Тендер - Поставка моющего средства №299644007

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):628011, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, зд. 8 (база М ДЭП).
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№_4 - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Приложение № 6 к извещению

договор № ________

Поставка средства моющего

г. Ханты-Мансийск «____»_____ 2025

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск (М ДЭП), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мыскина Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего (ий) на основании _________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании решения комиссии по осуществлению закупок (протокол, составленный по итогам конкурентной закупки от _________г. № ________ к извещению, размещенному на официальном сайте в сети интернет www.zakupki.gov.ru от __________ года ___________), в рамках исполнения муниципального контракта от 17.12.2024 № 160/ЭА, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) (далее - товар), являющейся неотъемлемой частью Договора, в срок, согласно разделу 4 Договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.
1.2. Товар по техническим и функциональным характеристикам должен соответствовать техническому заданию.
Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве товара, передаваемыми с товаром.
1.3. Товар должен поставляться в надежной упаковке, которая должна соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке.
1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Товар должен соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов к качеству, обеспечивающих его безопасность для жизни и здоровья людей и охрану окружающей среды.
1.5. Количество поставляемого товара должно соответствовать настоящему Договору и техническому заданию. Заказчик обязан заплатить за то количество, которое было в действительности поставлено и принято. Фактическое количество Товара указывается в отгрузочных документах.
1.6. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, зд. 8 (база М ДЭП).

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая цена Договора составляет _________ (______________) рублей______ копеек, включая налог на добавленную стоимость 20 % (или без учета НДС).
Стоимость единицы товара указана в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
2.4. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения товара на основании выставленного счета, счет-фактуры, подписанной обеими сторонами товарной накладной или Универсально-передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору. В случае подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов по Договору, оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.
2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт сверки взаимных расчетов по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).
3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 11.6 Договора.
3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.
3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в течение 72 (семидесяти двух) часов.
3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Договора.
3.3.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.
3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар (часть товара).
3.3.4. Ответственное лицо от имени Заказчика за осуществление контроля, решение вопросов в ходе исполнения Договора: Начальник уч. №1 Мустафин Берик Сагандыкович, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-55-25; приемку товара и подписания товарно-транспортных накладных: заведующая центральным складом, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-8024.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Поставить товар в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за месяцем поставки товара, представлять Заказчику оригиналы универсальных передаточных документов с обязательным приложением надлежаще оформленных товарно-транспортных накладных (ТТН), счетов, счет-фактур (при наличии). УПД без предоставления ТТН к учету не принимаются.
3.4.3. Представить вместе с товаром все документы, относящиеся к нему (копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае, если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
3.4.4. Передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и с характеристиками, согласно Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
3.4.5. При условии поставки/отгрузки товара в оборотной/возвратной таре Поставщик должен указать количество тары в сопроводительных документах, товарно-транспортных накладных (ТТН). По факту возврата тары Поставщику оформляется двухсторонний акт.
3.4.6. Предоставить гарантию на качество передаваемого по настоящему договору товара на срок, установленный Поставщиком с даты фактической приемки товара Заказчиком.
В указанный период Заказчик вправе по любым вопросам, связанным с недостатками товара, обращаться к Поставщику.
3.4.7. В течение всего гарантийного срока Поставщик обязуется устранять все возникшие недостатки в товаре. Вывоз товара от Заказчика для устранения неисправностей в рамках гарантийного срока, а также доставка товара после устранения неисправностей от Поставщика к Заказчику производится силами и средствами Поставщика.
3.4.8. При необходимости выполнения гарантийного обслуживания Поставщик обязан забрать товар от Заказчика в указанный Заказчиком срок и приступить к устранению неисправности.
3.4.9. Поставщик обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, понесенные в результате предъявления к нему требований со стороны третьих лиц относительно товара, а также претензий налоговых и иных органов из-за действий или бездействия Поставщика. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное представление счетов-фактур.
3.4.10. В случае поставки некомплектных товаров Поставщик обязан доукомплектовать товары в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
3.4.11. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.4.12. В случаях, предусмотренных Договором, подписать Акт сверки взаимных расчетов по Договору.
3.4.13. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.4.14. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику документ, подтверждающий полномочия лиц, ответственных от имени Поставщика за осуществление контроля, решение вопросов, подписание всех документов в ходе исполнения Договора (в том числе, универсальных передаточных документов, товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур).
3.4.15. Ответственное лицо от имени Поставщика для осуществления контроля, решения вопросов в ходе исполнения условий Договора: ФИО_____________________________, должность___________________, контактный телефон _______________________________________.

Порядок и сроки поставки товара
4.1. Срок поставки товара: не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.
4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.
4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.
4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Телефон 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 223, ОМТС.
4.5. В случае, если в п. 10.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт сверки взаимных расчетов по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора.
Поставщик обязан подписать Акт сверки взаимных расчетов. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта, Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки взаимных расчетов является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Порядок сдачи и приемки товара
5.1. Поставщик одновременно с поставкой товара в сроки, указанные в разделе 4 Договора, должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:
5.1.1. Копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (заверенные подписью и печатью Поставщика с указанием его местонахождения (адреса) и телефона);
5.1.2. Подтверждение, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации, в случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации;
5.1.3. Подписанные Поставщиком товарные накладные в 2-х экземплярах или универсально передаточного документа (УПД);
5.1.4. Счет и счет-фактуру.
5.2. Приемка товара осуществляется в месте, указанном Заказчиком (в соответствии с п. 1.6 Договора).
5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
5.4.2. В случае выявления несоответствия товара условиям Договора Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.
Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в заявке и Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон, в случае если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.6 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.
5.4.3. При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на весь поставляемый товар.
5.4.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик в срок не позднее 72 часов с момента обнаружения недостатков товара извещает об этом Поставщика.
5.4.5. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
5.4.6. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке, Заказчик извещает Поставщика. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку или направляет на электронную почту, указанную в реквизитах Договора. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте, либо нарочным.
5.4.7. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.
5.7. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки.
5.8. В случае если Заказчиком в момент приемки будут обнаружены транспортные повреждения товара (повреждение упаковки, вскрытие упаковки и пр.), он обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Указанные повреждения фиксируются в составленном Заказчиком акте или в товарной накладной. Если доставку товара от Поставщика осуществляла транспортная компания, то Заказчик обязан сделать отметку в товарно-транспортных накладных, следующих с товаром, об обнаруженных транспортных повреждениях с подписью представителя транспортной компании.

Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, за поставку некачественного товара.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, за каждый факт несвоевременного исполнения обязательства по договору в размере 5 % от цены Договора, за поставку некачественного товара, предусмотренного договором, а также за иное нарушение условий Договора устанавливается штраф в размере 10 % от цены Договора за каждый факт.
6.4. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
6.5. За непредоставление или несвоевременное предоставление Заказчику оригиналов документов, предусмотренных пунктом 3.4.2. настоящего Договора, Поставщику устанавливается штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) руб. за каждый факт непредоставления (несвоевременного предоставления) документов.
6.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке, в установленный Заказчиком срок, не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Договора.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
6.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
6.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.12. Факт уплаты суммы неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
6.13. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 4.1. договора, Заказчик вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Договору.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Договору, Договор расторгается в порядке, предусмотренном Договором. В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров
8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
8.3. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой, в этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.
8.4. Сторона которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

Расторжение Договора
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору становится невозможным либо нецелесообразным.
9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого Заказчиком товара.
9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор по соглашению Сторон либо неполучения ответа на такое предложение в течение 10 (десяти) дней с даты его направления.
9.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Договоре.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.8. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
9.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора, другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Срок действия Договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31.12.2025.

Прочие условия
11.1. Договор составлен в электронной форме.
11.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. К Договору прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1).
11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Договоре сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.
11.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема товаров, качества товаров и иных условий Договора.
11.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения Договора, вправе изменить не более чем на 25 процентов количество всех предусмотренных Договором товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При этом, по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 25 процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара, Стороны обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
11.7. Изменения Договора (в том числе изменение количества, объема, цены закупаемых товаров или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе) допускается по соглашению Сторон с обязательным письменным оформлением соответствующего дополнительного соглашения. В единой информационной системе в сфере закупок размещается информация только об изменениях в существенных условиях Договора.
11.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.9. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.10. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ______ от "___" ____ 2025

Техническое задание

Поставка средства моющего

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена Договора составляет _________ (______________) рублей______ копеек, включая налог на добавленную стоимость __ % (или без учета НДС на основании_______).

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, зд. 8 (база М ДЭП).

Срок поставки: не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.

Товар по техническим и функциональным характеристикам должен соответствовать настоящему техническому заданию.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации или ТУ и подтверждаться документами о качестве товара, передаваемыми с товаром.

Товар должен поставляться в надежной упаковке, которая должна соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт и восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов к качеству, обеспечивающих его безопасность для жизни и здоровья людей и охрану окружающей среды.

Количество поставляемого товара должно соответствовать настоящему техническому заданию. Заказчик обязан заплатить за то количество, которое было в действительности поставлено. Фактическое количество Товара указывается в отгрузочных документах.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

В ФОРМЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка средства моющего

(ОКПД 2:20.41.32.119)

г. Ханты-Мансийск

2025

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

Поставка средства моющего

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара:628011, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, зд. 8 (база М ДЭП).

Срок поставки: не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.

Товар по техническим и функциональным характеристикам должен соответствовать настоящему техническому заданию.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации или ТУ и подтверждаться документами о качестве товара, передаваемыми с товаром.

Товар должен поставляться в надежной упаковке, которая должна соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт и восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов к качеству, обеспечивающих его безопасность для жизни и здоровья людей и охрану окружающей среды.

Количество поставляемого товара должно соответствовать настоящему техническому заданию. Заказчик обязан заплатить за то количество, которое было в действительности поставлено. Фактическое количество Товара указывается в отгрузочных документах.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Форма заявки

На фирменном бланке участника закупки

Дата, исх. Номер

Заказчику:

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск

ЗАЯВКА

на право заключения сМуниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием

муниципального образования город Ханты-Мансийск (М ДЭП).

(указывается наименование заказчика)

договора на право: поставки товара, выполнения работ, оказания услуг ___________________________________________________________________________________

(указывается предмет договора, номер лота)

Изучив документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, ИНН, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, ___________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях и в порядке, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие.

2. Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями документации о закупке и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие.

3. Цена договора(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС) __________________________ руб.(цифры прописью)

3.1. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о закупке и ее технической части и влияющими на стоимость товара, выполнения работ, оказания услуг.

3.2. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом договора, товар, работы, услуги будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном объеме в соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в технической части документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. Настоящей заявкой на участие в запросе котировок в электронной форме сообщаем, что в отношении_________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

- не проводится ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Подтверждаем, что_______________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

-соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствует у физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- не является иностранным агентом в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- не являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в закупке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

6. В случае, если наша заявка (предложение) будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор сМ ДЭП (указывается наименование заказчика) на право: поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки (предложения), в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

7. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________(наименование участника размещения заказа)в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен __________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес электронной почты (с указанием кода), адрес).

Все сведения о проведении процедуры закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки заявок (предложений) и проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших заявок (предложений).

10. Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ______________________

Расчетный счет __________________________________________

Корреспондентский счет __________________________________

Код БИК ________________________________________________

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________________

12. К настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, согласно описи – на _____ страницах.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)_________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер_________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

На фирменном бланке участника закупки

Форма предложения

Поставка средства моющего

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена Договора составляет_________ (______________) рублей______ копеек, включая налог на добавленную стоимость __ % (или без учета НДС на основании_______).

Место поставки товара:628011, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, зд. 8 (база М ДЭП).

Срок поставки: не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.

Товар по техническим и функциональным характеристикам должен соответствовать настоящему техническому заданию.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации или ТУ и подтверждаться документами о качестве товара, передаваемыми с товаром.

Товар должен поставляться в надежной упаковке, которая должна соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт и восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов к качеству, обеспечивающих его безопасность для жизни и здоровья людей и охрану окружающей среды.

Количество поставляемого товара должно соответствовать настоящему техническому заданию. Заказчик обязан заплатить за то количество, которое было в действительности поставлено. Фактическое количество Товара указывается в отгрузочных документах.

Руководитель___________________________ /_______________/

Приложение № 4 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Форма

Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных

Место регистрации

Страховое пенсионное свидетельство _______________________________________

даю свое согласие на обработку_______(ИНН _________, КПП ______, адрес: _______________) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

письменном согласии, является участие в закупке _______(указать номер извещения и предмет закупки).

Настоящим подтверждаю согласие на обработку_________ своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), при этом общее вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.

Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии.

Дата заполнения

Подпись заявителя