Тендер - Поставка мягкого мыла для камня №300014855

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 Просмотр сведений о закупке «Поставка мягкого мыла для камня для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр на Садовой» в 2025 году » Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05010

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка мягкого мыла для камня для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр на Садовой» в 2025 году

Описание объекта закупки: Установлено в договоре

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 28.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Срок завершения подачи оферт: 01.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Россия, г. Санкт-Петербург, Мучной переулок 27/9, лит. А, пом. 1

Источник финансирования: За счет внебюджетных средств, средств бюджетных учреждений, доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с п. 6.1 договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Статья 6 договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с п. 6.1 договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с п. 6.1 договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЕАТР НА САДОВОЙ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Мучной, Д. 9/27

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Центральный район, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Мучной переулок, 9/27, Литера А, 1Н, ул. Садовая, , 27/9

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 доб. 108

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Киконков

Имя Николай

Отчество Николаевич

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

2025_05_Договор_223_ЭМ_поставка_мыла_для_камня ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург ___.___.2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр на Садовой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора-художественного руководителя Давыденко-Мурахтановой Евгении Игоревны, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон), разделом 33 Положения о закупках товаров, работ, услуг СПб ГБУК «Театр на Садовой» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет Договора

• Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке мягкого мыла для камня (далее – «Товар») для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр на Садовой» в 2025 году (далее – услуги) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется оплатить указанную поставку на условиях, определенных настоящим Договором.
• Наименование, количество поставляемого товара, требования к содержанию и объему определяются в Расчеты цены Договора (Приложение № 1 к Договору).
• Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора
• Место поставки товара: Россия, г. Санкт-Петербург, Мучной переулок 27/9, лит. А, пом. 1.

СТАТЬЯ 2. Цена Договора, сроки и порядок оплаты товара по Договору

Кена Договора составляет ________________________________ и определяется на основании Приложения № 1 к настоящему Договору. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены настоящего Договора возможно в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

Цена Договора включает в себя:

- все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с исполнением своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством;

- цену поставляемого товара и цену упаковки/тары;

- а также все иные расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.

Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет внебюджетных средств, средств бюджетных учреждений, доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Оплата производится Заказчиком в рублях Российской Федерации по факту поставки товара путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД), акта приема-передачи товара, акта приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее – «акт приемки товара»), при условии предоставления Заказчику Поставщиком оформленных надлежащим образом документов: счета, товарной накладной (или УПД), акта приема-передачи товара.

Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате поставленного товара с момента санкционирования платежа Заказчиком (кроме стоимости товара, имеющего недостатки, которые исключают его использование, которые не были устранены Поставщиком в установленные Заказчиком сроки или являются существенными и (или) неустранимыми).

При представлении Поставщиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в документах, указанных в п. 2.3. Договора, Заказчик вправе приостановить оплату поставленного Поставщиком товара до устранения Поставщиком допущенных нарушений. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара.

СТАТЬЯ 3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Договором.

Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Договора или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

Обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 6 Договора.

3.2. Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Договора.

По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

3.3. Заказчик обязуется:

Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случаях, установленных законодательством РФ.

В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим Договором.

Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности/гарантийного срока.

Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора.

Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Договора, причиненных по вине Поставщика.

Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. Условия поставки товара

Товар поставляется Заказчику единовременно в полном объеме Товара, подлежащего поставке на соответствующий адрес в соответствии с условиями настоящего Договора. Количество Товара определяется на основании настоящего Договора. Поставка Товара по частям не допускается.

Поставщик не менее, чем за 2 (два) дня до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть о времени и дате доставки Товара. Поставщик производит доставку товара по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов.

Поставляемый товар должен иметь надлежащим образом оформленные сопроводительные документы: товарную накладную (или УПД), акт приема-передачи товара, документацию, подтверждающую качество и комплектность товара.

Доставка товара, погрузо-разгрузочные работы, такелажные работы до места складирования товара у Заказчика осуществляются силами и средствами Поставщика или привлеченными силами за счет Поставщика.

Транспортная доставка товара, погрузо-разгрузочные и такелажные работы до места складирования товара у Заказчика должны выполняться Поставщиком с соблюдением техники безопасности, требований технической документации на товар, указаний производителя.

СТАТЬЯ 5. Качество товара. Упаковка и маркировка товара

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к наименованию, ассортименту, комплектности и качеству товара, указанным в настоящем Договоре.

Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

Качество поставляемого товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, предъявляемым к данным товарам. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ОСТ, технические регламенты и других), установленных для данного типа (вида) товара, и подтверждаться документами и соответствии, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к указанному виду товаров, исходя из цели их использования.

Поставляемый товар должен быть промаркирован знаками соответствия, знак соответствия должен быть нанесен на этикетку, этикетка должна содержать информацию о товаре, его производителе, с указанием юридического адреса производителя.

Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока эксплуатации Товара.

Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

Нарушение целостности тары и упаковки товара не допускается. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Договору.

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

СТАТЬЯ 6. Сдача-приемка товара

В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязан передать Заказчику (представителю Заказчика) подписанные со своей стороны товарную накладную (универсальный передаточный документ (УПД)) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) с указанием места поставки Товара, счет, документы, подтверждающие качество Товара (если такое требование установлено Контрактом).

Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты доставки Товара и передачи Заказчику подписанных товарных накладных (УПД), акта приема-передачи товара Поставщиком, акта приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(в соответствии с Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н). В указанный срок Заказчик обязан подписать названные документы и передать их Поставщику либо направить мотивированный отказ от приемки Товара.

В случае если Поставщик некорректно оформил документы о приемке в предоставляемом комплекте документов, Заказчик вправе приостановить приемку Товара до устранения Поставщиком замечаний к оформлению документов, указанных в настоящем пункте

Приемка осуществляется путем осмотра поставленного товара и сопроводительных документов. Приемка товара осуществляется при участии уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика на сдачу-приемку товара по Договору с правом подписи всех необходимых документов (полномочия должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью). В случае отсутствия в момент доставки товара уполномоченного представителя Поставщика, приемка товара осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке.

При осуществлении приемки товара представитель Заказчика осматривает товар, проверяет его количество и качество, совершает другие необходимые действия, обеспечивающие приемку товара.

Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик может проводить экспертизу.

Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

При выявлении несоответствия Товара требованиям настоящего Договора, Заказчик в срок, указанный в п. 6.1 Договора, составляется Акт нарушений (замечаний, недостатков) (далее -Акт).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления Акта нарушений Заказчиком по электронному адресу Поставщика, указанному в Договоре, направляется Акт с указанием выявленных несоответствий Товара требованиям Договора. Замена товара ненадлежащего качества и (или) некомплектного, несоответствующего условиям Договора, осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком Акта нарушений.

После устранения Поставщиком выявленных несоответствий повторная приемка осуществляется в порядке, установленном п. 6.1. Договора. В случае выявления при повторной приемке несоответствия поставленных Товаров требованиям Договора товар считается поставленным не в полном объеме, а обязательства Поставщика невыполненными и подлежащими оплате в части исполненных обязательств с применением неустойки (штрафа) в размере, установленном Договором, о чём Заказчик уведомляет Поставщика, направив мотивированный отказ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его составления по электронному адресу Поставщика, указанному в Договоре.

В случае отказа от поставленного товара Заказчик обеспечивает его сохранность, принимает товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

Заказчик имеет право частично принять фактически поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Договора и фактически принятом Товаре в документе о приемке. Подписание со стороны Заказчика документов о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Договором.

Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке.

Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

Устранение Поставщиком нарушений (замечаний, недостатков) не освобождает его от уплаты неустойки (штрафов, пени) по Договору.

Приемка Заказчиком товара не лишает последнего права на предъявление Поставщику требований, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества

СТАТЬЯ 7. Требования к гарантийному сроку товара

и (или) объему предоставления гарантий их качества,

к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

Поставщик гарантирует, что поставленный товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и (или) контрафактным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге).

Поставщик гарантирует:

- полное соответствие поставляемого товара условиям настоящего Договора;

- соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара документами, предусмотренными действующим законодательством.

Запас остаточного срока годности к моменту поставки должен составлять не менее 9 месяцев.

Выполнение гарантийных обязательств (гарантийное обслуживание) осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления Заказчиком. Уведомления могут направляться посредством факсимильной связи по номеру, указанному в реквизитах Поставщика (подтверждается факсовым отчетом) или на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Поставщика (подтверждается уведомлением о прочтении), о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

Уведомление может быть направлено Заказчиком посредством почтового (телеграфного) отправления по адресу, указанному в реквизитах Поставщика, в этом случае вышеуказанный срок исчисляется с даты получения уведомления Поставщиком.

Гарантийное обслуживание включает в себя:

- безвозмездное устранение выявленных неисправностей товара в случае выхода товара из строя или обнаружения дефектов товара;

-безвозмездный ремонт и замену вышедших из строя запчастей и принадлежностей товара в гарантийный период;

-безвозмездное восстановление работоспособности отдельного устройства (части, блока, узла) при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период.

В случае отсутствия возможности со стороны Исполнителя гарантийного обслуживание Заказчик по своему выбору имеет право:

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) без пересчета цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом.

СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента прекращения указанных обстоятельств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны определяют возможность и условия возобновления приостановленных обязательств.

СТАТЬЯ 9. Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором. Размер штрафа Договором и равен 10 % от цены Договора.

а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

Обязательствами, не имеющими стоимостного выражения по Договору, являются не предоставление:

9.5.1. надлежаще (корректно) оформленных документов (дата, реквизиты, подписи и печати), предусмотренных Договором;

9.5.2. сведений об изменении своего фактического местонахождения;

9.5.3. сведений об изменении банковских реквизитов;

9.5.4. достоверной информации о ходе исполнения своих обязательств;

9.5.5. информации о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе удержать сумму неустоек из оплаты по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 10. Расторжение и изменение Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае существенных нарушений Поставщиком условий Договора, а именно:

10.2.1. нарушения срока поставки товара более чем на 5 (пять) дней;

10.2.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров, включая установленные Заказчиком сроки устроения недостатков;

10.2.3. поставки товара ненадлежащего качества, если недостатки поставленного товара не были устранены (некачественный товара не был заменен) Поставщиком в установленный Заказчиком срок;

10.2.4. поставки товара с существенным нарушением требований к качеству товара.

10.2.5. поставки товара не в полном объеме, если допоставка товара не была осуществлена Поставщиком в установленный срок со дня направления уведомления Заказчиком или со дня составления акта приемки товара.

10.3. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования поставки товара по Договору.

10.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора поставки:

10.4.1. неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

10.4.2. неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки Товара.

10.5. Заказчик при одностороннем отказе от исполнения Договора оплачивает Поставщику стоимость фактически поставленного товара надлежащего качества.

10.6. Любые изменения Договора оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано Сторонами.

10.7. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

10.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

СТАТЬЯ 11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2025 года.

11.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

СТАТЬЯ 12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны (их работники) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или в иных неправомерных целях.

12.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны (их работники) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства.

12.3. Стороны обеспечивают включение Антикоррупционной оговорки в договоры, заключаемые на основании и во исполнение Договора с третьими лицами.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом или его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.5. В случаях, предусмотренных законодательством, Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор при нарушении другой Стороной требований применимого антикоррупционного законодательства.

СТАТЬЯ 13. Претензионный порядок

13.1. Стороны до обращения в суд обязаны соблюсти досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны). Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

13.2. Претензия должна быть направлена Стороне письмом с объявленной ценностью с описью вложения и с уведомлением о вручении:

Поставщику по адресу, указанному в ст.15 Договора;

Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лабутина, д.4/2, лит. А, пом.1-Н.

13.3. Опись вложения должна позволять однозначно идентифицировать вложенные в письмо документы.

13.4. Претензионный порядок считается соблюденным, в случае выполнения Сторонами п.п. 13.2, 13.3 настоящего Договора.

13.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения претензии.

13.6. В случаях недействительности или признания незаключенным настоящего Договора, статья 13 считается действительной и не зависит от текста Договора.

СТАТЬЯ 14. Дополнительные условия

14.1. Допускается подписание настоящего Договора, а также подписание и направление любых документов, относящихся к настоящему Договору, путем обмена электронными копиями (в том числе скан-копиями) документов при условии, что такие документы направлены с адресов, указанных в настоящем Договоре, и позволяют достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны настоящего Договора. Такие копии документов имеют юридическую силу вплоть до предоставления их оригиналов.

Стороны вправе направлять любые документы, относящиеся к настоящему Договору, посредством электронного документооборота, при этом подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется.

14.2. В случае изменения наименования, места нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства (для физического лица), почтового адреса, номера телефона/факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, указанных в Договоре, или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны уведомляют об этом друг друга в течение пяти рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

Вся корреспонденция, отправленная по месту нахождения (для юридического лица), месту жительства (для физического лица), значащемуся в настоящем Договоре, будет считаться надлежащим образом отправленной, если только одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о его изменении.

14.3. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении Поставщика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

14.4. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

14.5. В случае начала реорганизации Поставщика, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

14.6. Все документы, извещения (исключения претензии) в рамках исполнения настоящего Договора направляются Сторонами друг другу в первую очередь по факсимильной связи и/или каналам электронной связи (интернет) с обязательной отправкой оригиналов на бумажных носителях заказным письмом, либо вручаются под расписку уполномоченным сотрудникам соответствующей Стороны в разумный срок, но не более чем за 10 дней со дня их подписания. Сторона также считается извещенной надлежащим образом в случаях если:

- она отказалась от извещения и этот отказ зафиксирован;

- не смотря на почтовое извещение. Сторона не явилась за получением направленного другой Стороной извещения;

- извещение, направлено Стороной по последнему известному месту нахождения другой Стороны, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в статье 18 Договора адресу.

14.7. Все, что не урегулировано Договором регулируется действующим законодательством РФ.

14.8. В случае если Стороны не достигли соглашения в претензионном порядке такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14.9. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями Сторон.

14.10. Договор включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Расчет цены Договора (Приложение № 1 к Договору)

СТАТЬЯ 15. Реквизиты и адреса Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____ от ___.___.2025 г.

Расчет цены Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными