Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №273220974

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Рязанская область, г. Ряжск, ул. М. Горького, д. 126
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.05.2024 по 30.05.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/Trade, http://zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Приложение к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме доступно для ознакомления в единой информационной системе в сфере закупок и на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет: http://utp.sberbank-ast.ru/Trade, http://zakupki.gov.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется приложение_к_извещению_05-11

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку моющих и чистящих средств

Е.В. Якунина ________________

2024 год

Под запросом котировок в электронной форме у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок) понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок (далее – извещение), и содержит наиболее низкую цену договора.

Приложение к извещению о проведении запроса котировок (далее – приложение) является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

Таблица. Сведения о проводимом запросе котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к сведениям о проводимом запросе котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к сведениям о проводимом запросе котировок

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Наименование предмета закупки: поставка моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к сведениям о проводимом запросе котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА,

ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Ряжск «___» _________ 202__ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа «Флагман» (далее – ГАУ ДО РО «СШ «Флагман», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Астафьева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», по результатам запроса котировок, на основании протокола заседания Закупочной комиссии № ____________ от «__»_______20__ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику чистящие и моющие средства по наименованиям, стоимости за единицу, в количестве, ассортименте и качеству согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее – Товар), а Заказчик обязуется обеспечить его приемку и оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является новым товаром (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее нигде не использовался), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящемся под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Место поставки Товара: Рязанская область, г. Ряжск, ул. М. Горького, д. 126.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Стоимость единицы Товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, расходы на обслуживание и эксплуатацию Товара в период гарантийного срока, и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.4. Источник финансирования Договора: субсидии из областного бюджета.

2.5. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

2.5.1. Оплата поставленного товара осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в пункте 13 «Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон» Договора, по факту поставки товара, в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

2.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.5.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

2.5.4. Поставщик обязан направить оригиналы товарной накладной по форме Торг-12 (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД), экспресс-почтой или курьерской службой в течение 2-х рабочих дней с даты его выставления по почтовому адресу Покупателя.

2.5.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, сумма подлежащей взысканию неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору. В этом случае оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные п. 2.5.1., за вычетом подлежащей взысканию суммы неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков (если взыскиваемая сумма до этого не была выплачена Поставщиком в добровольном порядке).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Поставщик уклоняется от подписания данного Акта, Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку, и такой Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Заказчик вправе удерживать подлежащую взысканию сумму неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков и не производить оплату поставленного по Договору Товара в полном объеме до момента разрешения вопроса о причитающейся Исполнителю суммы в судебном порядке.

2.7. При изменении платежных реквизитов Поставщика, указанных в Договоре, Поставщик своевременно извещает об этом Заказчика официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью организации. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к поставляемому Товару документацию и информацию.

3.1.2. Отказаться от приемки поставленного Товара, не соответствующего условиям Договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения своих обязательств в соответствии с условиями Договора и устранения нарушений Договора, включая замену Товара, не соответствующего условиям Договора.

3.1.4. Требовать оплаты, в случае нарушения Поставщиком условий Договора, подлежащей взысканию суммы неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

3.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с положениями Договора и гражданского законодательства Российской Федерации.

3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого Товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.3. Соблюдать правила эксплуатации Товара, указанные в инструкции по его эксплуатации и/или гарантийной (сервисной) книжке или ином документе, подтверждающем гарантию.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1), в сроки, установленные Договором.

3.3.2. Обеспечить доставку Товара по установленному в Договоре адресу и одновременно с поставкой Товара передать Заказчику все принадлежности и документы, относящиеся к поставляемому Товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации, при этом вся документация, включая все текстовые материалы, касающиеся использования, применения и эксплуатации поставленного Товара, должна быть выполнена на русском языке.

3.3.3. Строго соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и (или) Договором правила упаковки и затаривания Товара, маркировки и опломбирования отдельных мест.

3.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявленного Заказчиком требования, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.5. Вместе с Товаром предоставить гарантию на Товар, установленную производителем Товара.

3.3.8. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим Заказчика.

3.3.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и информацию по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

3.4.2. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

4. Порядок и сроки поставки Товара

4.1. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в пункте 1.5, настоящего Договора, и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД (Универсального передаточного документа) в двух экземплярах.

4.2. Поставка Товара осуществляется на следующих условиях:

Поставка осуществляется одной партией, единовременно в течении 10 рабочих дней со дня заключения договора.

4.3. Поставщик своими силами должен обеспечить доставку поставляемого товара. Датой поставки Товара является дата подписания товарной накладной уполномоченным представителем Заказчика. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени.

4.4. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, марку и государственный номер используемого транспортного средства, телефон водителя-экспедитора, а также дату и планируемое время поставки Товара. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номером факса для получения сообщений является:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2-909.

4.6. Доставка товара осуществляется Поставщиком. Способ доставки определяется Поставщиком самостоятельно (собственный транспорт Поставщика либо услуги транспортной компании).

4.7. Затраты на доставку товара включены в цену договора.

4.8. Остаточный срок годности товара не должен составлять менее 80 % от даты изготовления.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара, указанном в п. 1.5. Договора. Поставщик в срок, указанный в п. 4.2 Договора, при поставке Товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- паспорт безопасности;

- сертификат государственной регистрации;

- сертификат качества на партию, указанную на этикетках;

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте);

- товарные накладные;

- счет .

5.2. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.3. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра Товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью Товара и с содержащимся в сопроводительных документах на Товар.

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество Товара, а при невыполнении или уклонении от исполнения данного требования принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется.

5.4.4.В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик извещает об этом Поставщика. Уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.6 Договора.

5.4.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик (за исключением случаев, когда недостатки Товара могут быть установлены при его внешнем осмотре) обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с доставкой Товара на экспертизу, осуществляется Поставщиком.

5.4.6. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству Товара, его таре и (или) маркировки и упаковке Заказчик извещает Поставщика не позднее двух рабочих дней от даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием срока по устранению допущенных Поставщиком нарушений, не превышающих пяти рабочих дней от даты их обнаружения, вручается участвующему в приемке представителю Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . Номером факса для получения извещения является:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2-909.

5.4.7. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.

5.6. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента его сдачи – приемки.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям, указанным в Спецификации Товара (Приложение № 1), и/или непредставления (а также в случае предоставления поддельных) сертификатов соответствия на поставленный Товар, Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (штрафа) в размере 10 процентов стоимости Товара.

6.2. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% стоимости не поставленного в срок Товара, начисленной за каждый день просрочки от даты, когда Товар должен быть поставлен, до даты его передачи Заказчику, но не более 10% его стоимости (договорная неустойка).

6.3. Заказчик вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх договорной неустойки.

6.4. За каждый день задержки оплаты за поставленный Товар, Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки (пени) в размере 0,1 % суммы поставленного, но не оплаченного Товара, начисленной за каждый день просрочки от даты, когда Товар должен быть оплачен, до даты его полной оплаты, но не более 10% суммы задолженности (договорная неустойка).

6.5. Взыскание неустойки не освобождает Поставщика от обязанности поставить Товар, если на поставке Товара продолжает настаивать Заказчик.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Рязанской области.

9. Расторжение Договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору.

9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе (а в случаях, когда недостатки Товара не могут быть установлены при его внешнем осмотре, обязан) провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 14 Договора.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней от даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 9.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней от даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. Срок действия Договора

10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, Сторона, его направившая, имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Такое подтверждение, в свою очередь, должно быть направлено Стороной, получившей уведомление, в течение десяти рабочих дней от даты его получения.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Сторона, направившая уведомление и не получившее в ответ на него соответствующее подтверждение, имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о своём отказе от Договора. Сторона, расторгнувшая Договор в одностороннем порядке в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать от другой Стороны возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Прочие условия

12.1. Договор составлен в электронной форме на 11 (Одиннадцати) листах.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.5. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре.

12.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

12.6.1. Приложение № 1 – Спецификация Товара.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

Заказчик: Поставщик:

Директор ГАУ ДО РО «СШ «Флагман»

_______________ А.В. Астафьев

М.П.

Приложение №1

К Договору № от _______2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого (сумма прописью)

Подписи Сторон:

Заказчик: Поставщик:

Директор ГАУ ДО РО «СШ «Флагман»

________________ А.В. Астафьев

М.П.

Приложение № 4

к сведениям о проводимом запросе котировок

Заявка на участие в запросе котировок

_________________________________________

(Наименование предмета закупки)

____________________________________________

(реестровый номер закупки в Единой информационной системе)

1. Я (Мы) согласен (ны) поставить товар на условиях, предусмотренных извещением, а также проектом договора, являющегося неотъемлемой частью приложения к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к сведениям о проводимом запросе котировок

На бланке организации

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ*

________________________________________________________________ (наименование участника закупки - юридического лица, ф.и.о. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)сообщает следующее:

в отношении ________________________________________________________________ (наименование участника закупки)

а) не проводится ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствуют у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;

г) отсутствуют у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие участника закупки-юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) участник закупки соответствует указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: __________________________ (указывается адрес сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы).

*Данная форма является рекомендуемой

Приложение № 6

к сведениям о проводимом запросе котировок

Ценовое предложение

на участие в запросе котировок*

На бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________________________________________________ (наименование участника закупки - юридического лица, ф.и.о. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость договора без НДС, руб._____________________________________

Общая стоимость договора с НДС, руб. _______________________________________

Участник закупки
(уполномоченный представитель) ________________ (Фамилия И.О.)

⃰ Данная форма является рекомендуемой.