Тендер - Поставка моющих, чистящих средств и средств личной гигиены №298944083

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора.docx
• Описание_объекта_закупки.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО КК

«Гулькевичский ДИПИ»

____________ Н.Н. Чумак

____________

дата

Проект договора

ДОГОВОР № __________

на поставку

п.Лесодача ________________

дата

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Гулькевичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ СО КК «Гулькевичский ДИПИ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Чумак Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________,

указывается полное и сокращенное наименование организации - исполнителя (с указанием ее

организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) исполнителя –

физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

именуемый (именуемое) в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________________________________________,

указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя исполнителя, уполномоченного на подписание договора

действующего на основании _____________________________________________,

указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание договора

с другой стороны, далее именуемые Стороны, с соблюдением положений Гражданского кодекса Российской Федерации, требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и _______________ Положения о закупке товаров,

раздел, пункт, подпункт

работ, услуг для ГБУ СО КК «Гулькевичский ДИПИ», утвержденным приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 15 декабря 2023 г. № 2195 (далее – Положение) (с изменениями и дополнениями) и на основании протокола от _____________ № _____________, заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется передать Заказчику моющие, чистящие средства и средства личной гигиены (далее - товар), по заявке Заказчика, в количестве (объеме) и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим договором, за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности (внебюджетного фонда) на 2024 год.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего договора товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;

осуществляет разгрузку товара в месте нахождения помещения для хранения товаров, находящегося на первом этаже здания;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.

1.4. Количество (объем) товара определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цены договора, указанной в пункте 2.1 настоящего договора, исходя из цены товара, указанной в спецификации и количества товара, указанного в настоящем договоре.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара, документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

1.6. Поставщик передает товар одной партией или отдельными партиями согласно заявкам Заказчика, сформированной исходя из текущей потребности, в течение всего срока действия обязательств по настоящему договору. Товар должен быть новым (ранее не бывшим в употреблении). Новый Товар - Товар, который не был в употреблении, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия.

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего договора (стоимость товаров) составляет __________ руб. _____коп.

При условии наличия у Поставщика обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, указывается: в том числе НДС. В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено.

2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2.3. Цена договора (цена единицы товара) включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку товара, расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.

3. Сроки, условия поставки товара, порядок оплаты

3.1. Поставщик обязуется поставить (доставить) и разгрузить (выгрузить) товар Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора. Цена перевозки (поставки, доставки) и разгрузки (выгрузки) товара включается в стоимость товара.

3.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, а также техническим характеристикам, указанным в приложении к договору.

3.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара, регистрационного удостоверения, декларации соответствия или сертификата соответствия и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и другие документы на товар, применительно к предмету настоящего договора.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования, если Стороны не пришли к взаимному соглашению.

3.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

3.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных контрактов и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки товара.

3.6. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

3.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

3.8. При исполнении договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

3.9. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего договора, Поставщик должен соответствовать таким требованиям.

3.10. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Лесодача, ул. Мира, 3.

3.11. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

3.12. Оплата поставленного товара производится Заказчиком по факту поставки товара в срок не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить в соответствии с заявкой Заказчику товар в объеме, предусмотренном заявкой, но не более чем предусмотренный настоящим договором и выполнить сопутствующие мероприятия, указанные в пункте 1.3 настоящего договора. Одновременно предоставить Заказчику счет (счет-фактуру), товарную накладную (универсальный передаточный документ).

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в срок предусмотренный пунктом 3.5 договора с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.1.6. Предоставить вместе с товаром документы необходимые для приемки и оплаты товара, предусмотренные в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 настоящего договора.

4.1.7. Представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.3.2. Требовать от Поставщика представления оформленных надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с договором.

4.3.3. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке товара и передать Поставщику.

4.3.4. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара, в случае ненадлежащего качества такого товара.

4.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий договора.

4.4.4. Отказаться от оплаты услуги ненадлежащего качества, а если услуга оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

4.5. Стороны обязуются провести сверку взаимных расчетов в течение 5 рабочих дней после исполнения обязательств по договору. Поставщик оформляет и направляет Заказчику электронной связью акт сверки взаимных расчетов, Заказчик в течение 2 рабочих дней согласовывает полученный акт сверки и направляет его Поставщику электронной связью. Поставщик обязуется в течение трех рабочих дней со дня согласования направить оригинал подписанного акта сверки в адрес Заказчика.

5. Порядок приемки товара

5.1. Приёмка результата исполнения обязательств по договору осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Передача товара Поставщиком Заказчику и приемка товара от Поставщика Заказчиком осуществляется в момент передачи товара в срок не превышающего, установленного пунктом 3.1 настоящего договора.

Приемка товара осуществляется Заказчиком (представителем Заказчика) в течение 20 (двадцати) рабочих дней по количеству, производится осмотр товара, упаковки и маркировки на соответствие условиям договора; осмотр на предмет видимых недостатков.

Поставщик направляет в адрес Заказчика в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) приемку результата исполнения договора, счет (счет-фактуру) и товарную накладную (универсальный передаточный документ) на бумажном носителе.

Документ о приемке должен содержать: наименование, место нахождение, значения ИНН, КПП, ОКПО Сторон, наименование поставленного товара, наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара), информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара), стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара), реквизиты договора (номер и дата), иную информацию по усмотрению Сторон.

5.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке результата исполнения договора в случае выявления несоответствия услуг условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

5.4. По итогам приемки результата поставки товара при отсутствии претензий относительно качества товара Заказчик подписывает предусмотренные настоящим разделом документы и иные документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Поставщику.

Сформированный документ о приемке товара (этапа приемки), направляемый для подписания Заказчику, должен содержать необходимую информацию относительно фактического исполнения обязательств по условиям договора, позволяющую конкретизировать представленный к приемке объем исполнения.

5.5. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, согласования порядка и сроков их устранения, присутствие Поставщика (его представителя) является обязательным.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящего договора, Заказчиком взыскивается штраф в размере, указанном в пункте 6.2 раздела 6 настоящего договора.

5.7. Право собственности, а также все риски случайной гибели, порчи и утраты товара, и все возникшие в связи с ними расходы переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику или первому грузоперевозчику, что подтверждается подписанием соответствующей накладной представителем Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 10% от цены договора.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

5.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

5.7. Оплата пени, штрафов Сторонами оплачивается в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, а также о поставщике, с которым договор по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением Поставщиком договора.

7. Гарантии качества товара

7.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего договора, изложенным Спецификации.

7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем, если это предусмотрено относительно предмета закупки.

7.3. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее срока, указанного в приложении к настоящему договору в отношении соответствующей позиции. В случае передачи товара ненадлежащего качества, без необходимой документации либо с остаточным сроком годности менее заявленного заказчик имеет право вернуть соответствующий товар поставщику в момент получения товара.

7.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

7.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки и иные чрезвычайные непредотвратимые обстоятельства, повлекшие введение режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в условиях договора, будут разрешаться путём переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 рабочих дней с даты ее получения Стороной договора. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направленно в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. Каналы связи «Линия доверия» ГБУ СО КК «Гулькевичский ДИПИ»: +7(86160) 27569, официальный сайт: http://gulkev-dipi.ru.

10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Условия соблюдения конфиденциальности

и защиты персональных данных

11.1. Условия договора, документы, подписанные Сторонами на основании и во исполнение договора, а равно, любая иная информация, сообщенная Стороне в целях исполнения договора, являются конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их, как в течение срока действия договора, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 11.3 договора.

11.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе заключения, исполнения и прекращения договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, иначе как в целях реализации Договора.

11.3. Не считается разглашением условий договора и иных конфиденциальных сведений сообщение их части государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством.

11.4. Стороны в соответствии положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) в целях исполнения настоящего договора предоставляют друг другу право на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными работников Сторон, включая сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ.

11.5. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности и безопасности персональных данных, ставших известным в рамках настоящего договора, при их обработке, а также обеспечение требований к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.

11.6. Стороны обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации при работе с документами, содержащими информацию ограниченного доступа.

12. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

12.1. Настоящий договор действует с момента заключения до 31 августа 2024 г., а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего договора, но не исполненным до окончания срока действия договора – до полного исполнения принятых сторонами обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Изменение существенных условий договора при его заключении и исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях:

12.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях:

1) увеличения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ (за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия), оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

2) уменьшения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

3) увеличение объема и (или) изменение видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на десять процентов цены договора. При этом допускается однократное увеличение (продление) срока исполнения договора на срок, не превышающий половину срока, предусмотренного при его заключении;

4) снижения цены договора, а также цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 настоящего Положения, без изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

5) уменьшение цены единицы товара, работы, услуги с возможностью изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги. При этом не допускается ухудшения качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

6) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

7) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

8) изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора;

9) если Поставщиком предложена поставка (использование при выполнении работ, услуг) товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора;

10) увеличения (продления) срока исполнения договора (сроков исполнения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 настоящего Положения;

11) однократного увеличения по инициативе заказчика цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги) и сроков исполнения договора (исполнения обязательств), в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 настоящего Положения.

12) наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. При этом количество товара, объем работы или услуги, являющихся предметом договора, не могут быть увеличены, за исключением случаев, обозначенных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта. Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и необходимость изменения существенных условий договора. Документы, подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, в который вносятся такие изменения;

13) возникновения в ходе исполнения договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитального ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Изменение существенных условий договора допускается при соблюдении условий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

12.5. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.6. В случае существенного нарушения договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и по основаниям, предусмотренным настоящим договором.

12.6.1. Нарушениями существенных условий применительно к настоящему договору являются в том числе:

1) несоответствие товара требованиям договора;

2) нарушение условий договора по ассортименту, комплектности и качеству товара;

3) отсутствие регистрационных документов, сертификатов и деклараций соответствия в случае, если обязанность их получения предусмотрена договором, действующим законодательством;

4) нарушение правил хранения, перевозки, разгрузки, погрузки товара, а равно отсутствие документов, подтверждающих выполнение таких правил;

5) нарушение срока (сроков) поставки.

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Прочие положения

13.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.4. Все перечисленные ниже приложения к договору являются его неотъемлемой частью:

приложение 1: спецификация.

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к договору от _____________

№________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку

- Посмотреть таблицу с данными