Тендер - Поставка моющих, чистящих средств и хозяйственных материалом. №317104003

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора_бытовая_химия.docx
• тех_задание_на_бытовую_химию.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.11.2025 по 07.11.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:07.11.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):07.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:07.11.2025Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации и/или извещению

Техническое задание

на закупку хозяйственных материалов

Наименование материала: Моющее чистящее и хозяйственные материалы.

Назначение материала: для организации безопасного пребывания воспитанников в соответствии требованиям СанПиН.

Место поставки материала: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Речной д, 11.

4. Общие требования к условиям поставки:

- поставка материала осуществляется на основании заявки;

- доставка материала осуществляется транспортом фирмы;

• обеспечение сохранности при транспортировке и хранении;
• на момент получения продукции гарантийный срок годности (хранения) должен составлять не менее 80% от установленного производителем гарантийного срока.
• наличие сертификатов.

5. Основные технологические параметры материала:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор №

на поставку товаров

г. Благовещенск «____» ___________2025 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 города Благовещенска» (МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующего Проньковой Натальи Юрьевны , действующий на основании устава, и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие, чистящие средства и хозяйственные материалы в количестве и с характеристиками, указанными в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

1.2. Срок поставки товара: 10 рабочих дней с момента подписания договора.

1.3. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

1.4. Место поставки товара: г. Благовещенск, пер. Речной, д.11.

1.5. Оплата товара производится за счет средств от ПДД.

2. Качество и упаковка товара

2.1. Качество и безопасность товара должно соответствовать требованиям договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации к товару.

2.3. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара.

2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3. Цена договора. Порядок оплаты

3.1. Цена договора составляет ______________ (________________________________) в том числе НДС 20% что составляет ___________________ рублей и включает в себя все затраты, налоги, сборы, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.

3.2. Оплата осуществляется российскими рублями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком универсального передаточного документа, предоставленных Поставщиком Заказчику.

3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного договором, количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

3.5. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица сумма, подлежащая уплате физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.6. Источник финансирования: ПДД (родительская плата за непосещение без уважительной причины).

3.7. Оплата товара осуществляется по факту поставки товара.

4. Порядок поставки и приемки товара

4.1. Поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика по адресу, указанному в п. 1.4. настоящего договора.

4.2. Передача товара производится по универсальному передаточному документу.

4.3. Приемка товара включает в себя проверку товара на соответствие требованиям настоящего договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик:

5.1.1. обязан осуществить приемку товара в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

5.1.2. обязан оплатить товар, соответствующий требованиям договора, в порядке и сроки, установленные настоящим договором;

5.1.3. обязан для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.4. вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего договора в течение всего периода поставки товара и в любое время, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика;

5.1.5. вправе осуществлять контроль качества поставленного товара; привлекать независимых экспертов (организации) для осуществления контроля;

5.2. Поставщик:

5.2.1. обязуется поставить товар в количестве, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующими техническими и иными нормами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими поставку товара данного вида;

5.2.2. обязуется поставить товар собственными силами и средствами;

5.2.3. обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора;

5.2.4. вправе требовать оплату за надлежащим образом поставленный товар в порядке и на условиях, установленных настоящим договором;

5.2.5. вправе по согласованию с Заказчиком поставить товар в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором.

5.3. Заказчик обязан немедленно известить Поставщика об обнаружении при осуществлении контроля за поставкой товара отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество товара или иные недостатки, а Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в разумный срок.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе произвести оплату по договору с вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по договору осуществляется на основании акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате по договору Поставщику.

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора, указанной в пункте 3.1. договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере 3 процентов цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора и составляет___________ руб.

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора, указанную в пункте 3.1. Договора.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

6.7. В случае расторжения настоящего договора, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств (включая случаи одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора), Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего договора, уплачивает Заказчику штраф, определенный в соответствии с пунктами 6.3.3., 6.3.4. Договора.

6.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, изменение текущего законодательства и др.), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6.10. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения данных обстоятельств. Несообщение лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

6.11. Сроки выполнения обязательств по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия вышеназванных обстоятельств, если они влияют на выполнение в срок обязательств по настоящему договору или его части.

6.12. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.10. настоящего контракта, будут продолжаться более двух месяцев, Стороны должны определиться по дальнейшему исполнению обязательств по настоящему договору, подписав соответствующее дополнительное соглашение

7. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

7.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

8. Гарантии

8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, в соответствии с действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

8.2. Гарантийный срок на товар устанавливается Поставщиком, но не может быть менее срока установленного производителем товара.

8.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

8.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, выявленные в товаре, или заменить товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара. Устранение недостатков товара (замена товара) производится в срок не более 20 (двадцать) календарных дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

8.5. В случае устранения недостатков в товаре в период гарантийного срока эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

8.6. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

8.7. Датой исполнения обязательств Поставщика по гарантии на товар считается дата окончания гарантийного срока.

9. Изменение, расторжение и срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 20.12.2025 года. Окончание срока действия настоящего договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему при неисполнении Сторонами обязательств по договору, не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

9.3.Все изменения и дополнения к договору должны быть оформлены в письменной форме, подписанные обеими сторонами

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один храниться у Заказчика, другой у Поставщика, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №___

от «____» ___________2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными