Описание тендера: | Поставка моющего средства для автомобилей (с результатом) |
Сумма контракта: | 39 911,90 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 17.04.2024 |
Окончание: | 25.04.2024 04:00:00 |
Тендер №: | 270932227 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Сибирский ФО / Новосибирская область / Новосибирск |
Регион поставки: | Сибирский ФО / Новосибирская область / Новосибирск |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 5% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка моющего средства для автомобилей
Цена контракта: 39 911,90 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Средства моющие для автомобилей Осадок отсутствует Концентрированность наличие Безопасно для пластика, резины, сплавов цветных металлов да | 39911.9 | 173.53 | 230 | Литр; кубический дециметр |
Электронный документ, полученный из внешней системы.docx | 25 КБ | 25.04.24 13:52 | Действующая |
Электронный документ, полученный из внешней системы.pdf | 116 КБ | 25.04.24 10:14 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона от 17.04.2024 №0851300000124000092.html | 25 КБ | 17.04.24 00:00 | Действующая |
Изменение извещения о проведении электронного аукциона от 18.04.2024 №ИИ1.html | 26 КБ | 18.04.24 00:00 | Действующая |
Обоснование НМЦК (химия).docx | 111 КБ | 17.04.24 10:11 | Действующая |
Описание объекта закупки (3) (4).docx | 87 КБ | 17.04.24 10:11 | Действующая |
Проект контракта 2024 автохимия.docx | 58 КБ | 18.04.24 13:23 | Действующая |
Проект контракта 2024 автохимия.docx | 57 КБ | 17.04.24 10:11 | Не действующая |
Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки от 18.04.2024 №РИ1.html | 3 КБ | 18.04.24 00:00 | Действующая |
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ и ИНСТРУКЦИЯ.docx | 49 КБ | 17.04.24 10:11 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000092
- Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет бюджетных средств
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Новосибирская обл., г. Бердск, ул. М. Горького, 9.
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
5.00%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.Антидемпинговые меры применяются в соответствии со ст. 37 Федерального закона о 05.04.2013 №44-ФЗ.Условия независимой гарантии установлены в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги
Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
Требования к гарантии производителя товара
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги
Не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Дополнительная информация
Объект закупки
Российский рубль
Итого: 39911.90 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения
1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения
и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к ограничению отсутствует
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1
Проект контракта
1
Описание объекта закупки
1
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1
Дополнительная информация и документы
Документы не прикрепленыПриложение к извещению.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ
1.Наименование объекта закупки: Поставка моющего средства для автомобилей
2.Заказчик:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕРДСК, УЛИЦА М.ГОРЬКОГО, ДОМ 9, Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕРДСК, УЛИЦА М.ГОРЬКОГО, ДОМ 9, Номер контактного телефона:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10, Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20110
3. Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,9
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом “а” пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 “О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций”, либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_2024_автохимияМУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 25/1(ЭА)/24
Поставка моющего средства для автомобилей
г. Бердск «____»______________2024 г.
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (МКУ «ЦОД»), в лице директора Ковешниковой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________ в лице ________________________________, действующего на основании ________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по результатам проведенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) аукциона в электронной форме, на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме № __ от «__» ________ 2024 г. (извещение о закупке №___________, ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт»):
1.1 Поставщик обязуется осуществить поставку моющего средства для автомобилей (далее - Товар), в количестве, с качественными характеристиками согласно Описанию объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), Спецификации на поставляемый Товар (Приложения №2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2. Срок и место ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Товар поставляется единовременно, одной партией.
2.2. Срок поставки Товара: в течение 10-ти календарных дней с даты заключения муниципального Контракта. Дата начала исполнения контракта: дата заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта: 31.12.2024г.
2.3. Место доставки Товара: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. М. Горького, 9.
2.4. Время доставки в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, дата доставки согласовывается с Заказчиком.
В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течении 2(Двух) рабочих дней с момента подписания и размещения в ЕИС Заказчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке.
3.4.1.Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
3.4.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров, соответствующих требованиям Контракта.
3.4.3.Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.
3.4.4. Пользоваться иными правами, предусмотренные действующим законодательством в рамках действия настоящего Контракта и настоящим Контрактом.
4.1. Цена за Товар составляет ______________ ( ) рублей ____ копеек. Оплата за Товар осуществляется в рублях Российской Федерации.
без НДС
(В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).
с НДС
в том числе НДС - ___%, ____ (______) рублей ____ копеек (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком за счет средств Бюджет города Бердска.
4.3 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом или законодательством о Контрактной системе.
4.4 Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приёмке в Единой информационной системе (ЕИС).
Цена за Товар включает в себя: все расходы по доставке Товара Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3 Контракта, все расходы на складирование Товара, погрузочно-разгрузочные работы, подъем в помещение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые должны быть оплачены Поставщиком Товара в соответствии с условиями Контракта.
4.5 Обязанность Заказчика по оплате поставляемого Товара считается исполненной с момента списания денежных средств cо счета Заказчика. За дальнейшее передвижение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
4.6 Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
4.7 По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (Десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (Десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.
4.8 Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины" при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 (Два) миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (Двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
5.1. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара с использованием единой информационной системы (далее ЕИС), формирует и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч.13 ст.94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.2. Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную п.п. а, г, е ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), единицу измерения поставленного товара;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара;
г) информацию о количестве поставленного товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе.
5.3. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.4. Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 5.3. настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
5.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
5.7. Датой приемки Товара по Контракту считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами непосредственно в процессе осуществления приёмки Товара или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.9. Подписанный Заказчиком и Поставщиком документ о приёмке является подтверждением проведения Заказчиком необходимой экспертизы и основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
5.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
5.11 Товар, не соответствующий требованиям, указанным в Приложении №1 настоящего Контракта, а также некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.
5.12. Обязательства, принятые Поставщиком, считаются исполненными с момента подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС.
6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества Товара описанию объекта закупки (Приложение №1).
6.2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству Товара, указанному в Приложении № 1 и Приложении № 2 настоящего Контракта.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила).
7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами.
7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Новосибирска.
9.1. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязанность по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом (гл.7 настоящего Контракта), а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет – 5% (процентов) от цены Контракта, что составляет:_______________________ рублей.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о Контрактной системе предусмотренный размер обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом о Контрактной системе заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, начальной сумме цен единиц товара, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе.
Обеспечение исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.
9.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта включает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе:
- исполнение основного обязательства по поставке Товара;
- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчётные документы;
- соблюдение срока поставки
- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.
9.4. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в извещении о проведении электронного аукциона счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта и срок действия независимой гарантии определяется Поставщиком самостоятельно.
9.5. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе.
9.6. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о контрактной системе.
9.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с ч.ч. 7, 7.1, 7.2, 7.3. ст. 96 Закона о контрактной системе возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.
9.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
9.9. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
10.3. Сторона, у которой возникли препятствия в исполнении обязательств по Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
11.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Срок исполнения настоящего Контракта с даты его заключения до 31.12.2024.
11.2.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
11.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.4.Расторжение настоящего контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением суда.
11.5.Настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии урегулирования Сторонами финансовых претензий по выполненным до момента расторжения настоящего контракта обязательствам.
11.6.Заказчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий контракт по следующим
основаниям:
- если Поставщик по своей вине не приступает к выполнению обязательств в течение 10-ти календарных дней, с момента предусмотренного п.2.2. Контракта;
- несоблюдения Поставщиком требований по качеству товара, если замена некачественного товара на качественный товар – влечет задержку выполнения уставной деятельности Заказчиком более чем на 10 дней.
11.7.Поставщик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий контракт по следующим
основаниям:
- финансовой несостоятельности Заказчика.
12.ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик направляет такое решение в порядке, предусмотренном частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
12.2.Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.3.Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
12.4.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10(Десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.5.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;
б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
12.7.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.8.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта, контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления (в соответствии Законом о контрактной системе) инициативной стороной другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.9. В случае принятия поставщиком, предусмотренного п. 3.2.3 Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поставщик направляет такое решение в порядке, предусмотренном частью 20.1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
12.10. При прекращении настоящего Контракта по любым основаниям за сторонами сохраняется ответственность по обязательствам, возникшим у них в период действия настоящего Контракта.
13.Прочие условия
13.1. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
13.2. Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
- Приложение № 1 – Описание объекта закупки
- Приложение № 2 – Спецификация
14.Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1
к Контракту
от___________ №25/1(ЭА)/24
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Товар пригоден для его использования по назначению. Качество товара соответствует действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаются, соответствующими документами (сертификаты и т.д.).
Поставленные товары не должны содержать токсичных, радиоактивных и других веществ, угрожающих здоровью человека.
Концентрированное бесконтактное моющее средство для устранения стойких дорожных загрязнений.
Щелочной концентрат автошампуня должен подходить для удаления пыли, смазки, следов насекомых, древесной смолы и глины.
- Посмотреть таблицу с данными
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждает это соответствующими документами.
Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
Товар, должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).
4.Требования к упаковке товаров:
Упаковка должна предохранять товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при их перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги.
Товары, поставленные с явным нарушением целостности упаковки, наличием дефектов, приемке не подлежат.
Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя.
Срок годности: 2 года (при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя).
Срок гарантии: Не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
- Посмотреть таблицу с даннымиПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Контракту
от____________ № 25/1(ЭА)/24
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставка мешков для мусора
- Посмотреть таблицу с данными*заполняется при подписании Контракта на основании заявки, поданной участником закупки, с которым заключается Контракт
- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки_(3)_(4)ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Товар пригоден для его использования по назначению. Качество товара соответствует действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаются, соответствующими документами (сертификаты и т.д.).
Поставленные товары не должны содержать токсичных, радиоактивных и других веществ, угрожающих здоровью человека.
Концентрированное бесконтактное моющее средство для устранения стойких дорожных загрязнений.
Щелочной концентрат автошампуня должен подходить для удаления пыли, смазки, следов насекомых, древесной смолы и глины.
- Посмотреть таблицу с данными
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждает это соответствующими документами.
Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
Товар, должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).
4.Требования к упаковке товаров:
Упаковка должна предохранять товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при их перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги.
Товары, поставленные с явным нарушением целостности упаковки, наличием дефектов, приемке не подлежат.
Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя.
Срок годности: 2 года (при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя).
Срок гарантии: Не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
Обоснование_НМЦК_(химия)Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Поставка моющего средства для автомобилей
Заказчик осуществил свой расчет начальной (максимальной) цены Контракта
(в дальнейшем НМЦК) в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 02 октября 2013г №567. Расчёт осуществлялся методом сопоставимых рыночных цен, как приоритетным для определения и обоснования НМЦК. Определены Товары, представленные на функционирующем рынке и соответствующие сформированному описанию объекта закупки как идентичные и однородные.
В целях получения ценовой информации в отношении Товаров, для определения НМЦК, было осуществлено несколько следующих процедур:
- представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных Поставщиков;
- полученная из анонимных источников;
- содержащаяся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствующая требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких документов.
коммерческие предложения от трех организаций:
- Предложение № 1: от 09.04.2024 № б/н
- Предложение № 2: от 09.04.2024 № б/н
- Предложение № 3: от 09.04.2024 № б/н
НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен по формуле:
,
где:
- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого Товара;
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
- цена единицы Товара, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен Товаров, с учетом различий в характеристиках Товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок Товаров.
Инициатор начальник хозяйственного отдела Л.П.Теплякова
Расчет подготовил: директор МКУ «ЦОД» И.А.Ковешникова
Согласовано: Управляющий делами Н.А.Крестьянова
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 Извещение о проведении электронного аукциона от 17.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"
- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 17.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:lastИзвещение о проведении электронного аукциона
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000092
- Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет бюджетных средств
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Новосибирская обл., г. Бердск, ул. М. Горького, 9.
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
5.00%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.Антидемпинговые меры применяются в соответствии со ст. 37 Федерального закона о 05.04.2013 №44-ФЗ.Условия независимой гарантии установлены в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Код поступления" Информация отсутствует
"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги
Да
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
Требования к гарантии производителя товара
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги
Не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Дополнительная информация
Объект закупки
Российский рубль
Итого: 39911.90 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения
1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения
и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к ограничению отсутствует
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1
Проект контракта
1
Описание объекта закупки
1
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1
Дополнительная информация и документы
Документы не прикрепленыМУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 25/1(ЭА)/24
Поставка моющего средства для автомобилей
г. Бердск «____»______________2024 г.
