Средства для мытья посуды

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий

договора в соответствии со статьей 33 ФЗ от 05.04.2013 № 44

2.1. Требования к техническим, функциональным и количественным характеристикам Товара

2.1.1. Количество товара указано в Приложении № 2 к Договору «Расчет цены Договора».

2.1.2. Поставка должна быть оказана в полном объеме с надлежащим качеством и в сроки в соответствии с Договором и Описанием объекта закупки.

2.1.3. Поставщик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы поставляемых товаров.

2.1.4. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, подлежащего поставке Заказчику, определяются согласно Спецификации.

2.2. Требования к качеству и безопасности Товара

2.2.1. Под качеством Товара понимается его способность удовлетворять потребности Заказчика (покупателя), быть использованным в соответствии с целями, определенными законом, договором или целями, для которых Товар такого рода обычно используется.

2.2.2. Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

2.2.3. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

2.2.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, ранее, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.2.5. Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов товара. Товары не должны иметь вмятин, надрывов и загрязнений.

2.2.6. При возникновении разногласий по вопросам качества товара или несоответствия его условиям Договора, Поставщик несет все расходы, связанные с экспертизой.

2.3. Требования к таре и упаковке товара

2.3.1. Товар должен быть упакован в индивидуальную тару. Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Внутри тары должны быть предусмотрены материалы/устройства, препятствующие сминанию и трению товара. На упаковке должна быть размещена вся необходимая информация, позволяющая идентифицировать упакованный товар.

2.3.2. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, соответствующей этим обязательным требованиям.

2.3.3. Поставщик обязан поставить товар в недеформированной и не имеющей загрязнений упаковке.

2.3.4. Маркировка товара и тары (упаковки) товара, должна содержать информацию о наименовании товара, наименовании изготовителя, адресе изготовителя, дате изготовления товара.

2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

2.4.1. Место поставки товара: Санкт-Петербург, Большой Казачий пер.,д.5,пом.2-Н

2.4.2. Сроки поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

2.4.3. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется единовременно, в рабочее время Заказчика по предварительному письменному уведомлению, которое направляется Поставщиком с адреса электронной почты, указанного в Договоре, Заказчику на адрес электронной почты org@spbmmrp.ru_ Поставщик обязан за 2 (два) дня до поставки, известить и согласовать с Заказчиком о точном времени и дате поставки Товара.

Поставка товара включает в себя все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств (при необходимости). Поставка осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами или с письменного согласия Заказчика техническими средствами третьих лиц за свой счет.

Раздел 3. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товаров, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с российским законодательством на русском языке. Объем гарантий качества товара составляет 100%. Гарантийный срок на поставляемый товар не может быть меньше указанного изготовителем в паспорте товара и начинает исчисляться с момента приемки товара Заказчиком. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 95% основного срока годности.

3.2. Поставщик гарантирует, что товар, является новым, ранее неиспользованным, соответствует требованиям завода-изготовителя.

3.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара ГОСТ, ТУ и (или) иным документам, регламентирующим его качество и несет все расходы по замене некачественного товара, выявленного Заказчиком при поставке товара.

3.4. Претензии по количеству, ассортименту и качеству товара, могут быть заявлены Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки товара Заказчику.

3.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков товара Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара в срок, установленный Заказчиком;

- потребовать от Поставщика за свой счет и своими силами заменить некачественный товар на качественный, в срок, установленный Заказчиком;

- самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от Поставщика возмещения причиненных убытков.

3.6. Требования, связанные с недостатками поставленного товара по качеству, могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока, установленного на данный товар пунктом 3.1 Описания объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору

от « » июня 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору №

от « » июня 2025 г.

Расчет цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными