Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №307704509

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ИЗВЕЩЕНИЕ_

ИЗВЕЩЕНИЕ

о закупках малого объема

№ 01-20/ 2244 от 26.08.2025 г.

Наименование закупки: поставка моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУЗ «ДКБ»

Заказчик: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница» (ЛОГБУЗ «ДКБ»)

Место нахождения: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 6

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 6

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контрактная служба: создана на основании приказа главного врача ЛОГБУЗ «ДКБ» №7 от 09.01.2023 года «О создании контрактной службы»

Руководитель контрактной службы: Головкина Мария Григорьевна

Ответственный за заключение контракта:

Генфлер Алёна Александровна

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,10 руб. (Триста шестнадцать тысяч шестьсот сорок девять рублей десять копеек).

Источник финансирования:

Субсидии на выполнение государственного задания скорая медицинская помощь на 2025 год (СМП)

Средства по обязательному медицинскому страхованию амбулаторно - поликлиническая помощь на 2025 год (ОМС АПП)

Средства по обязательному медицинскому страхованию круглосуточный стационар на 2025 год (ОМС КС)

Количество поставляемого товара и сроки поставки: согласно прилагаемому проекту контракта.

Дата публикации: 27.08.2025 г. (МСК).

Срок окончания подачи оферт: 29.08.2025 г. до 10:00 (МСК).

Плановая дата заключения контракта: 05.09.2025 г. (МСК).

Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

1) Единые требования, предусмотренные пунктами 3 - 5, 7, 7.1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ установлены. Требования в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ не установлены

2) Установлены требования в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ): отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике, в том числе информации о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

3) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Оферта участника закупки должна содержать следующие документы и сведения:

1)Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7, 7.1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ

В соответствии с п. 9.5 регламента работы в Агрегаторе торговли Ленинградской области «электронный магазин Ленинградской области» информация, содержащаяся в предложении, должна быть исчерпывающей и обеспечивать Заказчику возможность однозначно определять объем и характеристики предлагаемых товаров.

В соответствии с п. 10.1.3. регламента работы в Агрегаторе торговли Ленинградской области «электронный магазин Ленинградской области» при формировании оферты Поставщик обязан указать цены на товары, наличие НДС и процентную ставку НДС в спецификации оферты перед отправкой Заказчику.

В соответствии с п. 10.1.6 регламента работы в Агрегаторе торговли Ленинградской области «электронный магазин Ленинградской области» цена, предлагаемая Поставщиком в оферте на товар по закупке, не может превышать начальной (максимальной) стоимости, указанной Заказчиком.

В соответствии с п. 10.1.7 регламента работы в Агрегаторе торговли Ленинградской области «электронный магазин Ленинградской области» размещая оферту, Поставщик подтверждает, что он является владельцем товара и имеет все необходимые правоустанавливающие документы, позволяющие ему распоряжаться товаром.

Дополнительная информация: За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

Заказчик вправе продлить срок подачи оферт на закупку в случае:

а) Отсутствия оферт по осуществляемой закупке;

б) Отклонения всех поданных оферт с обоснованием их отклонения;

в) Отказа от подписания договора одной из сторон.

Перечень приложений к извещению: Приложение № 1 «Проект контракта»

Смотреть отдельно вложенный файл.

Приложение_№1_Проект_контракта_

Приложение №1

к извещению о закупках малого объема

№ 01-20/ 2244 от 26.08.2025 г.

Проект Контракта

Контракт № ______

на поставку моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУЗ «ДКБ»

г. Санкт-Петербург «____» ____________ 2025 г.

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница» (ЛОГБУЗ «ДКБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Окунева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе, Закон №44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку моющих и чистящих средств (далее – товар), в количестве и ассортименте, наименовании, комплектности, указанных в Контракте и в установленные Контрактом сроки.

1.2. Место поставки товара: Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул Комсомола, дом 6 литера А, материальный склад.

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места поставки товара.

1.4. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

1.5. Заказчик обеспечивает приемку товара в соответствии с разделом 4 Контракта.

1.6. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомляет об этом Заказчика по факсу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с указанием времени поставки, объема и характеристик (качеств) товара.

1.7. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______ (__рублей ___ копеек)

__________________________________________________________________________

в том числе НДС________( руб. коп.) / НДС не облагается на основании пп. ____ п. _____ ст. _____ НК РФ/ Исполнитель освобожден от уплаты НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

Оплата осуществляется за счет средств бюджетных учреждений:

Субсидии на выполнение государственного задания скорая медицинская помощь на 2025 год (СМП) на сумму ________________________________ ( руб. коп.)

Средства по обязательному медицинскому страхованию амбулаторно - поликлиническая помощь на 2025 год (ОМС АПП) на сумму ___________________ ( руб. коп.)

Средства по обязательному медицинскому страхованию круглосуточный стационар на 2025 год (ОМС КС) на сумму __________________________ ( руб. коп.)

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места поставки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Форма оплаты Цены Контракта: безналичный расчет, в рублях Российской Федерации.

2.5. Оплата осуществляется Заказчиком, в пределах срока действия Контракта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение не более семи рабочих дней с даты проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, на основании акта приемки товаров, работ, услуг по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи одного из следующих документов: товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД). Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в день списания денежных средств со счета Заказчика

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Порядок поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

3.2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

3.3. При поставке Товара Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику следующую документацию:

- счет и/или счет-фактуру, выставленную Заказчику;

- товарную накладную или УПД в 2 (двух) экземплярах;

- сертификаты, обязательные для данного вида Товара.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик отказывается от приемки Товара, в соответствии со статьей 4 Контракта. Товар будет считаться не поставленным.

3.4. Независимо от способа доставки товара, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с даты фактического получения товаров Заказчиком.

3.5. В случаях, когда Поставщик обязан передать Заказчику не только товары, которые Заказчиком не оплачены, но и другие товары, Поставщик не вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров.

3.6. Заказчик не обязан возвращать Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар.

4. Сдача - приемка товаров

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком в соответствии с условиями контракта. Товар считается переданным по количеству с даты подписания сторонами Товарной накладной или УПД.

4.2. Для проверки соответствия качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки поставленного Товара, а также требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза товара может проводиться: представителями Заказчика или экспертной организацией в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

4.3. В случае проведения экспертизы силами Заказчика создается комиссия, состоящая из трех человек, являющихся специалистами в соответствующей области и обладающих соответствующими знаниями, опытом, квалификацией, соответствующей занимаемой должности для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. (далее – комиссия). Председателем комиссии является лицо, ответственное за контракт согласно положению о контрактной службе. Экспертное заключение о приемке (экспертизе) товара или отказе от приемки подписывают все члены комиссии.

4.4.С даты получения товара на склад Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней комиссия проверяет полученный товар на соответствие условиям контракта, качеству, ассортименту, срокам годности и другим характеристикам товара.

4.5. При проведении экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций (далее – эксперты), эксперты с даты получения товара на склад Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней проверяют полученный товар на соответствие условиям контракта, качеству, ассортименту, срокам годности и другим характеристикам товара.

4.6 В случае, если товар не соответствуют всем требованиям и условиям контракта, комиссия (либо эксперты, в случае их привлечения) составляет отрицательное заключение. Комиссия (либо эксперты, в случае их привлечения) составляет письменный акт (мотивированный отказ) от приемки товара с указанием всех выявленных нарушений и предлагаемых Поставщику сроков их устранения (в случае, если нарушения можно устранить).

4.7. Поставщик обязан устранить все нарушения за свой счет, в срок, указанный в акте (мотивированном отказе).

4.8.После устранения нарушений (замены товара) Заказчик повторно осуществляет приемку (экспертизу) товара. По итогам приемки товара, и при отсутствии претензий относительно качества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает документ о проведении экспертизы.

4.9. Если в установленный актом срок все нарушения не будут устранены Поставщиком, либо нарушения являются существенными и неустранимыми, а также в случае отказа Поставщика устранить эти нарушения, Заказчик вправе отказаться от приемки товара, потребовать возмещения причиненных убытков, оплаты неустойки. Лицо, ответственное за контракт, готовит все необходимые документы для юридической службы Заказчика для дальнейшего решения возникшей ситуации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока устранения нарушений.

4.10. Товар, поставленный сверх количества, предусмотренного Контрактом, Товар не соответствующий требованиям, установленным Контрактом по количеству, комплектности, а также Товар, поставленный после истечения срока действия Контракта, не оплачивается.

4.11. По результатам проведения экспертизы заказчик составляет акт приемки товаров, работ, услуг по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи направляет его Поставщику для подписания. Поставщик обязуется подписать акт приемки товаров, работ, услуг по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи возвратить Заказчику подписанный Поставщиком экземпляр акта (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

Заказчик подписывает акт приемки товаров, работ, услуг по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения Заказчиком подписанного Поставщиком акта приемки товаров, работ, услуг по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.12. Товар признается принятым Заказчиком по качеству, ассортименту, комплектности и другим характеристикам товара в момент подписания Заказчиком акта приемки товаров, работ, услуг по ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи одного из следующих документов: товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

4.13. За пределами срока действия контракта акт (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) от Поставщика не принимается.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту (с письменного согласия Заказчика) принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

5.1.9. Определять случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы Товара, за исключением случаев определенных Законом о Контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные условиями Контракта.

5.2.7. Осуществляет прием товара в порядке, установленном пунктами статьи 4 Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о проведении экспертизы на основании представленных Поставщиком отчетных документов.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Контрактом.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки Товара в рамках Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку поставить Товар.

5.4.2. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам).

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока эксплуатации товара(устранение в течение срока, установленного Заказчиком), за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после приостановления поставки Товара.

5.4.6. Информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки.

5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара.

6.2. Товар, передаваемый по настоящему Контракту, не считается находящимся в залоге у поставщика.

6.3. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

6.4. Остаточный срок годности товара не менее 11 (одиннадцать) месяцев на дату поставки Заказчику.

6.5. Поставляемый товар соответствуют требованиям следующих нормативных документов согласно Приложениям к Контракту:

В отношении товара – «Порошок стиральный» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования.

В отношении товара «Средство для мытья посуды» ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Товары бытовой химии. Общие технические требования», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Товары бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды»;

В отношении товара «Средство моющее для туалетов и ванных комнат» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Товары бытовой химии. Общие технические требования»

В отношении товара «Мыло туалетное твердое» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 Мыло туалетное твердое. Общие технические условия.

В отношении товара «Средство моющее для стекол и зеркал» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3Товары бытовой химии. Общие технические требования

Требования, установленные национальными стандартами, ГОСТ, применяются в части, не противоречащей условиям Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Контракта, возмещает другой стороне реальный ущерб.

7.2. Ответственность Заказчика.

7.2.1. За нарушения срока исполнения обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства по оплате Товара.

7.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Поставщика.

7.3.1. За нарушение сроков исполнения обязательств Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта, что составляет____ ( руб. коп. ).

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по Контракту, оплата за поставленный товар может быть по выбору Заказчика осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

7.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Контракту, если таковое неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 30.11.2025 года.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- при выявлении существенных недостатков в товаре, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного устранения, но по истечении которого они остались не устранёнными;

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

8.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенных расходов (убытков), непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.7. Стороны в течение 5 (пяти) дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов. Надлежащим уведомлением стороны Контракта для целей исполнения Контракта признается извещение стороны посредством телефонограммы либо почтовым отправлением по адресу, согласно реквизитам, указанным в разделе 13 Контракта.

8.8. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о закупках, включая возможность изменения условий контракта в связи:

8.9. со снижением цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий контракта;

8.10. с предложением Заказчика увеличить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

8.11. Изменения и дополнения в Контракт могут быть внесены дополнительным соглашением Сторон, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок.

8.12. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о закупках (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) и пунктом 5 статьи 78.1 БК РФ.

8.13. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербург и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не достижении взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и/или электронной почты, уведомления считаются полученными другой Стороной на следующий рабочий день с даты их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение №1 Спецификация на поставку моющих и чистящих средств за счет средств бюджетных учреждений: субсидии на выполнение государственного задания скорая медицинская помощь на 2025 год (СМП).

Приложение №2 Спецификация на поставку моющих и чистящих средств за счет средств бюджетных учреждений: средства по обязательному медицинскому страхованию амбулаторно - поликлиническая помощь на 2025 год (ОМС АПП).

Приложение №3 Спецификация на поставку моющих и чистящих средств за счет средств бюджетных учреждений: средства по обязательному медицинскому страхованию круглосуточный стационар на 2025 год (ОМС КС).

Приложение №4 Описание объекта закупки

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №_______от__. __ . 2025г.

Спецификация

на поставку моющих и чистящих средств за счет средств бюджетных учреждений: субсидии на выполнение государственного задания скорая медицинская помощь на 2025 год (СМП)

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

Главный врач ЛОГБУЗ «ДКБ»

А.Ю. Окунев

________________________ ________________________

Приложение №2

к контракту №_______от__. __ . 2025г.

Спецификация

на поставку моющих и чистящих средств за счет средств бюджетных учреждений: средства по обязательному медицинскому страхованию амбулаторно - поликлиническая помощь на 2025 год (ОМС АПП).

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

Главный врач ЛОГБУЗ «ДКБ»

А.Ю. Окунев

________________________ ________________________

Приложение №3

к контракту №_______от__. __ . 2025г.

Спецификация

на поставку моющих и чистящих средств за счет средств бюджетных учреждений: средства по обязательному медицинскому страхованию круглосуточный стационар на 2025 год (ОМС КС).

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

Главный врач ЛОГБУЗ «ДКБ»

А.Ю. Окунев

________________________ ________________________

Приложение №4

К контракту №_______от__. __ . 2025г.

Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: поставка моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУЗ «ДКБ»

2. Место поставки товара: Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул Комсомола, дом 6 литера А, материальный склад.

3. Сроки и условия поставки товара: поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня.

4.Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи и складывается из цены Товара и транспортных расходов по доставке Товара, погрузочно-разгрузочных работ, а также иных расходов Поставщика, связанных с выполнением условий Контракта.

5. Требования к качеству товара: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик подтверждает качество Товара: декларацией о соответствии или сертификатом соответствия (для товаров, в отношении которых законодательством установлено требование об обязательном подтверждении соответствия)

6.Требования к безопасности товара: поставляемый товар соответствуют требованиям следующих нормативных документов согласно Приложениям к Контракту:

В отношении товара – «Порошок стиральный» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования.

В отношении товара «Средство для мытья посуды» ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Товары бытовой химии. Общие технические требования», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Товары бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды»;

В отношении товара «Средство моющее для туалетов и ванных комнат» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Товары бытовой химии. Общие технические требования»

В отношении товара «Мыло туалетное твердое» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 Мыло туалетное твердое. Общие технические условия.

В отношении товара «Средство моющее для стекол и зеркал» - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3Товары бытовой химии. Общие технические требования

7.Требования к упаковке: тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

8. Экологические требования с указанием доли вторичного сырья, использованного при производстве товара не установлено.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 N 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования"

Заказчик Поставщик

Главный врач ЛОГБУЗ «ДКБ»

А.Ю. Окунев

________________________ ________________________