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (МКУ «ЦОД»), в лице директора Ковешниковой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________ в лице ________________________________, действующего на основании ________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по результатам проведенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) аукциона в электронной форме, на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме № __ от «__» ________ 2024 г. (извещение о закупке №___________, ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт»):
количестве, с качественными характеристиками согласно Описанию объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), Спецификации на поставляемый Товар (Приложения №2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии) о поставляемом товаре включаются в контракт:
__________________________________________________________________
(данный пункт исключается при направлении контракта на подпись поставщику (подрядчику, исполнителю), если по итогам проведения закупки не применены ограничения, установленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 №617).
1.3. Замена отдельного вида промышленного товара на промышленный товар, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза, не допускается.
(данный пункт исключается при направлении контракта на подпись поставщику (подрядчику, исполнителю), если по итогам проведения закупки не применены ограничения, установленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 №617).
2. Срок и место ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Товар поставляется единовременно, одной партией.
2.2. Срок поставки Товара: в течение 10-ти календарных дней с даты заключения муниципального Контракта. Дата начала исполнения контракта: дата заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта: 31.12.2024г.
2.3. Место доставки Товара: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. М. Горького, 9.
2.4. Время доставки в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, дата доставки согласовывается с Заказчиком.
В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течении 2(Двух) рабочих дней с момента подписания и размещения в ЕИС Заказчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке.
3.4.1.Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
3.4.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров, соответствующих требованиям Контракта.
3.4.3.Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.
3.4.4. Пользоваться иными правами, предусмотренные действующим законодательством в рамках действия настоящего Контракта и настоящим Контрактом.
4.1. Цена за Товар составляет ______________ ( ) рублей ____ копеек. Оплата за Товар осуществляется в рублях Российской Федерации.
без НДС
(В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).
с НДС
в том числе НДС - ___%, ____ (______) рублей ____ копеек (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком за счет средств Бюджет города Бердска.
4.3 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом или законодательством о Контрактной системе.
4.4 Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приёмке в Единой информационной системе (ЕИС).
Цена за Товар включает в себя: все расходы по доставке Товара Заказчику по адресу, указанному в п. 2.3 Контракта, все расходы на складирование Товара, погрузочно-разгрузочные работы, подъем в помещение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые должны быть оплачены Поставщиком Товара в соответствии с условиями Контракта.
4.5 Обязанность Заказчика по оплате поставляемого Товара считается исполненной с момента списания денежных средств cо счета Заказчика. За дальнейшее передвижение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
4.6 Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
4.7 По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (Десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (Десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.
4.8 Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины" при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 (Два) миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (Двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
5.1. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара с использованием единой информационной системы (далее ЕИС), формирует и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч.13 ст.94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.2. Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную п.п. а, г, е ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), единицу измерения поставленного товара;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара;
г) информацию о количестве поставленного товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе.
5.3. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.4. Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 5.3. настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
5.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
5.7. Датой приемки Товара по Контракту считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами непосредственно в процессе осуществления приёмки Товара или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.9. Подписанный Заказчиком и Поставщиком документ о приёмке является подтверждением проведения Заказчиком необходимой экспертизы и основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
5.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
5.11 Товар, не соответствующий требованиям, указанным в Приложении №1 настоящего Контракта, а также некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.
5.12. Обязательства, принятые Поставщиком, считаются исполненными с момента подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС.
6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества Товара описанию объекта закупки (Приложение №1).
6.2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству Товара, указанному в Приложении № 1 и Приложении № 2 настоящего Контракта.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила).
7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами.
7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Новосибирска.
9.1. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязанность по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом (гл.7 настоящего Контракта), а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет – 5% (процентов) от цены Контракта, что составляет:_______________________ рублей.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о Контрактной системе предусмотренный размер обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом о Контрактной системе заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, начальной сумме цен единиц товара, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе.
Обеспечение исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.
9.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта включает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе:
- исполнение основного обязательства по поставке Товара;
- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчётные документы;
- соблюдение срока поставки
- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.
9.4. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в извещении о проведении электронного аукциона счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта и срок действия независимой гарантии определяется Поставщиком самостоятельно.
9.5. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе.
9.6. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о контрактной системе.
9.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с ч.ч. 7, 7.1, 7.2, 7.3. ст. 96 Закона о контрактной системе возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.
9.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
9.9. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о Контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
10.3. Сторона, у которой возникли препятствия в исполнении обязательств по Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
11.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Срок исполнения настоящего Контракта с даты его заключения до 31.12.2024.
11.2.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
11.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.4.Расторжение настоящего контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением суда.
11.5.Настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии урегулирования Сторонами финансовых претензий по выполненным до момента расторжения настоящего контракта обязательствам.
11.6.Заказчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий контракт по следующим
основаниям:
- если Поставщик по своей вине не приступает к выполнению обязательств в течение 10-ти календарных дней, с момента предусмотренного п.2.2. Контракта;
- несоблюдения Поставщиком требований по качеству товара, если замена некачественного товара на качественный товар – влечет задержку выполнения уставной деятельности Заказчиком более чем на 10 дней.
11.7.Поставщик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий контракт по следующим
основаниям:
- финансовой несостоятельности Заказчика.
12.ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик направляет такое решение в порядке, предусмотренном частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
12.2.Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.3.Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
12.4.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10(Десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.5.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;
б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
12.7.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.8.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта, контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления (в соответствии Законом о контрактной системе) инициативной стороной другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.9. В случае принятия поставщиком, предусмотренного п. 3.2.3 Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поставщик направляет такое решение в порядке, предусмотренном частью 20.1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
12.10. При прекращении настоящего Контракта по любым основаниям за сторонами сохраняется ответственность по обязательствам, возникшим у них в период действия настоящего Контракта.
13.Прочие условия
13.1. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
13.2. Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
- Приложение № 1 – Описание объекта закупки
- Приложение № 2 – Спецификация
14.Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1
к Контракту
от___________ №25/1(ЭА)/24
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Товар пригоден для его использования по назначению. Качество товара соответствует действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаются, соответствующими документами (сертификаты и т.д.).
Поставленные товары не должны содержать токсичных, радиоактивных и других веществ, угрожающих здоровью человека.
Концентрированное бесконтактное моющее средство для устранения стойких дорожных загрязнений.
Щелочной концентрат автошампуня должен подходить для удаления пыли, смазки, следов насекомых, древесной смолы и глины.
- Посмотреть таблицу с данными
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждает это соответствующими документами.
Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
Товар, должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).
4.Требования к упаковке товаров:
Упаковка должна предохранять товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при их перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги.
Товары, поставленные с явным нарушением целостности упаковки, наличием дефектов, приемке не подлежат.
Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя.
Срок годности: 2 года (при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя).
Срок гарантии: Не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
- Посмотреть таблицу с даннымиПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Контракту
от____________ № 25/1(ЭА)/24
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставка мешков для мусора
- Посмотреть таблицу с данными*заполняется при подписании Контракта на основании заявки, поданной участником закупки, с которым заключается Контракт
- Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272647664
Поставка моющих средств и материалов для уборки
|
Не определен
#272647664 |
292 251
|
9 дней
16.05.2024 31.05.2024 |
Тендер №272668268
Поставка средства дезинфицирующего (№777)
|
Электронный аукцион
#272668268 |
93 866
Обеспечение контракта:
10% |
6 дней
16.05.2024 28.05.2024 |
Тендер №272681541
Поставка средства индивидуальной защиты дерматологического
|
Анализ цен
#272681541 |
1 день
16.05.2024 23.05.2024 |
|
Запрос котировок
#272685868 |
235 339
|
1 день
16.05.2024 23.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272746409 |
921 600
|
4 дня
17.05.2024 27.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#270932218 |
39 912
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
17.04.2024 25.04.2024 |
|
Тендер №270932191
Средство дезинфицирующее Форма выпуска Порошок (с результатом)
|
Единственный поставщик
#270932191 |
663 600
|
срок истек
17.04.2024 - |
Запрос котировок
#270931993 |
16 448
|
срок истек
17.04.2024 25.04.2024 |
|
Тендер №270931948
Поставка бытовой химии
|
Не определен
#270931948 |
542 390
|
срок истек
17.04.2024 06.05.2024 |
Тендер №270931717
Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)
|
Электронный аукцион
#270931717 |
84 420
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
17.04.2024 27.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#270932224 |
313 936
|
срок истек
17.04.2024 25.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#270932222 |
357 659
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
17.04.2024 01.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#270932218 |
39 912
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
17.04.2024 25.04.2024 |
|
Единственный поставщик
#270932193 |
169 364
|
срок истек
17.04.2024 - |
|
Конкурс
#270932181 |
7 183 463
|
срок истек
17.04.2024 25.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |