Тендер - Поставка синтетического троса для ООО «ТМК ЭНР» в г. Челябинске №269501117

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Челябинская обл, г Копейск, ул Космонавтов, д 26
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.03.2024 по 02.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:28.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В соответствии с документацией Форма_заявки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Заявка участника закупки должна содержать все сведения, предусмотренные настоящей формой

ФОРМА

на бланке организации – участника закупки (при наличии)

Заказчику:

ООО "ТМК ЭНР"

Заявка на участие в закупке

Изучив проект договора на поставку синтетического троса для ООО «ТМК ЭНР» в г. Челябинске, участник - ________________________________________________________________, сообщает о своем согласии участвовать в закупке и направляет настоящую заявку.

(полное наименование участника закупки)

2. Предлагаемая нами цена договора составляет: _____________ (_________________) рублей,

(указывается цена договора цифрами и прописью)

В том числе НДС не предусмотрен или в том числе НДС - _____ % (______ процентов), ______ (______) рублей.

- Посмотреть таблицу с данными

3. Мы гарантируем качество поставляемых товаров.

4. Если наши условия, изложенные выше, будут приняты, и мы будем признаны победителем запроса цен в электронной форме, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями извещения о закупке, согласно нашему предложению о цене договора и исполнить все иные условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса цен в электронной форме.

5. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем предложении, и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложение юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения.

6. В случае если наше предложение о цене договора будет признано лучшим и мы будем признаны победителем запроса цен в электронной форме, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком в соответствии с требованиями извещения о запросе цен в электронной форме и нашим предложением о цене договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения от заказчика проекта договора (без подписи заказчика).

7. В случае если наше предложение о цене договора будет лучшим после предложения победителя запроса цен в электронной форме (то есть в случае, если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора), а победитель запроса цен в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о запросе цен в электронной форме и нашим предложением о цене договора.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем запроса цен в электронной форме или принятия решения заключить с нами договор в случае отказа от его подписания победителем цен в электронной форме, и нашего уклонения от заключения договора подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

9. Настоящее предложение действует с момента начала рассмотрения заявок на участие в запросе цен в электронной форме до момента заключения договора.

10. Сведения об участнике запроса цен в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен

__________________________________________________________________________________.

(контактная информация уполномоченного лица (его ФИО, электронная почта и телефон)

Все сведения о проведении запроса цен в электронной форме просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

В подтверждение прилагаем все необходимые документы.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

ООО «ТМК ЭНР»

___________Р.Р. Сатаров

«___» __________ 2024г.

Документация о проведении запроса цен в электронной форме

на право поставки синтетического троса для ООО «ТМК ЭНР» в г. Челябинске.

(Электронный магазин России, https://market.rts-tender.ru/ )

г. Челябинск,

2024 год

Настоящая документация о проведении Запроса цен подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Федеральный закон №223-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о закупках ООО «ТМК ЭНР» (далее по тексту – Положение о закупке).

Заявка на участие в закупке должна содержать:

заполненную форму заявки в соответствии с требованиями документации о проведении запроса цен (по форме, установленной документацией о закупке), содержащую в том числе:

- предложение участника закупки в отношении товара, работы, услуги, соответствующее условиям документации о проведении закупки у единственного поставщика;

- согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о проведении закупки у единственного поставщика

- предлагаемую участником закупки цену договора, которая не должна превышать начальную (максимальную) цену договора или быть равной нулю.

Заявка должна заполняться участником закупки по форме, установленной документацией о закупке, и в соответствии с нижеследующей инструкцией.

Инструкция по заполнению формы заявки:

Заявка участника закупки должна содержать все сведения, предусмотренные формой, установленной документацией о закупке.

Заявка участника закупки не должна содержать недостоверную информацию и противоречивые сведения, предполагающих неоднозначное и (или) двоякое толкование.

2. Заявка участника закупки должна содержать информацию в объеме не менее того количества показателей, которое указано в техническом задании или спецификации (приложение №1 к Информационной карте настоящего извещения о закупке), позволяющую сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара, о качестве работ, услуг и их соответствии требованиям Заказчика.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать всем показателям, указанным Заказчиком.

Участником закупки может быть произведен перерасчет общего количества предлагаемого товара, при условии сохранения соответствия предлагаемого участником закупки количества товара требованиям Заказчика и соответственного изменения единицы измерения товара. Наличие перерасчета при сохранении общего количества предлагаемого участником закупки товара не является основанием для отклонения заявки участника закупки.

3. В заявке участника закупки в отношении каждой позиции объекта закупки должны быть указаны показатели, содержащиеся в столбце «Показатель (наименование характеристики)» в полном объеме, значения которых указываются на условиях:

3.1. Характеристики из столбца «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» должны быть указаны участником закупки точными значениями показателей и не должны содержать двойных и неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «не более», «не менее» и т.п.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать показателям, указанным Заказчиком в данном столбце.

Возможные варианты указания показателей по столбцу «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» в заявке участника закупки:

а) В случае если показатели в технической документации производителя, техническом паспорте, инструкции пользователя и других документах на предлагаемый товар описаны в виде диапазона значений (со словами «не более», «не менее» и др.), участник закупки может указывать значения показателей диапазоном (со словами «не более», «не менее» и др.). При этом обязательно указывается ссылка «согласно техническим характеристикам производителя».

б) В случае установления Заказчиком диапазона значений показателя (не менее чем от ___ и не более чем до _), участник закупки должен указать диапазон, которому фактически соответствует предлагаемый им товар. При этом диапазон значений может быть равен или шире диапазона, установленного Заказчиком.

в) В случае установления Заказчиком значения показателя с предельным значением (не менее чем ___, не более чем __), участник закупки должен указать значение, которому фактически соответствует предлагаемый им товар, при этом товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать предельным значениям показателей, указанным Заказчиком.

г) В случае установления Заказчиком показателей с допуском (конкретное значение показателя ± допуск), участник закупки должен указать такие показатели в виде - «конкретное значение показателя ± допуск», при этом значение допуска должно быть меньшим или равным значению допуска, установленному Заказчиком.

д) В случае установления Заказчиком текстового описания показателей (когда устанавливается наличие (отсутствие), соответствие (несоответствие) характеристик), участник закупки должен указать текстовое значение показателя, позволяющее сделать однозначный вывод о наличии (отсутствии) и (или) соответствии (несоответствии) данной характеристики в предлагаемом им товаре.

е) В случае установления Заказчиком показателей в виде списка (когда существует возможность выбора конкретного показателя из списка заданных), участник закупки должен указать значения показателей из списка в полном объеме (не менее установленного Заказчиком количества показателей). Если Заказчиком установлено, что товар должен обладать одним значением из списка показателей, участник закупки должен указать 1 (одно) конкретное значение показателя из списка, установленного Заказчиком.

ж) В случае изменения участником закупки показателей «Фасовка» и(или) «Упаковка», участником закупки должен быть соответственно произведен перерасчет общего количества предлагаемого товара и изменение единицы измерения.

3.2. Характеристики из столбца «Показатели, которые не могут изменяться» должны быть указаны участником закупки без изменений в соответствии со значениями, установленными Заказчиком.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен в точности соответствовать показателям, указанным Заказчиком в данном столбце.

4. Исправление ошибок в заявке

При наличии арифметических ошибок в заявках участников применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, совпадающая с результатом умножения количества предлагаемых участником товаров, работ, услуг на цену 1 (одной) единицы товаров, работ, услуг, указанную участником в своей заявке;

- при наличии разночтений между ценой договора, указанной участником закупки в своей заявке, и ценой договора, указанной участником закупки в соответствующем поле, заполняемом на электронной площадке, преимущество имеет цена договора, указанная участником в своей заявке;

- при несоответствии указанных участником в своей заявке итогов умножения цены 1 (одной) единицы товаров, работ, услуг на количество предлагаемых участником товаров, работ, услуг и цены договора, указанной участником в своей заявке, преимущество имеет цена договора, указанная участником в своей заявке (при условии, что цена договора, указанная участником в своей заявке, совпадает с результатом умножения количества предлагаемых участником товаров, работ, услуг на цену 1 (одной) единицы товаров, работ, услуг, указанную участником в своей заявке).

2) следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки (в случае, если в документации о закупке установлено такое требование);

Заявка на участие в закупке предоставляется участником в виде электронного документа. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать свою заявку либо внести в неё изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок,

Информационная карта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Информационной карте закупки

Приложение № 2 к Информационной карте закупки

Проект

ДОГОВОР № _____/2024

поставки

г. Челябинск __________2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТМК ЭНЕРГОРЕСУРС», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника службы по развитию и реализации услуг Новоселова Никиты Андреевича, действующего на основании Доверенности №34 от 15.01.2024г, и

, именуемое далее «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – «договор») о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель принять и оплатить товар. Наименование, количество, срок(и) поставки, ассортимент, условия поставки согласовываются Сторонами в Спецификации к договору (далее – «Спецификация»), являющейся неотъемлемой частью договора.

Поставляемый товар, если иное не предусмотрено Спецификацией, должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

Договор заключается по итогам проведения запроса цен в электронной форме через электронную торговую площадку РТС-тендер, торговая секция «Электронный магазин РТС-Маркет», https://market.rts-tender.ru/, протокол №_________ от 2024 г.

Порядок поставки товара

Поставка товара в полном объеме должна быть осуществлена Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания договора.

Время поставки – рабочие дни (понедельник-пятница) с 08.00 до 16.00 часов.

Контактные данные уполномоченного представителя Поставщика: ФИО: ______, тел: __________, e-mail: __________.

Досрочная поставка продукции допускается с предварительного письменного согласия Покупателя. Поставщик, допустивший недопоставку продукции в текущем месяце, не вправе без дополнительного письменного согласия Покупателя восполнять недопоставленное количество продукции в следующих месяцах. Покупатель в данном случае вправе направить Поставщику уведомление об отказе от принятия продукции, поставка которой просрочена.

Тара и упаковка должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям и обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении. Если иное не предусмотрено в Спецификации, тара является невозвратной. Стоимость невозвратной тары включена в стоимость товара.

2.3 Предоставить Покупателю вместе с поставленным товаром надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные документы (счет, счет-фактуру (если предусмотрена), накладную, ТН, ТТН, УПД), сертификат / паспорт качества, выданный изготовителем приборов, технический паспорт (если предусмотрен для данного вида товара), копии иных документов, удостоверяющих качество товара и его соответствие законодательству РФ, в случаях, если действующим законодательством РФ предусмотрено наличие таких документов на товар (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и иных документов).

Отсутствие указанной документации или её части, а также неправильное оформление Стороны признают некомплектностью.

В счете-фактуре, товарной накладной, УПД, товарно-транспортной накладной должна содержаться ссылка на номер договора и Спецификации.

2.4. В течение 5 дней с даты отгрузки товара Поставщик обязан передать Покупателю оригинал счета-фактуры на поставленный товар и товарную накладную формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.5 Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной/УПД.

2.6 В случае поставки товара без предусмотренных документов или их части Покупатель/Грузополучатель вправе отказаться от принятия товара до получения недостающей документации и поместить её на ответственное хранение.

Датой поставки в этом случае является дата получения Покупателем/Грузополучателем не переданной вместе с товаром документации или ее части. Принятым на хранение товаром Поставщик должен распорядиться в течение 24 (Двадцать четыре) часа с момента получения извещения. При невыполнении этого условия Покупатель вправе распорядиться товаром по своему усмотрению в соответствии со ст.514 ГК РФ или поместить товар на ответственное хранение за счет и от имени Поставщика. Расходы Покупателя на хранение непринятого товара возмещаются Поставщиком в течение 5 (Пять) дней с даты направления ему счета-фактуры. Покупатель вправе удержать сумму расходов за хранение товара из суммы, подлежащей к перечислению в качестве окончательного расчета за поставленный товар.

2.7 Ни одна из Сторон не вправе передавать третьему лицу права по договору без письменного согласия другой стороны.

Порядок приемки товара по качеству, количеству, ассортименту.

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товара, образцам товара, а также требованиям, изложенным в Спецификации. Качество товара должно удостоверяться сертификатом/паспортом качества/иным нормативно-техническим документом и, если предусмотрено Спецификацией, утвержденной технической документацией. В случае если Поставщик не является изготовителем товара, то по требованию Покупателя в Спецификации указывается предприятие-изготовитель.

Приемка товара по качеству, количеству и ассортименту осуществляется на складе Покупателя в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в договоре:

При поступлении товара без документов, подтверждающих качество данного вида товара, Покупатель приостанавливает приемку товара, обеспечивая его хранение на складах. После приостановления приемки Покупатель, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты приостановления приемки, уведомляет Поставщика об отсутствии документов, подтверждающих качество данного вида товара, с указанием срока предоставления требуемых документов.
Поставщик после получения уведомления обязан в течение 24 часов (не включая выходные и праздничные дни) направить ответ о предоставлении (непредставлении) документов, подтверждающих качество данного вида товара.
В случае неполучения ответа от Поставщика в указанный срок либо получения ответа от Поставщика о непредставлении документов, подтверждающих качество товара, Покупатель вправе отказаться от принятия поступившего без документов товара, направив Покупателю уведомление.
При обнаружении в ходе приемки товара несоответствия качества, количества, ассортимента товара сертификату качества и (или) отгрузочным документам Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку товара, обеспечивая его хранение на складах. После приостановления приемки Покупатель, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты приостановления приемки, вызывает телеграммой представителя Поставщика для продолжения приемки и составления двустороннего акта.
Поставщик после получения вызова от Покупателя обязан в течение 24 часов (не включая выходные и праздничные дни) сообщить о направлении (ненаправлении) своего представителя для участия в приемке товара. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан иной срок явки. Представитель иногороднего Поставщика обязан явиться в течение пяти дней с момента получения вызова от Покупателя, если в нем не указан иной срок явки.
Дальнейшая приемка осуществляется после двустороннего урегулирования возникших вопросов по качеству, количеству и ассортименту с составлением двустороннего акта.

Неполучение ответа на вызов, а также неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в сроки, указанные в п. 3.2.1 договора, дает право Покупателю осуществить приемку товара в одностороннем порядке либо на усмотрение Покупателя с привлечением представителя Торгово-промышленной палаты или представителя независимой экспертной организации с составлением соответствующего акта.

Расходы по участию в приемке представителя независимой экспертной организации или Торгово-промышленной палаты в случае подтверждения несоответствия товара по качеству, количеству или ассортименту возмещаются Поставщиком Покупателю в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Покупатель имеет право, независимо от проверки качества товара, актировать производственные недостатки (скрытые недостатки), которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения. Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 10 рабочих дней по обнаружении недостатков. Если для участия в составлении акта о скрытых недостатках товара Покупателем вызывается представитель Поставщика, то срок прибытия представителя Поставщика к месту составления акта должен составлять не более 5 дней (не считая время для проезда) с момента получения вызова.

Цена, порядок расчетов

Цена договора составляет ________ руб. 00 коп., в том числе НДС 20% (предусмотрен/не предусмотрен). Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

В цену настоящего договора входит:

- стоимость товара с учетом НДС (предусмотрен);

- расходы Поставщика на перевозку, доставку товара Покупателю, погрузочные работы, выполнения гарантийных обязательств (в том числе исправление недостатков, доставка товара в сервисный центр и/или до Поставщика, стоимость запасных частей, используемых для устранения недостатков, стоимость работ по устранению недостатков), затраты на оформление товарно-сопроводительных документов, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей;

- иные расходы Поставщика, понесенные им при исполнении настоящего договора.

4.3. Оплата за Товар производятся в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (накладная, ТН, ТТН, УПД), путем безналичного перечисления денежных средств.

4.4. Поставщик возмещает Покупателю расходы, понесенные в связи с возвратом и/или заменой некачественного товара, товара не соответствующего ассортимента, товара, поступившего без документов, не надлежащим образом маркированного товара, товара, поставленного более предусмотренного по Спецификации количества, а именно: транспортные расходы (по представлению подтверждающих документов), расходы на погрузку-выгрузку и хранение (по представлению расчетов Покупателя) на основании выставленного счета-фактуры Покупателя.

4.5 С даты поставки и до его оплаты товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

5 Ответственность сторон, порядок разрешения споров

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по договору сторона, не исполнившая либо исполнившая обязательство ненадлежащим образом, уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,04% за каждый день просрочки от цены неисполненного либо исполненного ненадлежащим образом обязательства.

5.2 Споры, разногласия или требования, вытекающие из договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его существования, изменения, исполнения, нарушения, прекращения и действительности, разрешаются Сторонами, по выбору истца, в Арбитражном суде Челябинской области или Арбитражном суде Свердловской области.

6. Гарантийные обязательства

6.1. На поставляемый товар предоставляется гарантия качества. Гарантийный срок определен в спецификации (приложение №1 к договору) и начинает течь с даты поставки товара и подписания Сторонами соответствующего документа о приемке товара.

6.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по договору, является новым, ранее не эксплуатировался, не подвергался ремонту и восстановлению, у которого не была осуществлена замена составных частей и восстановлены потребительские свойства, не имеет дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном их использовании.

6.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в течение всего установленного гарантийного срока.

6.4. Гарантийные обязательства Поставщика по договору включают, в том числе исправление недостатков товара, доставку товара в сервисный центр и/или до Поставщика, стоимость запасных частей, используемых для устранения недостатков, стоимость работ по устранению недостатков товара.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1 Поставщик обязуется при исполнении Договора соблюдать условия Антикоррупционной политики ПАО "ТМК", Политики Группы ТМК по взаимодействию с контрагентами, размещенных в сети Интернет по адресу: https://www.tmk-group.ru/compliance. Подписание Поставщиком Договора означает присоединение Поставщика к Политике Группы ТМК по взаимодействию с контрагентами, Антикоррупционной политике ПАО "ТМК" в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ.

7.2 Каждая из Сторон гарантирует, что ни она сама, ни иные лица, действующие в качестве ее представителей, включая любых сотрудников Сторон, не будет незаконно прямо или косвенно предлагать, давать, передавать, требовать, получать или иным образом способствовать получению / передаче денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, а также имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего лица в связи с исполнением обязательств сторон по Договору.

7.3 В случае нарушения одной из Сторон указанного условия другая сторона вправе отказаться от исполнения Договор/спецификации в одностороннем порядке и потребовать от нарушившей стороны уплаты всех понесенных в связи с таким нарушением убытков, а также неустойки в размере 20% от цены Договора (при наличии)/размера годового оборота по Договору.

7.4 В случае возникновения у стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящей антикоррупционной оговоркой, сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной или электронной форме, либо любым иным доступным способом.

7.5 В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты для сообщений о фактах коррупции.

Контакты Единой горячей линии Покупателя:

 «Телефон доверия»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-8072 (Звонки записываются на автоответчик круглосуточно. Звонок из любой точки страны – бесплатный);

 E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (сообщение может быть направлено с любого почтового ящика);

 По почте на адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр.2а, Комитет по регулированию комплаенс-рисков.

8. Изменение, расторжение договора

8.1. Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить:

предусмотренное настоящим договором количество товара. При увеличении количества товара Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего договора пропорционально изменяемому количеству товара, а при внесении соответствующих изменений в настоящий договор в связи с уменьшением количества товара, Покупатель обязан изменить цену настоящего договора указанным образом. При уменьшении предусмотренного настоящим договором количества товара, Стороны настоящего договора обязаны уменьшить цену настоящего договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного настоящим договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего договора на предусмотренное в настоящем договоре количество такого товара, за исключением случаев, если цена единицы товара указана в настоящем договоре. Увеличение количества товара, поставляемого по настоящему договору, допускается не более чем на 25 (двадцать пять) процентов;

сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана непредвиденными обстоятельствами, а также в случае увеличения количества товара в соответствии с подпунктом 1 пункта 8.1. настоящего договора, требующего увеличения такого срока для поставки дополнительного количества товара;

цену настоящего договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения настоящего договора;

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

Изменение иных условий настоящего договора при его исполнении не допускается.

8.2 Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если в ходе исполнения настоящего договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

8.3. Покупатель вправе потребовать расторжения настоящего договора в следующих случаях:

- нарушения сроков поставки товара более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

- нарушения Поставщиком условий настоящего договора, ведущих к снижению качества товара, в том числе несоблюдения Поставщиком требований по качеству товара, если исправление соответствующих недостатков невозможно или влечет задержку поставки товара по настоящему договору в целом более чем на 10 (десять) календарных дней;

- проведения ликвидации Поставщика и (или) принятия решения арбитражным судом о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.4 Информация о Поставщике, с которым договор расторгнут в связи с нарушением условий договора, включается в установленном порядке в реестр ненадежных контрагентов Группы ТМК.

8.5. Информация о Поставщике, с которым настоящий договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего договора, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

9. Применение сторонами электронного документооборота

9.1. Стороны договорились о возможности в рамках настоящего Договора осуществлять документооборот в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае невозможности выставления документов в электронном виде, в том числе по причинам технического характера или отсутствия связи, а также несогласия какой-либо Стороны осуществлять документооборот в электронном виде, оформление и выставление первичных документов осуществляется на бумажном носителе.

9.2. В соответствии с действующим законодательством Стороны признают юридическую силу электронных документов (счетов-фактур, товарных накладных, актов приемки-передачи, актов об оказании услуг, универсальных передаточных документов, актов сверки взаиморасчетов и иных сообщений и документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе.

9.3. Электронные документы изготавливаются, принимаются и передаются Сторонами в электронно-цифровой форме без их последующего обязательного предоставления на бумажном носителе. Электронные документы будут считаться направленными надлежащим образом, если они отправлены с помощью системы юридически значимого обмена электронными документами. Датой получения электронных документов считается дата в извещении о получении, сформированного в системе юридически значимого обмена электронными документами.

9.4. Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор со специализированным оператором электронного обмена и получить усиленные квалифицированные электронные подписи, а также самостоятельно нести расходы, связанные с применением электронного документооборота.

9.5. Стороны заявляют, что по мере технической возможности, в соответствии с действующем законодательством Стороны стремятся применять универсальный передаточный документ (УПД), сочетающий в себе форму первичного учетного документа и счета-фактуры, при этом первичный учетный документ и счет-фактура не оформляются.

9.6. Стороны обязуются при использовании электронного документооборота осуществлять проверку своих систем на предмет поступления электронных документов ежедневно в рабочие дни с последующим их подписанием в соответствии с условиями Договора или отказом от подписания в случае наличия претензий.

10. Срок действия договора

10.1 Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.05.2024 г

11. Уведомления, переписка сторон

11.1 Любое уведомление или сообщение (акт, письмо и т.п.), которое должно быть направлено в связи с исполнением договора, должно быть составлено в письменной форме и, если иное прямо не предусмотрено договором, может быть направлено посредством факсимильной или электронной связи. Документы договорного характера (изменения, дополнительные соглашения, приложения и спецификации к договору), переданные по факсимильной связи/электронной почте, имеют юридическую силу (до момента получения оригиналов). Оригиналы документов передаются сторонами нарочно либо почтовой связью в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами соответствующего документа.

11.2.Обмен документами между «» и «», предусмотренный договором, может быть осуществлен:

со стороны «» – Глагольева Татьяна Николаевна, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-18-74, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ;

со стороны «» – ________

11. Адреса, реквизиты, подписи сторон

11.1 Договор составлен в электронной форме и подписан электронными подписями Сторон.

11.2. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

- Спецификация (Приложение №1 к настоящему договору);

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к договору поставки №___ от _____

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования к качеству и безопасности

3.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Не допустима поставка выставочных образцов, с долгосрочного хранения.

3.2. Поставляемый товар не должен являться выставочным образцом, должен быть свободным от прав третьих лиц.

3.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ/ТУ.

3.4. При приёмке товара Покупателю должны быть предоставлены сертификаты, технические паспорта, инструкция на русском языке и другие документы, удостоверяющие качество поставляемого товара.

4.Требования к таре и упаковке товара:

4.1. Продукция отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара, согласно документации, разработанной заводом-изготовителем.

4.2.Поставщик обязан передать товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировки.

4.3.Упаковка должна обеспечить полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи ее перевозке различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранения ее от атмосферных влияний до момента передачи товара (груза) грузополучателям покупателя.

5.Требования к гарантии товара:

5.1 Гарантия на поставляемое оборудования должна составлять 12 (двенадцать) месяцев, но не может быть менее срока гарантии, определяемого в соответствии с документами Производителя.

5.2. Поставщик при исполнении обязательств по договору в рамках гарантийного обслуживания должен обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя комплектующих в течение всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.

5.3. Дата начала гарантийного срока должна соответствовать дате поставки товара на объект Покупателя. Датой поставки при этом будет считаться дата подписания накладной на товар по форме ТОРГ-12.

5.4. В период гарантийного обслуживания доставка (забрать-вернуть) товара производится силами Поставщика и за его счет.

6. Характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными