Тендер - Поставка моющего средства для посудомоечных машин "Fast 60" №269798920

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Описание_объекта_закупки[1].doc
• Проект_договора_(ЭМ)[3].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющего средства для посудомоечных машин "Fast 60"» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4669

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка моющего средства для посудомоечных машин "Fast 60"

Описание объекта закупки: в соответствии с Описанием объекта закупок (Приложение к документации о закупке)

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:40

Срок завершения подачи оферт: 03.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:39

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Карла Маркса, д.21, литер А (склад)

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код вида расходов 244 (Доходы от иной, приносящей доход деятельности 2 730,00 руб.) Код вида расходов 244 (Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями Договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 33"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛ. ПАВЛОВСКАЯ, Д. 16/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Колпино, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛ ПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 16/ЛИТЕРА А, д.16.лит А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3613

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Зорькина

Имя Ирина

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

x

ДОГОВОР № ____

Санкт-Петербург ____________2024г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 33» (СПБ ГБУЗ «Городская больница № 33»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Журавлева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________(_________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, наименование, количество, технические характеристики, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, на условиях, установленных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Идентификационный код закупки __________________________.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ____ рублей ____копеек, включая НДС/без НДС.

Источник финансирования внебюджетные средства ________________________________

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.3. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки Заказчику Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Основанием для оплаты является счет, счет-фактура (при наличии), товарная накладная, либо УПД, подписанные Сторонами.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по московскому времени по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 21, лит. А (склад) до места складирования, указанного Заказчиком, по заявке Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления заявки. Погрузо-разгрузочные работы, осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

Не допускается разбивка партии товара, определенной заявкой, в период поставки по инициативе Поставщика. Разбивка партии Товара в период поставки допускается по инициативе Заказчика по согласованию с Поставщиком. Заявка направляется Заказчиком Поставщику в письменном виде по электронной почте.

Ответственное лицо Заказчика за приемку товара – начальник хозяйственного отдела Бостонов Сергей Васильевич, тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

О конкретной дате и времени поставки товара Поставщик уведомляет лицо, ответственное за приемку товара за два дня до поставки товара.

3.2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

3.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару и указанные в п. 2.3 Договора, а также документы, подтверждающие качество товара. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Договора. В случае соответствия поставленного Товара требованиям Договора, составляется документ о приемке Товара.

4.2. В случае несоответствия Товара требованиям Договора составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком, будет считаться действительным.

4.3. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Договора, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.4. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока полезного использования, гарантийного срока и срока годности Товара.

4.5. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.6. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

4.7. Срок приемки товара и проведения экспертизы его качества – 5 (пять) рабочих дней с момента поставки товара и предъявления товаросопроводительных документов.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2 В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Договором, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок,
и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Договоре реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Договоре, будут считаться надлежащими.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Договора по качеству и безопасности в соответствии с условиями Договора в течение гарантийного срока. Срок гарантии 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

6.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара – 5 рабочих дней с момента получения претензии по качеству Товара.

6.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется аналогичный срок гарантии, тому, что был предоставлен на замененный товар.

6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.4. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором, и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены Договора и составляет ______ рублей______ копеек.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки, подлежащего уплате Поставщиком за ненадлежащее исполнение условий Договора.

7.9. Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Договор действует по 31.12.2024 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

8.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора
в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.5. Односторонний отказ от исполнения Договора должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.6. При исполнении Договора по соглашению сторон могут быть внесены изменения в Договор только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений
с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Приложения

11.1 Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 «Спецификация».

12. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от ____________2024г. № _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(заполняется в соответствии с предложением Поставщика)

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник хоз.отдела СПб ГБУЗ «Городская больница № 33»: Бостонов Ю.В.