Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №289963882

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc
• Результат_проверки_позиций_лота(1).xlsx

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Тюменская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Описание_объекта_закупкиxx

Описание объекта закупки

Адрес поставки Товара: Тюменская область Армизонский район село Армизонское ул. Карла Маркса 3. Подъем товара на этаж входит в стоимость товара.

Срок поставки Товара: в течение трех рабочих дней после поступления заявки от Заказчика.

Общие требования к Товару:

- Качество и безопасность поставляемого товара, технические и функциональные характеристики должны соответствовать требованиям Технических регламентов, ГОСТов и ТУ, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, иметь Сертификат Соответствия ГОСТ Р (сертификатов) соответствия Товара в системе сертификации ГОСТ Р в РФ (в случае, если законодательством Российской Федерации установлена обязательная или добровольная сертификация).

- Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

- Товар должен передаваться в упаковке изготовителя, соответствующей установленным стандартам и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждений, с учетом возможных перегрузок в пути.

- Транспортировка Товара должна осуществляться в защитной упаковке.

- Остаточный срок годности на весь поставляемый ассортимент должен составлять не менее 80%

от срока годности установленного производителем.

- Посмотреть таблицу с данными

шт.

74

приложение_№3 - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №___

с. Южно - Дубровное «___» ___________ 2025 г.

МАОУ Южно – Дубровинская СОШ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Колодочко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, руководствуясь Федерального закона от 08.07.2011 г. № 223-ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно итогового протокола запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №____________ от __.__.2025 г., заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить моющие и чистящие средства пр адресу нахождения Заказчика (Тюменская область Армизонский район село Армизонское ул. Карла Маркса 3) в количестве согласно спецификации Приложение №1, являющиеся неотъемлемой частью договора (далее – спецификация), а Заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его в соответствии со спецификацией.

1.2. Наименование, количество, цена за единицу, стоимость товара указываются в спецификации.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА, МАРКИРОВКА

2.1. На каждую партию товара, поставляемого Заказчику, Поставщик обязан предоставить Заказчику документы качества в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае установления законодательством Российской Федерации требований, к товарам, поставляемых по договору, их соответствие должно подтверждаться соответствующими документами (регистрационное свидетельство, копия сертификата соответствия товара, выданного производителем данного товара на поставляемую партию).

2.3 Остаточный срок годности на дату поставки товара (срок предоставления гарантий качества): не менее 12 месяцев от срока годности, установленного изготовителем.

2.4. Поставщик обязан в период действия срока годности заменить товар с обнаружившимся несоответствием качества в течение 5 рабочих дней с момента получения акта о несоответствии товара по качеству.

В случае если Поставщик не заменит товар в указанный выше срок, то обязательства Поставщика на данный объем поставки считаются невыполненными, он несет ответственность за просрочку поставки в соответствии с условиями договора.

2.5. Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Поставщик поставляет Товар Заказчику по ценам, указанным в спецификации (Приложение №1 к Договору).

3.2. Цена поставляемого товара по договору составляет ________ (______________) рубля __ коп., в т.ч. НДС ____(____). Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, указанный в п.8.1 Договора. Изменение цены Договора возможно в следующих случаях: увеличение или уменьшение объема услуг не более, чем на 10 %, изменение регулируемых государством тарифов на услуги, уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств.

3.3. Цена товара указывается с учетом всех налогов, сборов, отчислений и других платежей, которые должны оплачиваться поставщиком, в том числе расходов по таможенному оформлению товара и транспортных расходов по доставке товара до склада Заказчика, подъема товара на этаж.

3.4 В соответствии с ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

4.1. Поставщик не вправе поставлять товар, не указанный в спецификациях. В случае поставки товара, не указанного в спецификациях, его оплата не производится.

Поставка товара Заказчику должна осуществляться с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность исходного качества товара.

4.3. Поставщик обязуется одновременно с поставкой товара предоставить Заказчику бухгалтерские документы (счет, счет-фактура, накладная с номером договора), а также документы, подтверждающие качество товара. Поставщик признаётся исполнившим свои обязательства по поставке товара с момента подписания Заказчиком передаточных документов.

4.4. Все расчеты между Поставщиком и Заказчиком производятся путём перевода безналичных денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.5. Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания документа о приемке услуг. Оплата производится в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением на указанный в договоре расчетный счет Поставщика. Платеж считается осуществленным с момента списания средств со счета Заказчика.

4.6. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится на складе Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке партии товара будет являться момент подписания Заказчиком передаточных документов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно), но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере, одной десятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно), но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

6.11. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашении к Договору.

6.12. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, в случае если действия третьих лиц в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору привели к возникновению ущерба для Заказчика.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

7.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 10.1 настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

7.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

7.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Тюменской области.

7.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

8.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Договора.

8.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

9.2. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.3. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

10.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре, либо дата уведомления организации почтовой связи об истечении срока хранения почтовой корреспонденции в связи с ее неполучением Поставщиком. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.13. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.14. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

9.15. В случае отсутствия потребности Заказчика допускается уменьшение объемов поставки.

9.16. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора либо с 15 (пятнадцатого) дня с момента отправления такого уведомления по почтовому адресу, электронному адресу или факсу, указанным в настоящем Договоре, в зависимости от того, что наступит ранее.

9.17. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10 прочие условия

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2025 года, либо до полного исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.

10.2. Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются его неотъемлемыми частями.

10.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права, обязанности и информацию по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой договаривающейся стороны.

10.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.юридические адреса сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Адреса поставки Товара: Тюменская область Армизонский район село Армизонское ул. Карла Маркса 3. Подъем товара на этаж входит в стоимость товара.

Срок поставки Товара: в течение трех рабочих дней после поступления заявки от Заказчика.

Общие требования к Товару:

- Качество и безопасность поставляемого товара, технические и функциональные характеристики должны соответствовать требованиям Технических регламентов, ГОСТов и ТУ, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, иметь Сертификат Соответствия ГОСТ Р (сертификатов) соответствия Товара в системе сертификации ГОСТ Р в РФ (в случае, если законодательством Российской Федерации установлена обязательная или добровольная сертификация).

- Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

- Товар должен передаваться в упаковке изготовителя, соответствующей установленным стандартам и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждений, с учетом возможных перегрузок в пути.

- Транспортировка Товара должна осуществляться в защитной упаковке.

- Остаточный срок годности на весь поставляемый ассортимент должен составлять не менее 80%

от срока годности установленного производителем.

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Предмет закупки: поставка моющих и чистящих средств

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Документация о закупке – документация, содержащая установленную Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчиков информацию о порядке проведения закупки, участия в закупке, и подлежащая опубликованию в Единой информационной системе и на электронной торговой площадке (ЭТП);

Единая информационная система (ЕИС) – Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru/);

Заказчик – организация, указанная в пункте 1.2 части 1 «Информационная карта запроса котировок в электронной форме», юридические лица, для удовлетворения нужд и за счет средств которых размещается настоящая закупочная процедура;

Закупка товаров, работ, услуг; Закупка – процесс определения Поставщика/Исполнителя с целью заключения любых возмездных гражданско-правовых договоров для удовлетворения нужд Заказчика, в которых Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому договору;

Заявка на участие в закупке, Заявка - комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, предоставленный Заказчику по форме и в порядке, установленном настоящей документацией;

Комиссия – коллегиальный орган, уполномоченный для выбора поставщика/исполнителя путем проведения процедур закупки;

Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых подается отдельная Заявка на участие в закупке и заключается отдельный договор.

Оператор электронной торговой площадки, Оператор – лицо (юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя), государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, и обеспечивает проведение закупок в электронной форме на такой электронной торговой площадке;

Организатор закупки, Организатор - организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», юридические лица, для удовлетворения нужд и за счет средств которых размещается настоящая закупочная процедура;

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять участие любые юридические или физические лица, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Победитель – участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику;

Продукция – товары, работы или услуги:

- Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся: изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров;

- Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится: деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы;

- Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе, лизинг и аренда;

Реестр недобросовестных поставщиков:

- реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Участник процедуры закупки, Участник – юридическое или физическое лицо, письменно выразившее заинтересованность в участии в процедуре закупки путем подачи заявки на участие в процедуре закупки;

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – цена, указанная в пункте 1.6 части 1 «Информационная карта запроса котировок», предельно допустимая цена всех договоров, определенная Организатором в настоящей документации.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме.

Настоящий запрос котировок в электронной форме в электронной форме в электронной форме в электронной форме проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru)

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

Электронная форма проведения запроса предложений – проведение запроса предложений с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами;

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Способ закупки: Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц», в соответствии с главой 20 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ Южно - Дубровинская СОШ

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Южно-Дубровинская средняя общеобразовательная школа

Местонахождение юридического лица и почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Армизонский район, с. Южно-Дубровное ул. Береговая 8.
ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0
Директор – Колодочко Алексей Сергеевич
Телефон/факс (приёмная): 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
E-mail (учреждения): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Контактное лицо: Наушинов Асхат Махмедович
Контактный телефон: 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
E-mail (контактного лица): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: поставка моющих и чистящих средств
4.1 Предоставление национального режима в соответствии с положениями ст. 3.1 – 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупки товара – установлено ограничение.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,35 (семьсот пять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 35 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации: Извещение о проведении закупки размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке www. rtc-tender.ru.

Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Армизонский район, с. Южно - Дубровное ул. Береговая 8.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Часть 1

- Посмотреть таблицу с данными

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Часть 2

- Посмотреть таблицу с данными

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Часть 3

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки

Адрес поставки Товара: Тюменская область Армизонский район село Армизонское ул. Карла Маркса 3. Подъем товара на этаж входит в стоимость товара.

Срок поставки Товара: в течение трех рабочих дней после поступления заявки от Заказчика.

Общие требования к Товару:

- Качество и безопасность поставляемого товара, технические и функциональные характеристики должны соответствовать требованиям Технических регламентов, ГОСТов и ТУ, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, иметь Сертификат Соответствия ГОСТ Р (сертификатов) соответствия Товара в системе сертификации ГОСТ Р в РФ (в случае, если законодательством Российской Федерации установлена обязательная или добровольная сертификация).

- Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

- Товар должен передаваться в упаковке изготовителя, соответствующей установленным стандартам и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждений, с учетом возможных перегрузок в пути.

- Транспортировка Товара должна осуществляться в защитной упаковке.

- Остаточный срок годности на весь поставляемый ассортимент должен составлять не менее 80%

от срока годности установленного производителем.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Документации о запросе котировок в электронной форме

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Фирменный бланк Претендента

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив Извещение и Документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора на ____________________,(далее также - Документация о проведении запроса котировок) безоговорочно принимая установленные в них требования и условия,

_______________________________________________________________________________, (полное наименование Претендента на участие в запросе котировок в электронной форме с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ____________________________________________________________,

(местонахождение Претендента на участие в запросе котировок в электронной форме)

предлагает заключить договор_____________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с технико-коммерческим предложением (Форма 3 к Приложению № 2), и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке.

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует не более чем 60 (шестьдесят) календарных дней со дня, следующего за установленной Документацией о проведении Открытого запроса котировок датой открытия доступа к Заявкам.

Настоящим подтверждаем, что против _______ (наименование Претендента на участие в запросе котировок в электронной форме) не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании _______ (наименование Претендента на участие в Запросе котировок) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность ______(наименование Претендента на участие в запросе котировок) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МАОУ Южно - Дубровинской СОШ и Регламентом работы Электронной торговой площадки.

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных МАОУ Южно – Дубровинской СОШ с целью участия _______ (наименование Претендента на участие в Запросе котировок) в Запросе котировок на право заключения договора на _________(указать наименование закупки). Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Запроса котировок ___________ (наименование Претендента на участие в запросе котировок) не требуется решения о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами ___________ (наименование Претендента на участие в запросе котировок). [Условие подлежит включению в Заявку, если соответствующего одобрения компетентными органами Претендента не требуется.]

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам в Запросе котировок ____________ (наименование Претендента на участие в Запросе котировок) требуется решение о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами _________ (наименование Претендента на участие в Запросе котировок). В силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами __________ (наименование Претендента на участие в Запросе котировок в электронной форме) порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующей сделки, обязуемся представить вышеуказанное решение до момента заключения сделки в случае признания _________ (наименование Претендента на участие в Запросе котировок) победителем или участником, которому присвоен второй номер. [Условие подлежит включению в Заявку, если получить соответствующее одобрение компетентного органа Претендента к моменту подачи Заявки затруднительно ввиду отсутствия времени, необходимого для соблюдения предусмотренного порядка одобрения сделки]

В случае признания нас Победителем Запроса котировок мы берем на себя обязательства заключить со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации о проведении Запроса котировок, проектом Договора и условиями нашей Заявки в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о проведении Запроса котировок, проектом Договора и условиями нашей Заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от вас в Документации о проведении Запроса котировок, информация по сути наших котировок в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Приложение к Заявке от «___» __________ 20___ г. № ______

Запрос котировок в электронной форме в электронной форме на право заключения договора на ________________________________________________________

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Претендент на участие в Запросе котировок: ________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Форма 3. ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение к Заявке на участие в Запросе котировок в электронной форме от «___» __________ 20___ г.

№ ______

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Претендент на участие в Запросе котировок в электронной форме: ________________________________

Суть технико-коммерческого предложения:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение: ___________________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма 4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке Претендента закупки с указанием даты и исходящего номера

Заказчику: __________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения Документации о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на ________________________________ (Документация о закупке):

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос просим направить по адресу:_______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.