Тендер - Поставка моющих, чистящих и дезинфицирующих средств №268136261

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_Контракта__моющие Проект Контракта №

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

пгт Афанасьево « » 2024 г.

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Афанасьево» в лице директора Белёвой Ирины Викторовны именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________, в лице ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик"с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

на основании п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Контракт поставки товара о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется Товар, в количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется организовать приемку и оплатить поставленный товар. Место поставки Товара: Кировская область, пгт. Афанасьево, ул. Красных партизан, д.17.

1.2. Срок поставки Товара – с даты заключения контракта по 28.03.2024 г.

1.3. Заказчик при исполнении контракта вправе изменить условия контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества и качества поставляемого товара и иных условий контракта;

1.5. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически полученного товара.

2.3. Общая цена настоящего Контракта составляет _____________ руб.__копеек (______________), НДС облагается/необлагается.

Цена подлежит уменьшению на сумму уплаты Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на перевозку, доставку, погрузку и разгрузку, страхования, уплату таможенных пошлин, сборов, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи.

2.5. Расчет за поставленный товар Заказчик осуществляет путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания товарных накладных. При условии отсутствия разногласий по количеству и качеству принятого товара.

2.6. Источник финансирования: средства бюджета субъекта РФ «Кировская область» 2024 г. (средства субсидии на выполнение государственного задания).

3. Порядок приемки Товаров

• Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
• Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с Контрактом Товар свободен от прав третьих лиц.

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика и может быть выполнена досрочно.

3.4. Товар считается переданным Заказчику в момент подписания Товарной накладной.

3.5. Все виды монтажных, погрузо-разгрузочных и работ, включая работы с применением грузоподъемных средств и другие необходимые работы, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.6. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 7 (семи) дней заменить некачественный Товар.

3.7. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

3.8. С момента подписания Товарной накладной все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

3.9. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Товарной накладной.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

4.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Гарантии

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

5.2. На поставляемый товар поставщик предоставляет заказчику документацию, подтверждающую соответствие качества товара требованиям законодательства РФ: копии сертификатов соответствия, копии регистрационных удостоверений (при наличии), инструкции по использованию товара на русском языке.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 10 (десять) % цены Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее чем 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 10 (десять) % цены Контракта.

6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Контракте, применяются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

6.9. Поставщик должен соответствовать единым требованиям к участникам в соответствии с частями 1 и 1.1. статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера и препятствующих исполнению сторонами взятых на себя обязательств, которые ни одна сторон не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы, эпидемии, военные действия любого характера, блокады, забастовки, акты правительства и др.

8. Заключительные положения

8.1. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему Контракту, разрешаются в претензионном порядке, срок рассмотрения которого 10 календарных дней с момента получения претензии, а в случае не достижения согласия между сторонами они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в установленном законном порядке.

8.2. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1 – Спецификация.

8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 28.12.2024 года, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №__ от «__» _____ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными