Тендер - Поставка моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров №301154272

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ОБОСН_ЦЕНЫ_моющие_и_хозы - Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_на_моющие_средства_06

Техническое задание

на поставку моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, который не был восстановлен, свободным от прав третьих лиц). Товар не должен иметь дефектов, а также должен быть безопасен при его использовании по назначению.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

Место поставки: поставщик своими силами и средствами осуществляет поставку и разгрузку товара по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, Шолоховский район, станица Вёшенская, пер. Р.Люксембург,41 в рабочие дни с 08:00 до 16:00.

Время поставки должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

Зав. складом Рудова Л.А.

Проект_договора_поставки_моющих_и_хозов

Договор №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/25

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

станица Вёшенская «___» ____________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора по организационным вопросам Романовой Людмилы Валерьевны, действующего на основании МЧД от 15.08.2024 г. уникальный номер▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с одной стороны, и ______________________________ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору), которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Ассортимент, наименование, цена товара определена в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Стороны в договоре не являются лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

2. Качество Товара

2.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, который не был восстановлен, свободным от прав третьих лиц), отвечать требованиям Спецификации (Приложение №1). Товар не должен иметь дефектов, а также должен быть безопасен при его использовании по назначению.

2.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями и стандартами для таких изделий, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Упаковка не должна иметь повреждений, целостность её не должна быть нарушена. Обозначения на таре и её содержимое должны соответствовать друг другу.

2.3. На товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

2.4. Товар по своим техническим и функциональным характеристикам должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору.

3. Цена договора

3.1. Оплата стоимости поставленного по настоящему договору Товара производится в рублях.

3.2. Финансирование настоящего договора осуществляется за счет средств субсидии бюджетного учреждения.

3.3. Цена настоящего договора, составляет: ______________ (_________________________________) рублей ____ копейки, в т.ч НДС (НДС не предусмотрен).

3.4. Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на упаковку (тару), транспортировку, погрузку, разгрузку товара в месте доставки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик может понести в связи с исполнением договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. Не учтённые в цене расходы не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

3.5. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством.

3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.7. В соответствии со ст. 78.1 БК РФ, предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

4. Порядок и сроки оплаты Товара

4.1. Оплата по договору производится в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.

Расчет производится Заказчиком за фактически поставленный в полном объеме товар надлежащего качества, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документов о приемке (товарной накладной (УПД) /счет-фактуры и Акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)).

Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик имеет право:

- привлекать к исполнению договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;

- требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с пунктом 4.1 настоящего договора;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.2. Поставщик обязан:

- произвести поставку Товара на условиях настоящего договора;

- при поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы;

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором;

- незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору;

- предоставить по требованию Заказчика в согласованные сроки в письменном виде отчет о ходе выполнения настоящего договора (допускается информация посредством факсимильной связи);

- в случае если заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора, компенсировать затраты на проведение экспертизы, в случае если она проводилась с привлечением экспертов, экспертных организаций;

- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора и приложениях к нему.

5.3. Заказчик имеет право:

- контролировать ход выполнения Поставщиком поставки по договору;

- в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего договора;

- не отказывать в приемке результатов исполнения договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком;

- заказчик по настоящему договору вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

5.4. Заказчик обязан:

- передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

- обеспечить приемку Товара, провести экспертизу Товара, а также оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

6. Сроки и порядок поставки

6.1. Срок поставки: до 25 июня 2025 года.

6.2. Место поставки: поставщик своими силами и средствами осуществляет поставку и разгрузку товара по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, Шолоховский район, станица Вёшенская, пер. Розы Люксембург 41 в рабочее время Заказчика (пн-пт: с 8-00 до 16-00, перерыв▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00, время местное).

6.3. Поставщик, обязан передать Заказчику одновременно с товаром оформленные надлежащим образом счет (в случае, если участник не является плательщиком налога на добавленную стоимость).

7. Порядок и сроки приемки Товара

7.1. Заказчик обязан при приемке товара проверить соответствие ассортимента, количества и качества поставленных товаров спецификации и сопровождающей документации, провести экспертизу, согласно 44-ФЗ.

По итогам приемки товара при наличии товарной накладной (УПД) и при отсутствии претензий относительно качества поставляемого товара, Заказчик направляет Поставщику с использованием систем электронного документооборота либо на бумажном носителе подписанный со своей стороны Акт приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает данный акт и при применении бумажного носителя возвращает Заказчику.

Для ускорения процесса обмена документами стороны пришли к соглашению приравнять к оригиналам. скан-копии акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), направленные посредством электронной почты, с последующей заменой на оригиналы.

7.2. В случае отсутствия претензий к поставке Заказчик удостоверяет надлежащее исполнение заявки подписью и печатью на экземпляре документов, сопровождающих товар.

7.3. Подпись представителя Заказчика на документах удоверяет надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

7.4. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику накладную (УПД) / счет-фактуру, подтверждающие ассортимент поставляемых товаров, их количество и стоимость.

7.5. В случае обнаружения скрытых недостатков в товаре после его приемки Заказчик должен немедленно информировать об этом Поставщика и вызвать его представителя для составления соответствующего акта. Претензии по скрытым недостаткам товара принимаются Поставщиком в течение 14 календарных дней с момента поставки.

7.6. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

9.3. Ответственность Заказчика:

9.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

9.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.4. Ответственность Поставщика:

9.4.1. В случае несвоевременного выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в договоре, в том числе при несоответствии поставленного товара требованиям настоящего договора, Поставщик обязуется выплатить Заказчику пени.

9.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

9.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 9.4.3):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

9.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

9.4.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.5. Уплата штрафа по договору не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.6. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

Обеспечение исполнения договора

10.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, подлежат урегулированию путем переговоров и предъявления претензий. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

12. Действие обстоятельств непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

12.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

12.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

12.4. В случае если, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десять) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения договора.

13. Переход права собственности

13.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Товара и подписания документов о приемке обеими сторонами.

14. Срок действия договора

14.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2025 года.

14.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

15. Порядок изменения, расторжения договора и прочие условия

15.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и ч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьст. 95 Закона N 44-ФЗ.

15.2. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

15.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

15.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

15.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной договора является его правопреемник.

15.7. Настоящий договор составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.

15.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

16. Приложения к договору

16.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является, Спецификация (Приложение №1).

17. Адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/25 от «___» ________________ 2025 г.

Спецификация

на поставку моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Всего товара на сумму составляет: ______________ (_________________________________) рублей ____ копейки, в т.ч. НДС (НДС не предусмотрен).

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными