Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №291633296

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

43_КЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________________________________

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно- технический комплекс «Микрохирургия глаза»имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

(Хабаровский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России)

Тихоокеанская, д. 211, г. Хабаровск▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4606 ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Извещение № 43

о проведении комплексной закупки

на поставку моющих и чистящих средств

«19» февраля 2025 г.

1. Используемый способ закупки – комплексная закупка в электронной форме.

2. Информация о заказчике

Полное наименование: Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Место нахождения Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Г. Москва, Бескудниковский бульвар, 59А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 211 Хабаровский филиал (далее - филиал)

Ответственное лицо Заказчика: Примак Наталия Юрьевна

Телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Особенности участия в закупке: Участниками данной комплексной закупки в электронной форме могут быть любые лица, в том числе и субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Предмет договора:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Место доставки: адрес Заказчика –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211.

Срок поставки и условия поставки: равными партиями:

Первая партия - в срок с 10.03.2025 по 15.03.2025 г.

Вторая партия - в срок с 20.10.2025 по 25.10.2025 г.

Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в будние дни с 9 00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Начальная (максимальная) цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,48 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 48 копеек).

Обеспечение заявок: не установлено

Обеспечение договора: не установлено

6. Срок, место, порядок предоставления Информации: с 19.02.2025 по 24.02.2025

ООО «РТС-тендер» (адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.rts-tender.ru/ ) (далее по тексту – «Оператор»). Находится в свободном доступе.

Находится в свободном доступе.

7. Порядок, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявка на участие в комплексной закупке направляется через функционал электронной площадки Оператору ЭТП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, предусмотренным регламентом Оператора ЭТП.

Адрес электронной площадки / место предоставления заявки: ООО «РТС-тендер» (адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.rts-tender.ru/ ) (далее по тексту – «Оператор»)

Дата начала подачи заявок: 19.02.2025

Дата и время окончания подачи заявок: 24.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 по местному времени

Место и дата рассмотрения заявок участников:

Заявка на участие рассматривается по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 211

Дата рассмотрения заявок: 25.02.2025 г.

Порядок подведения итогов закупки: Победителем в проведении комплексной закупки признается участник закупки, чья заявка соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении комплексной закупки и предложивший самую низкую цену товара, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки, победителем признается участник закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям извещения и документации о проведении комплексной закупки, и поступила ранее заявок других участников закупки.

Отказ от проведения закупки: Заказчик вправе отменить комплексную закупку, в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. При этом Заказчик не несет никакой ответственности перед участниками закупки, в том числе в случае причинения таким лицам убытков.

Предоставление национального режима при осуществлении закупок: Применяетя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Зам. директора филиала Поступаева Н.В.

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 43

на поставку моющих и чистящих средств

г.Хабаровск

2025

Раздел 1 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"

При осуществлении закупки Заказчиком установлены следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

Заказчик в документации о закупке вправе установить к участникам закупки следующие требования:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

3) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, размещенном на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона 255-ФЗ

Раздел 2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКЕ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

2.1. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие документы, сведения и информацию:

2.1.1. сведения об участнике закупки, в том числе:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица);

б) номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки;

в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника закупки (для иностранного лица);

г) код причины постановки на учет (КПП) участника закупки (для юридических лиц);

д) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника закупки (для юридического лица), или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ОГРН участника закупки (для иностранного лица), основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (для индивидуального предпринимателя);

е) код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) участника закупки;

ж) код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) места нахождения участника закупки;

з) дата постановки на учет в налоговом органе участника закупки;

и) банковские реквизиты участника закупки;

к) иные сведения, предусмотренные документацией о закупке.

2.1.2. копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее в настоящей части - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.1.3. копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке,

2.1.4. декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным разделом 3 настоящего Положения;

2.1.5. копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

2.1.6. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией и (или) извещением о закупке;

2.1.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

2.1.8. предложение на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по форме, установленной документацией и (или) извещением о закупке;

2.1.9. если иное не установлено в документации и (или) извещении о закупке, предложение на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг должно содержать:

1) при закупке товаров:

а) согласие участника закупки на поставку товара и наименование страны происхождения предлагаемого для поставки товара в случае, если документация о закупке содержит указание на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул товара, и закупаемые товары в документации о закупке не содержат слов «или эквивалент»;

б) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки предлагает для поставки товар, сведения о котором (указание на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул и т.д.) содержатся в документации о закупке; или указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), наименование страны происхождения, наименование производителя, модель, артикул и т.д. предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке, если участник закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул товара, и закупаемые товары в документации о закупке содержат слова «или эквивалент»;

в) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), наименование страны происхождения, наименование производителя, модель, артикул и т.д. предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул товара.

2) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке, при условии закупки работ, услуг.

3) при закупке работ, услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул и т.д. которого содержится в документации о закупке, в случае, если документация о закупке содержит указание на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул товара, и используемые товары в документации о закупке не содержат слов «или эквивалент»;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул и т.д. которого содержится в документации о закупке, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), наименование производителя, модель, артикул и т.д. предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке, если участник закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, наименование производителя, модель, артикул товара используемого товара, и используемые товары в документации о закупке содержат слова «или эквивалент»;

в) согласие, предусмотренное пунктом 2, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), наименование производителя, модель, артикул и т.д. предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара.

2.1.10. Участники закупки, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об участнике закупки, или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1.11. иные документы, предусмотренные документацией о закупке.

2.1.12 Участники закупки декларируют в своей заявке наименование страны происхождения товра. Участники закупки несут ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Отнесение участника закупки к российским или иностарнным лицам определяется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

Раздел 3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ / РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКЕ

3.1. Комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в комплексной закупке рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о закупке, и оценивает такие заявки.

3.2. Комиссия не оценивает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации комплексной закупки, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении и документации комплексной закупки.

3.3. Победителем в проведении комплексной закупки признается участник закупки, чья заявка соответствует требованиям, установленным в извещении и документации комплексной закупки и предложивший самую низкую цену товара, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки, победителем признается участник закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям извещения и документации комплексной закупки, и поступила ранее заявок других участников закупки.

3.4. При проведении комплексной закупки заказчик вправе в извещении о закупке определить единый базис сравнения ценовых предложений по правилам, установленным в пункте 8 Приложения №1 настоящего Положения.

3.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в комплексной закупки оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и размещается Заказчиком на площадке Оператора ЭТП не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

3.6. В случае, если на участие в комплексной закупки не подано ни одной заявки, Заказчик вправе:

1) продлить срок подачи заявок на участие в комплексной закупки таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе указанных изменений до окончания срока подачи заявок оставалось не менее двух дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в комплексной закупке

2) заключить договор с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных извещением о комплексной закупке;

3) осуществить повторную закупку путем проведения комплексной закупки, или иным способом, предусмотренным настоящим Положением. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

3.7. В случае, если заявки всех участников признаны несоответствующими требованиям извещения и докуменации о закупке, комплексная закупка признается несостоявшимся, и Заказчик вправе:

1) заключить договор с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных извещением о закупке;

2) осуществить повторную закупку путем проведения комплексной закупки, или иным способом, предусмотренным настоящим Положением. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

3.8. В случае если подана только одна заявка на участие в комплексной закупке, соответствующая документации о закупке, или к участию в комплексной закупке допущен только один участник, такая комплексная закупка признается несостоявшейся, и Заказчик заключает с таким участником договор по цене, предложенной таким участником и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Раздел 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и локальными актами Заказчика.

4.2 Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. Договор по результатам ПЗЦ заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Договор по результатам комплексной закупки, а также договор по результатам ПЗЦ в случае, если при проведении ПЗЦ начальная (максимальная) цена договора не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей, или если начальная (максимальная) цена договора не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот тысяч) рублей, и годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заключается не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на электронной площадке итогового протокола, составленного по результатам закупки. При осуществлении закупок в соответствии с разделом 9 «ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в сроки, предусмотренные пунктом 10.8 раздела 10 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».

4.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки, если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке.

4.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 4.2, подписанный со своей стороны договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение должно быть представлено в соответствии с документацией о закупке, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

4.5. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается, если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, или осуществляется взыскание денежных средств, в случае предоставления участником закупки обеспечения заявки банковской гарантией.

4.6. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик имеет право:

1) заключить договор с участником закупки, предложившим такие же, как победитель условия исполнения договора, или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем закупки условий или заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер;

2) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора;

3) провести новую процедуру закупки.

4.7. В случае признания участника закупки уклонившимся от заключения договора, Заказчик составляет протокол об отказе от заключения договора с таким участником в течение одного рабочего дня после истечения срока, указанного в пункте 4.2 и размещает его в Единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.8. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, направляются Заказчиком для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.9. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в извещении о закупке, документации о закупке и протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом о закупке.

4.10. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несущественных условий договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров, предусмотренные пунктом 4.2.

Условия договора могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения победителя торгов и иных способов закупки, предусмотренных настоящим Положением.

4.11. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в документации о закупке.

4.12. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается такой договор вправе уменьшить цену договора без изменения иных условий исполнения договора.

4.13. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные (максимальные) цены за единицу товара, работы, услуги, Заказчик включает соответствующие цены в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих цен путем применения к начальным (максимальным) ценам за единицу товара, работы, услуги понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора.

4.14. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем работы или услуги не более чем на двадцать процентов. При увеличении количества товара, объема работы или услуги Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; при возникновении у Заказчика дополнительной потребности в товарах, работах, услугах в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта; при поставке товара с улучшенными характеристиками в соответствии с пунктом 4.16.

3) сроки исполнения обязательств, срок действия договора в случае, если в течение срока действия договора фактический объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг оказался менее предусмотренного договором по причине снижения потребности Заказчика в указанных объемах в данный период времени;

4) цену договора:

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

б) в случаях, предусмотренных подпунктом «1» настоящего пункта

в) в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы);

г) в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими официальными источниками информации;

5) несущественные условия договора при условии, что данные изменения не имели существенное значение для определения победителя торгов и иных способов закупки, предусмотренных настоящим Положением.

4.15. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемого товара, работы, услуги или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о закупке, документации о закупке, протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в Единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

4.16. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре, с внесением соответствующих изменений в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим извещением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Сведения о стране происхождения товара вносятся в договор на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор.

4.17. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, настоящим Положением и договором.

4.18. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе его исполнения установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о закупке и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником закупки, признанным победителем. В случае расторжения договора Заказчиком (отказа от исполнения) в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого содержит лучшие условия договора, следующие после предложенных победителем закупки условий, при условии согласия такого участника закупки заключить договор. Договор заключается с соблюдением требований, предусмотренных документацией о закупке.

4.19. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора устанавливается законодательством Российской Федерации и условиями договора.

4.20. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению наблюдательного совета Учреждения, и может быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

4.21. Заказчик в порядке и сроки, определенные статьей 4.1 Закона №223-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», размещает в Единой информационной системе информацию и документы о закупках, в том числе о заключенных договорах, об их изменении и исполнении. При этом сведения и документы об исполнении договора могут размещаться как после каждого этапа исполнения договора (каждой приемки и/или оплаты товара, работ, услуг), так и по исполнении всех обязательств сторонами.

Раздел 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

1. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора. Информация о необходимости обеспечения исполнения договора указывается в Информационной карте.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

2. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

4. Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора устанавливается в документации о закупке.

5. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется), устанавливается в договоре.

Раздел 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

6.1 При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных п.1 ч.2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с п.1 ч.2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения настоящего раздела, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

6.2. В случае принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных п.1 ч.2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, распространяющихся на Заказчика, указанные меры применяются в порядке, установленном соответствующим вступившим в силу Постановлением Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")

6.3. Пункт 6.1 настоящей Документации применяется к отношениям при осуществлении закупок, извещения (приглашения) о которых размещены (направлены) в ЕИС с 01.01.2025, извещения (приглашения) о которых размещены на ЭТП в случае принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной системе, либо договоры с единственными поставщиками, которые заключены с 01.01.2025.

6.4. Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программное обеспечение) в случае закупки товаров из приложения № 1 (запрет закупок) Постановления № 1875:

- Посмотреть таблицу с данными

6.5. Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, в случае закупки товаров из приложения № 2 (ограничение закупок) Постановления № 1875:

- Посмотреть таблицу с данными

6.6. Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара:

- для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, не указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения N 1, позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения N 2 к Постановлению № 1875;

- для подтверждения происхождения товара из иностранного государства, за исключением предусмотренных п. 3 Постановления № 1875 случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза.

6.7 При отсутствии в заявке документов (или копий таких документов) или информации, предусмотренных пунктами 6.4. – 6.5., такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

6.8. В соответствии с подпунктом "р" пункта 4 постановления № 1875 при осуществлении закупок лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (далее – перечень ЖНВЛП), применяются предусмотренные пунктом 1 постановления № 1875 ограничение, преимущество.

6.9. Заявка на участие в закупке может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Раздел 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с данными

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

1.Используемый метод определения начальной (максимальной) цены: иной метод – сопоставление имеющихся ценовых предложений.

Заказчиком были получены 3 ценовых предложения:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Расчет начальной (максимальной) цены договора

Цена договора определена по формуле: , где:

- рыночная цена договора, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Полученные в результате расчета данные:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком в целях эффективного использования средств, принято решение определить среднюю из предложенных цен как начальную (максимальную) цену договора.

Начальная (максимальная) цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,48 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 48 копеек).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности не менее 70%.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Форма 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с даннымиФорма 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Изучив Извещение и документацию комплексной закупки на поставку ________________________, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, участник закупки, сведения о котором указаны в форме 1 «Сведения об участнике закупки

в лице ____________________________________________________________________________,

(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии поставить товары/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями и на условиях, установленных Извещением о закупке, настоящим Предложением.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ К ПОСТАВКЕ ТОВАРЕ

- Посмотреть таблицу с данными

*наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.) (подпись)

Декларация о соответствии участника требованиям, установленным документацией

Настоящей декларацией ___________________ (наименование участника) подтверждает

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____

г. Хабаровск " ___" ____________ 2025 г.

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хабаровского филиала Пшеничнова Максима Валерьевича, действующего на основании Полжения о филиале и Доверенности № 84-Д от 17.12.2024г., с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,в лице ____________________________________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить моющие и чистящие средства, (в дальнейшем именуемые - «Товар»), по наименованию и в количестве, указанном в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Основанием к заключению Договора является протокол от «___»_________ 2025 года № ____ заседания единой комиссии Хабаровского филиала ФГАУ « НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России по осуществлению закупок.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору.

2.2. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, все налоги, сборы, другие обязательные платежи, иные расходы, связанные с исполнением Договора,включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанного в Спецификации (приложение 1).

2.3. Цена Договора составляет ________________(_______________________________________________) рублей 00 копеек, (далее этот Пункт Договора излагается в одной из следующих редакций):

- в том числе НДС

- НДС не облагается на основании _________________.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При исполнении договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных разделом 9 Договора.

2.5. При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает каждую партию поставленного Товара в течение 7 (семь) рабочих дней со дня приемки партии Товара.

3.2. Основанием для оплаты Товара служит счет на оплату поставленной партии Товара, выставленный Поставщиком, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД), подписанная уполномоченным представителем Заказчика и счёт-фактура (при её наличии). Оплата производится при условии получения от Поставщика оформленных надлежащим образом Документов. В случае просрочки предоставления любого из указанных документов срок оплаты увеличивается соразмерно сроку просрочки.

3.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета банка Заказчика.

4. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара, указанного в Спецификации осуществляется Поставщиком равными партиями:

1. Первая партия - в срок с 10.03.2025 по 15.03.2025 г.

2. Вторая партия - в срок с 20.10.2025 по 25.10.2025 г. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в будние дни с 9 00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо Заказчика: Николаенко Людмила Станиславовна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.2. Поставка Товара осуществляется доставкой Товара на склад Заказчика силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211.

4.3. Разгрузка Товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. При этом ответственность за повреждение Товара при его разгрузке несет Поставщик.

4.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается датой, указанной в товарной накладной.

4.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.

5.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заявке Заказчика в накладной или УПД, должна быть сделана соответствующая отметка.

5.3. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу в течение одного рабочего дня.

5.4. В случае поставки Товара в ассортименте, либо количестве, не соответствующем заявке, Заказчик вправе по своему выбору:

• принять Товар, соответствующий условию об ассортименте (количестве), и отказаться от остального Товара;
• отказаться от всего переданного Товара;
• потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, количестве, Товаром в ассортименте, количестве, предусмотренном заявкой Заказчика.

5.5. Если Заказчик не отказался от Товара, не соответствующего условию заявке об ассортименте, количестве, но поставка Товара данного наименования соответствует Спецификации, то указанный Товар засчитывается в счет объемов последующих поставок.

5.6. Заказчик в ходе приемки проверяет наличие на Товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.

5.7. При поставке Товара на склад Заказчика и в случае его отказа от приемки Товара составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.

5.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику.

5.9. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.10. При обнаружении недостатков по качеству Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет к Заказчику своего представителя, который совместно с представителем Заказчика составляет акт о некачественном товаре и его замене. В случае если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления не заменит Поставленные Товар Товаром надлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ. При наличии споров о качестве товара Заказчиком проводится экспертиза за счет Заказчика. В случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Заказчику, то расходы на экспертизу должны быть возмещены Поставщиком

5.11. До момента вывоза некачественного Товара Заказчик принимает Товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный Товар не позднее дня, которым поставляется Товар на замену.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество Товара, соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику, надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара, наличие обязательных сертификатов РФ на Товар. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%.

6.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров.

6.3. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность Товара.

6.4. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей ее сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке.

6.5. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно требованиям законодательства РФ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ненадлежащим исполнением договора Поставщиком является:

- нарушение поставщиком срока поставки товара.

- нарушение условий поставки по качеству и/или количеству товаров.

- непредставление Поставщиком услуг, связанных с поставкой товаров, а именно погрузо- разгрузочных работ.

- непредставление Заказчику документации на товар, требуемой согласно условиям настоящего Договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены обязательств срок поставки по которым нарушен.

7.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику, независимо от уплаты неустойки.

7.7. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки упаковки Товара.

7.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), при этом Поставщику направляется Уведомление в котором указываются сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, которые Стороны не могли предвидеть и избежать, включая такие как: война и военные действия; гражданские волнения; эпидемия; блокады; эмбарго; землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия; решения органов государственной власти, которые делают полностью или частично невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, сроки выполнения таких обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать в течение более двух двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему Договоур либо иным образом, вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

9.2. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

9.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

- письмо в форме электронного документа, составленного в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» на адрес электронной почты, указанной в Договоре, при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в электронном почтовом ящике скан-копия претензии, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

- заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

- передача лично Стороне или ее уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

9.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего Договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. При расторжении договора по соглашению Стороны определяют и производят расчеты по возмещению понесенных затрат и убытков, связанных с исполнением договора.

10.4. Если к моменту расторжения договора только одна из Сторон исполнила свои обязательства, то другая Сторона должна вернуть всё полученное по договору или оплатить фактически исполненные обязательства противоположной стороне.

10.5. Каждая из Сторон имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего договора.

10.6 Заказчик вправе обратиться в суд за расторжением договора, в случае если Поставщик нарушил установленные договором сроки более чем на 30 дней.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2025г.

11.2. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа, подписан сторонами с применением квалифицированных электронных подписей уполномоченных лиц сторон Договора.

11.2. Все копии документов, полученные при помощи факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, считаются правильно оформленными и имеют юридическую силу при наличии в них подписи руководителя или иного уполномоченного лица и печати стороны по договору

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

К настоящему Договору прилагается:

Приложение №1 – Спецификация

Поставщик Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ

приема-передачи товара

______________________, в лице __________________________________, действующего на основании______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Хабаровского филиала Пшеничнова М.В., действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 84-Д от 17.12.2024г. с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п. __ Договора № ­­­­­­­­­­­­­­­_____________от «__»________________20__ года Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет ______________ руб. (________________ рублей _ копеек.

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому товару.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными