Описание тендера: | Поставка моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУЗ «ДКБ» (с результатом) |
Сумма контракта: | 113 418,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 01.03.2024 |
Окончание: | 11.03.2024 10:00:00 |
Тендер №: | 267610541 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 10% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУЗ «ДКБ»
Цена контракта: 113 418,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мыло хозяйственное твердое Группа мыла I Наличие антибактериального компонента Да | 1350 | 225 | 6 | Килограмм |
2 | Порошок чистящий Средство хлорсодержащее Нет Наличие антистатического компонента Нет Наличие ароматизатора Да | 29568 | 240 | 123.2 | Килограмм |
3 | Мыло туалетное жидкое Наличие антибактериального компонента Нет Наличие ароматической отдушки Да | 82500 | 75 | 1100 | Литр; кубический дециметр |
Электронный документ, полученный из внешней системы.rtf | 14 КБ | 13.03.24 09:50 | Действующая |
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 01.03.2024 №0345200000224000076.html | 19 КБ | 01.03.24 00:00 | Действующая |
Приложение №1 Описание объекта закупки.docx | 26 КБ | 01.03.24 16:41 | Действующая |
Приложение №2 Обоснование Н(М)ЦК.xls | 17,1 МБ | 01.03.24 16:41 | Действующая |
Приложение №3 Проект Контракта.doc | 41 КБ | 01.03.24 16:41 | Действующая |
Приложение №4 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнени.doc | 26 КБ | 01.03.24 16:41 | Действующая |
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000076
- Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет внебюджетных средств
Идентификационный код закупки
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
195009, город Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 6, материальный склад.
Объект закупки
Российский рубль
Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ не установлены. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
Ограничения
Не установлены
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
10.00%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
В соответствии с требованиями ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: Получатель: Комитет финансов ЛО (ЛОГБУЗ ДКБ, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49) Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Расчетный счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 4500 Кор. счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 0098 БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0510. ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00.
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Дополнительная информация
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1
Проект контракта
1
Описание объекта закупки
1
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1 Приложение №4 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнени
Дополнительная информация и документы
Документы не прикрепленык извещению о запросе котировок
в электронной форме
Описание объекта закупки
1. Наименование объекта закупки: поставка моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУЗ «ДКБ»
2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 6, материальный склад.
4. Сроки и условия поставки товара: с даты заключения контракта по 24.11.2024 года. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании заявок Заказчика отдельными партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Заказчика. В случае, если Заказчик не направил заявку Поставщику на поставку товара в срок до 17.11.2024 г., крайней датой поставки считается 24.11.2024 г. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня.
5.Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи и складывается из цены Товара и транспортных расходов по доставке Товара, погрузочно-разгрузочных работ, а также иных расходов Поставщика, связанных с выполнением условий Контракта.
6. Сроки и условия оплаты поставки товара: оплата осуществляется Заказчиком, в пределах срока действия Контракта в течение не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в день списания денежных средств со счета Заказчика.
7. Требования к качеству товара: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставщик подтверждает качество Товара сертификатом соответствия или декларацией.
8. Остаточный срок годности товара: не менее 11 (Одиннадцать) месяцев на дату поставки Заказчику.
9.Требования к безопасности товара: поставляемый товар соответствуют требованиям следующих нормативных документов:
по пункту «Порошок чистящий» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 "Межгосударственный стандарт. Товары бытовой химии. Общие технические требования"
по пункту «Мыло туалетное жидкое» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия
по пункту «Мыло хозяйственное твердое» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия
10.Требования к упаковке: тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.
11. Требования к товару
- Посмотреть таблицу с даннымиИнициатором закупки является должностное лицо Заказчика [1] - начальник ОМТС Виноградова М.Н.
(должность) (ФИО)
Согласно Приказу №7 от 09.01.2023 года «О создании контрактной службы», инициатор закупки несет ответственность за составление и содержание описания объекта закупки, в том числе в части соответствия описания объекта закупки законодательству Российской Федерации, а также за соответствие проводимой закупки целям закупки». ↑
к извещению о запросе котировок
в электронной форме
Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке.
Заявка на участие в закупке направляется участником закупки оператору электронной площадки.
Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона;
в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением
г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;
д) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона);
II. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке
Учитывая, что для данного извещения характеристики объекта закупки размещены в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, формируются с учетом следующего:
-при формировании заявки на участие реализована работа с объектами закупки в структурированном виде;
-характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, формируются участником закупки в соответствии с инструкцией электронной площадки по заполнению структурированной заявки.
При описании поставляемого товара, в заявке на участие в закупке должна быть указана информация в отношении всех установленных в извещения об осуществлении закупки показателей (характеристик) товаров.
При этом участнику закупки необходимо учитывать, что если при рассмотрении заявки будет установлено, что представленное значение показателя является недостоверным, то такая заявка будет подлежать отклонению на основании пункта 8 части 12 статьи 48 Федерального закона о контрактной системе.
В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в единой информационной системе, и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками контрактной системы, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.
Приложение_№3_Проект_Контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}
Приложение №3
к извещению о запросе котировок
в электронной форме
Проект контракта
Контракт № _______
на поставку моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУЗ «ДКБ»
г. Санкт-Петербург «_____»____________2024 г.
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница» (ЛОГБУЗ «ДКБ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Окунева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, и _______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________ (должность) _______________________ (полная расшифровка ФИО), действующего на основании _________________, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
4.1. Поставщик производит доставку Товара и его выгрузку непосредственно по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Контракта.
4.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с даты доставки Товара по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Контракта, и оформления документов согласно пункту 8 настоящего Контракта.
4.3. Поставщик осуществляет доставку и подъем на этаж Товара за свой счет. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Поставщика.
4.4. Заказчик должен принять Товар и подписать документы на полученный Товар по количеству.
4.5. Товар, передаваемый по настоящему Контракту, не считается находящимся в залоге у поставщика.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.Права и обязанности Поставщика:
5.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику качественный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.2 Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару.
5.1.3.Поставщик обязан осуществить доставку, поднятие на этаж Товара согласно описанию объекта закупки.
5.1.4. При выявлении недопоставки Товара, Поставщик обязуется восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) дней с даты обнаружения недопоставки или в иной согласованный с Заказчиком срок в пределах срока действия настоящего Контракта.
5.1.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.1.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока на товар (устранение в течение срока, установленного Заказчиком), за свой счет.
5.1.7. Поставщик обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные описанием объекта закупки.
5.2. Права и обязанности Заказчика:
5.2.1.Заказчик обязан принять Товар и оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.2. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, не соответствующего требованиям Контракта, а также Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика.
6. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Цена Контракта составляет ____________________________ ( руб. коп. ) _______________________________________________________________________________
в том числе НДС________( руб. коп.) / НДС не облагается / Поставщик освобожден от уплаты НДС в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.
Оплата осуществляется за счет средств бюджетных учреждений:
Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) круглосуточный стационар на 2024 год (ПЛ КС) на сумму _________ ( руб. коп.)
Субсидии на выполнение государственного задания скорая медицинская помощь на 2024 год (СМП) на сумму ________________________________ ( руб. коп.)
Средства по обязательному медицинскому страхованию амбулаторно - поликлиническая помощь на 2024 год (ОМС АПП) на сумму ___________________ ( руб. коп.)
Средства по обязательному медицинскому страхованию круглосуточный стационар на 2024 год (ОМС КС) на сумму __________________________ ( руб. коп.)
6.2. Цена Контракта включает налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи и складывается из цены Товара и транспортных расходов по доставке Товара, погрузочно-разгрузочных работ, а также иных расходов Поставщика, связанных с выполнением условий настоящего Контракта.
6.3. Оплата осуществляется Заказчиком, в пределах срока действия Контракта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в день списания денежных средств со счета Заказчика.
6.4. Авансирование не предусмотрено.
6.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Товар должен соответствовать по качеству, количеству, комплектности требованиям настоящего Контракта.
7.2. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
8. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
8.1. В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, явным видимым повреждениям упаковки Товара.
8.2. Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
8.3. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
8.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке поставленного товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
8.5. Поставщик после выполнения всех предусмотренных Контрактом обязательств (за исключением гарантийных) формирует, подписывает и размещает в единой информационной системе (далее – ЕИС) Акт поставки товара (далее также – Акт, товарная накладная, универсальный передаточный документ (УСП) и счет на оплату).
8.6. В срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
8.7. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС.
В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта Поставщик вправе устранить недостатки в установленный Заказчиком срок и направить Заказчику новый Акт.
Если в установленный актом срок все нарушения не будут устранены Поставщиком, либо нарушения являются существенными и неустранимыми, а также в случае отказа Поставщика устранить эти нарушения, Заказчик вправе отказаться от приемки товара, потребовать возмещения причиненных убытков, оплаты неустойки.
8.8. Товар, поставленный сверх количества, предусмотренного Контрактом, Товар не соответствующий требованиям, установленным Контрактом по количеству, комплектности, а также Товар, поставленный после истечения срока действия Контракта, не оплачивается.
8.9. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
8.10.Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.
Допускается как полная, так и частичная приемка товаров с составлением корректировочных документов о приемке.
8.11. На непринятую часть товара Заказчиком Поставщик формирует новый документ о приемке после устранения выявленных замечаний.
8.12. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.
9. ТАРА И УПАКОВКА
9.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.
9.2. В случае если соответствующее требование установлено обязательными для Сторон нормативными правовыми актами, Товар должен быть маркирован, в том числе маркирован знаком соответствия.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Контракта, возмещает другой стороне только реальный ущерб.
10.2. Ответственность Заказчика.
10.2.1. За нарушения срока исполнения обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.
10.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
10.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.3. Ответственность Поставщика.
10.3.1. За нарушение сроков исполнения обязательств Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком.
10.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей., что составляет________( руб. коп. );
10.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством РФ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
10.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено в форме внесения денежных средств на счет Заказчика, неустойка (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение, неисполнение Поставщиком обязательств по Контракту уплачивается путем удержания и перечисления на счет Заказчика с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени), части указанных денежных средств в размере, равном размеру неустойки (штрафа, пени), исчисленной в соответствии с условиями Контракта.
10.5. В случае, если сумма неустойки (штрафа, пени) превышает сумму денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, часть неустойки, превышающая сумму этих денежных средств, по выбору Заказчика уплачивается Поставщиком по реквизитам, которые Заказчик указывает в соответствующей претензии .
10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик, в соответствии со 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), рассчитанной по завершении приемки Товара сторонами.
10.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Контракту, если таковое неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего контракта, имевшие место после его заключения. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.
11. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.
11.2.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством РФ и потребовать возмещения причиненных убытков, а также в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;
- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара, изложенных в разделе 7 настоящего Контракта;
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.
11.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенных расходов (убытков), непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.5. Стороны в течение 5 (пяти) дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов. Надлежащим уведомлением стороны Контракта для целей исполнения Контракта признается извещение стороны посредством телефонограммы, электронной почты, либо почтовым отправлением по адресу, согласно реквизитам, указанным в разделе 15 Контракта.
11.6. Изменения и дополнения в Контракт могут быть внесены дополнительным соглашением Сторон, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок.
Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о закупках (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и пунктом 5 статьи 78.1 БК РФ.
11.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком (Сторонами контракта) условий контракта осуществляется с использованием Единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются в личных кабинетах Сторон контракта с использованием Единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в Единой информационной системе без размещения на официальном сайте. Срок ответа на такое уведомление может быть указан в самом уведомлении. Если не указан конкретный срок, то ответ обязателен не позднее десяти (10) календарных дней.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.12.2024 года.
12.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов.
12.3. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью
13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. Приложения к Контракту:
Приложение 1 - Спецификация на поставку моющих и чистящих средств за счет средств бюджетных учреждений:
Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) круглосуточный стационар на 2024 год (ПЛ КС)
Субсидии на выполнение государственного задания скорая медицинская помощь на 2024 год (СМП)
Средства по обязательному медицинскому страхованию амбулаторно - поликлиническая помощь на 2024 год (ОМС АПП)
Средства по обязательному медицинскому страхованию круглосуточный стационар на 2024 год (ОМС КС)
Приложение 2 – Описание объекта закупки
Приложение 3 – Расчет цены контракта за счет средств бюджетных учреждений: (все источники финансирования).
Приложения к контракту является его неотъемлемой частью.
15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Поставщик
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1
к Контракту № _____от ____. ___ 2024 г.
Спецификация
на поставку моющих и чистящих средств за счет средств бюджетных учреждений:
средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) круглосуточный стационар на 2024 год (ПЛ КС)
- Посмотреть таблицу с даннымисубсидии на выполнение государственного задания скорая медицинская помощь на 2024 год (СМП)
- Посмотреть таблицу с даннымисредства по обязательному медицинскому страхованию амбулаторно - поликлиническая помощь на 2024 год (ОМС АПП)
- Посмотреть таблицу с даннымисредства по обязательному медицинскому страхованию круглосуточный стационар на 2024 год (ОМС КС)
- Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик Поставщик
Главный врач ЛОГБУЗ «ДКБ»
А.Ю. Окунев
________________________ ________________________
Приложение №2
к Контракту № _____от ____. ___ 2024 г.
Описание объекта закупки
5.Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи и складывается из цены Товара и транспортных расходов по доставке Товара, погрузочно-разгрузочных работ, а также иных расходов Поставщика, связанных с выполнением условий Контракта.
6. Сроки и условия оплаты поставки товара: оплата осуществляется Заказчиком, в пределах срока действия Контракта в течение не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в день списания денежных средств со счета Заказчика.
7. Требования к качеству товара: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставщик подтверждает качество Товара сертификатом соответствия или декларацией.
8. Остаточный срок годности товара: не менее 11 (Одиннадцать) месяцев на дату поставки Заказчику.
9.Требования к безопасности товара: поставляемый товар соответствуют требованиям следующих нормативных документов:
по пункту «Порошок чистящий» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 "Межгосударственный стандарт. Товары бытовой химии. Общие технические требования"
по пункту «Мыло туалетное жидкое» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия
по пункту «Мыло хозяйственное твердое» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия
10.Требования к упаковке: тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.
Заказчик Поставщик
Главный врач ЛОГБУЗ «ДКБ»
А.Ю. Окунев
________________________ ________________________
Приложение №3
к Контракту № _____от ____. ___ 2024 г.
Расчет цены контракта за счет средств бюджетных учреждений: (все источники финансирования).
- Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик Поставщик
Главный врач ЛОГБУЗ «ДКБ»
А.Ю. Окунев
________________________ ________________________
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#273288209 |
218 245
Обеспечение контракта:
10% |
6 дней
24.05.2024 03.06.2024 |
|
Тендер №273297843
Поставка чистящих средств
|
Не определен
#273297843 |
6 дней
24.05.2024 03.06.2024 |
|
Тендер №273297967
Поставка чистящих средств
|
Электронный аукцион
#273297967 |
215 529
Обеспечение заявки:
1 078 |
6 дней
24.05.2024 03.06.2024 |
Электронный аукцион
#273301151 |
37 700
|
6 дней
24.05.2024 03.06.2024 |
|
Тендер №273301311
Поставка дезинфицирующих средств
|
Электронный аукцион
#273301311 |
37 700
Обеспечение контракта:
10% |
6 дней
24.05.2024 03.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №267610498
Поставка средств индивидуальной защиты дерматологических (с результатом)
|
Запрос котировок
#267610498 |
92 785
|
срок истек
01.03.2024 12.03.2024 |
Запрос цен
#267610467 |
срок истек
29.02.2024 07.03.2024 |
||
Электронный аукцион
#267610249 |
187 519
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
1 875 |
срок истек
01.03.2024 18.03.2024 |
|
Электронный аукцион
#267610180 |
298 548
|
срок истек
01.03.2024 11.03.2024 |
|
Электронный аукцион
#267610173 |
107 089
|
срок истек
01.03.2024 15.03.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №267610490
Поставка медицинских изделий (с результатом)
|
Электронный аукцион
#267610490 |
232 000
|
срок истек
01.03.2024 12.03.2024 |
Тендер №267610485
Поставка медицинских изделий
|
Электронный аукцион
#267610485 |
232 000
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
01.03.2024 12.03.2024 |
Электронный аукцион
#267610454 |
10 719 079
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
107 191 |
срок истек
01.03.2024 12.03.2024 |
|
Тендер №267610442
Поставка пароконвектомата (с результатом)
|
Электронный аукцион
#267610442 |
334 266
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
01.03.2024 11.03.2024 |
Тендер №267610370
Поставка пароконвектомата
|
Электронный аукцион
#267610370 |
334 266
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
01.03.2024 11.03.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |