Тендер - Поставка моющего средства "Прогресс" №314072272

Описание тендера:	Поставка моющего средства "Прогресс" (с результатом)
Сумма контракта:	71 060,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	14.10.2025
Окончание:	15.10.2025 11:12:42
Тендер №:	314072272
Тип:	Электронный аукцион Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Бытовая химия
ОКПД2:	(204132119) Средства моющие прочие
Регион:	Приволжский ФО / Нижегородская область / Нижний Новгород
Регион поставки:	Приволжский ФО / Нижегородская область / Нижний Новгород
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка моющего средства "Прогресс"
Цена контракта: 71 060,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Универсальное моющее средство «ПРОГРЕСС» 5л	71060	323	220	шт

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № _______

на поставку товара

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Нижний Новгород «___» октября 2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница №5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» (ГБУЗ НО «ГКБ №5»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родина Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, действующего на основании на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны, по результатам котировочной сессии № _____________ проведенной на Портале Поставщиков, и в соответствии с п.4.части 1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2.Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет: ________ (____ тысячи ____-) рублей 00 копеек, НДС ____% или НДС не облагается на основании налогового кодекса РФ.

Цена Договора включает в себя стоимость товара, расходы по доставке товара до «Заказчика», разгрузку товара в помещение Заказчика, расходы по страховке, уплате таможенной пошлины, всех налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

• 2.2. Цена на товар остается постоянной на весь срок действия Договора.

2.3. Оплата производится по факту поставки товара с наличием настоящего договора, подписанного сторонами, также на основании счетов, выставляемых «Поставщиком» за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Авансирование не предусмотрено.

• 2.4. Днем исполнения обязательств «Заказчика» перед «Поставщиком» по оплате товара считается день списания денежных средств со счета «Заказчика».
• 2.5. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (средства ТФ ОМС).
• 3. Порядок, условия и сроки поставки и приемки

3.1. Поставщик производит поставку своим транспортом непосредственно Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород ул. Нестерова д.34, склад, с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (иное допускается в исключительных случаях по согласованию Заказчика и Поставщика).

Со стороны Заказчика лицом, ответственным за приемку товара является (должность, ФИО, тел.): кладовщик Сутырина Фаина Архиповна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2. Факт поставки товара «Заказчику» подтверждается отметкой в получении товара в накладной/УПД и заверяется круглой печатью «Заказчика». Датой поставки товара считается дата, указанная «Заказчиком» в накладной в отметке о получении товара.

3.3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

3.4. «Поставщик» поставляет товар в упаковке, которая обеспечила бы сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи и хищений при транспортировке, погрузке, перегрузке и хранении в закрытом складском помещении.

3.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время передачи Товара Заказчику на складе Заказчика.

Заказчик должен произвести детальный осмотр и проверку Товара на соответствие требованиям настоящего Договора о наименовании, количестве, ассортименте и качестве Товара.

В случае соответствия поставленного Товара указанным требованиям Заказчик подписывает товарную накладную/УПД и передает один экземпляр Поставщику.

3.6. При наличии претензий к поставленному Товару Заказчик обязан сделать соответствующую отметку в товарной накладной/УПД и письменно сообщить об этом Поставщику.

3.7. В случае несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора по качеству, количеству или ассортименту Поставщик обязан устранить допущенные нарушения в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком соответствующего требования от Заказчика.

4. Качество и гарантийные обязательства

4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, надлежащего качества и полностью соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и качественным характеристикам для данной группы Товара.

4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим техническим регламентам, ТУ, ГОСТам, технологическим требованиям, иным стандартам, нормативным документам, установленным в Российской Федерации для такого рода Товаров.

4.3. Поставляемый товар должен быть сертифицирован (продекларирован) и зарегистрирован. При поставке обязательно должны быть приложены удостоверения, сертификаты соответствия (или декларации о соответствии) и иные документы в соответствии с законодательством РФ в случае, если это предусмотрено законодательством РФ.

4.4. Некачественный, некомплектный товар считается не поставленным.

4.5. Гарантия на товар: не менее 12 месяцев со дня передачи Товара Заказчику.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сроков поставки Товара, а также нарушение срока замены Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России за соответствующий период.

5.2. За нарушение срока оплаты Товара, определенного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени за каждый день просрочки оплаты Товара в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России за соответствующий период.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 10% цены контракта.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

5.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждой стороной обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.7. Согласно ч. 1 п.1,3,4,5,7,8,9,10,11 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Поставщик подтверждает соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

5.8. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего договора, путем переговоров или с использованием претензионного порядка. Ответ на письменную претензию должен быть направлен в срок не позднее 10 рабочих дней после получения претензии.

5.9. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, возникших помимо воли сторон после заключения Договора.

При этом срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

6.2. Сторона, для которой создалось невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно письменно известить другую Сторону.

6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора, предупредив об этом другую Сторону за 10 дней до прекращения Договора.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

7.3. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.4. Сторонам договора, их аффилированным лицам, работникам или посредникам запрещается совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

7.5. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обстоятельств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно.

8.2 Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой стороны. Исключения из настоящего положения составляют случаи обязательного предоставления информации, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами.

9. Действие, изменение и расторжение Договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий.

9.2. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения к настоящему договору путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде.

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.5. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х идентичных экземплярах для Сторон, имеющих равную юридическую силу.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Приложение:

10.1. Спецификация: Приложение № 1.

11. Реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _________

от «___» октября 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Краткая сводка

Договор № _______на поставку товараИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0г. Нижний

Статья 1 Цена договора и порядок расчетов

Цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (без копеек)

НДС включен в стоимость: нет

Способ оплаты: безналичный расчет

Авансовый платеж: не предусмотрен

Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо

Срок оплаты авансового платежа: не применимо

Срок оплаты 1 этапа: не применимо (оплата производится по факту поставки)

Срок оплаты последующих этапов: не применимо (оплата производится по факту поставки каждого этапа)

Срок оплаты товара/работ/услуг: оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора и получения счетов за фактически поставленный товар

Статья 2 Порядок, условия и сроки поставки и приемки

Порядок, условия и сроки поставки и приемки

Статья 3 Качество и гарантийные обязательства

Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет

- Товар должен быть новым, качественным, соответствовать спецификации и стандартам.

- Качество товара должно соответствовать техническим регламентам и стандартам РФ.

- Товар должен быть сертифицирован и иметь необходимые документы.

- Некачественный или некомплектный товар считается не поставленным.

- Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с момента передачи Заказчику.

Статья 4 Ответственность сторон

- Возможность привлечение субпоставщиков: нет данных

- Наличие у поставщика декларации о происхождении товара: нет данных

Статья 5 регулирует ответственность сторон за нарушение условий договора. В случае нарушения сроков поставки или замены товара ненадлежащего качества, Заказчик может потребовать от Поставщика уплаты пени. Аналогично, за просрочку оплаты Товара, Поставщик вправе требовать пени от Заказчика. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы. Уплата неустойки не освобождает от выполнения обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Поставщик подтверждает соответствие требованиям законодательства РФ. Споры между сторонами должны решаться через переговоры или претензионный порядок, а в случае невозможности - в Арбитражном суде Нижегородской области.

Статья 5 Обстоятельства непреодолимой силы

Освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по Договору в случае обстоятельств непреодолимой силы: да

Срок выполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий

Обязанность немедленно уведомлять другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы

Отказ от исполнения договора возможен при условии, что обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев, с предварительным уведомлением другой стороны за 10 дней до прекращения Договора

Статья 6 Антикоррупционная оговорка

- Запрет на выплату денежных средств или ценностей для получения неправомерных преимуществ (7.1).

- Запрет на действия, квалифицируемые как коррупция, включая дачу/получение взяток и коммерческий подкуп (7.2).

- Обязанность уведомления о подозрениях в нарушении антикоррупционной оговорки и право на приостановление исполнения обязательств до подтверждения

- Запрет на действия, нарушающие антикоррупционное законодательство РФ (7.4).

- Право на одностороннее расторжение договора и требование возмещения ущерба в случае подтвержденного нарушения антикоррупционной оговорки (7.5).

Статья 7 Конфиденциальность

Конфиденциальность: да

Ответственность за нарушение конфиденциальности: да

Передача конфиденциальной информации третьим лицам: разрешена только с письменного согласия другой стороны

Исключения для обязательного предоставления информации: предусмотрены действующими НПА

Статья 8 Действие, изменение и расторжение договора

Обеспечение исполнения контракта: нет

Размер обеспечения: не применимо

Статья 9 Приложение:

Возможность освобождения от ответственности: нет

Продление сроков выполнения обязательств: нет

Статья 10 Реквизиты сторон:

Реквизиты сторон

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319957453 Щетка для пола=108 шт.,Щетка-сметка=100 шт.,Кисть КР-25=200 шт.,Кисть КР-40=24 шт.,Моющее ср-во "Ферри"=34 л.,Мыло хоз. 200 гр.=112 шт.,Валик малярный ВМ200=42 шт.,Валик игольчатый=4 шт.,Минивалик Дуалон 200=68 шт.,Валик Дуалон 200=36 шт.,Шкурки к минив...	Запрос предложений #319957453	См. док.	1 день 17.12.2025 22.12.2025
Тендер №320041138 Приобретение стерилизующего средства для плазменного низкотемпературного стерилизатора	Электронный аукцион #320041138	244 000 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 18.12.2025 26.12.2025
Тендер №320091209 мониторинг цен в электронной форме на поставка Грунт-эмали полиуретановой двухкомпонентной ИНДАКОР УР УФ	Анализ цен #320091209	См. док.	8 дней 18.12.2025 29.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №314072151 Государственные закупки хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #314072151	54 500	срок истек 14.10.2025 16.10.2025
Тендер №314072129 Приобретение хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #314072129	89 286	срок истек 14.10.2025 16.10.2025
Тендер №314071815 Освежитель воздуха (СУХОЕ распыление)	Малая закупка #314071815	20 360 Обеспечение заявки: 1 018	срок истек 14.10.2025 14.10.2025
Тендер №314071644 приобретение хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #314071644	46 200	срок истек 14.10.2025 16.10.2025
Тендер №314071606 приобретения хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #314071606	304 000	срок истек 14.10.2025 16.10.2025

Тендеры из региона Нижний Новгород

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №314071310 Ц-2612 Закупка расходных материалов (с результатом)	Запрос котировок #314071310	368 802	срок истек 14.10.2025 21.10.2025
Тендер №314071183 АО "ТРАНСНЕФТЬ - АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ" объявляет тендер: Кабель разного вида	Запрос предложений #314071183	См. док.	срок истек 14.10.2025 16.10.2025
Тендер №314071075 Союз "СОАУ "Альянс" - Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Альянс" объявляет тендер: Автомобили	Публичное предложение #314071075	117 000	28 дней 14.10.2025 19.01.2026
Тендер №314071017 Ноутбук Общий объем установленной оперативной памяти ≥ 16 ГБАЙТ Частота обновления экрана ≥ 60 ГЦ Количество выходных видео разъемов HDMI ≥ 1 ШТ (с результатом)	Единственный поставщик #314071017	3 975 504	срок истек 14.10.2025 -
Тендер №314071000 Поставка палаток брендированных (с результатом)	Запрос котировок #314071000	180 000	срок истек 14.10.2025 21.10.2025