Тендер - Поставка материалов №305768785

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):г. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 5
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.08.2025 по 04.08.2025Место предоставления документации:согласно извещениюПорядок предоставления документации:согласно извещениюОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

«Утверждаю»

Директор

МАУ "ЗАКАЗЧИК" ПГО

_____________Саддаров А.В.

ЭП

Извещение

о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к документации о закупке

у единственного источника

(прямой закупке,

закупке у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика)

Проект договора, заключённого по результатам

закупки у единственного источника (прямой закупки, закупки у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика)

(прилагается отдельным файлом)

проект_договора

Договор № ____пр

на поставку материалов

г. Пионерский «____» ______ 2025 года

Муниципальное автономное учреждение «Заказчик» Пионерского городского округа (сокращенно — МАУ «Заказчик» ПГО) в лице директора Саддарова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________________________(____________________), действующий на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» на основании пп. 2 п. 372 главы 37 раздела IV Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального автономного учреждения «Заказчик» Пионерского городского округа №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 12.02.2025 года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик, в срок, установленный Договором, обязуется поставить материалы (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией, (Приложение № 1 к Договору), являющееся его неотъемлемой частью (далее – Спецификация), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Количество, ассортимент, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики установлены в Спецификации.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора он не включен в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Заказчик оплачивает твердую цену Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на поставленный Товар и представления Заказчику счета, счет-фактура (предоставляется в порядке и сроки, предусмотренные НК РФ).

2.5. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик производит расчет с Поставщиком на основании акта сверки расчетов и требования об уплате неустойки, которое включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора неустойки, подлежащие взысканию с Поставщика, и служит основанием для их вычета, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

В случае если Поставщиком не подписан акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы неустойки, рассчитанной и подлежащей оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму неустойки.

3. Срок действия Договора и условия поставки

3.1. Срок действия договора: со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору в полном объеме, в том числе в части оплаты.

3.2. Поставка Товара осуществляется в течение 15 календарных дней с даты заключения Договора по адресу: г. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 5. Поставщик может досрочно исполнить свои обязательства.

3.3. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего требованиям Договора и Спецификации по ассортименту и количеству Товара несет Поставщик.

3.4. Переход права собственности, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Товара с Поставщика на Заказчика происходит с момента подписания Заказчиком и/или уполномоченным лицом Заказчика товарной накладной.

4. Порядок приемки товара

4.1. Приемка-передача Товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 5. (далее - адрес поставки), в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас, местного времени. Поставщик за 1 (один) рабочий день до осуществления доставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Товара по адресу поставки.

4.2. Поставщик при поставке Товара представляет Заказчику товарно-сопроводительные документы, которые должны находиться отдельно от Товара и не находиться в коробках с Товаром: счет, счет-фактуру (в случае применения Поставщиком общей системы налогообложения) (1 экз.); товарную накладную (2 экз.), сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии (по товарам, подлежащим сертификации и/или декларированию).

Стороны в товарно-сопроводительных документах именуются в соответствии с Договором.

4.3. Приемка Товара, предусмотренного к поставке Договором, осуществляется Заказчиком, по количеству, комплектности и качеству в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его доставки. При соответствии поставленного Товара требованиям Договора и Технического задания и отсутствии претензий, Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты фактической приемки подписывает товарную накладную и иные документы на Товар, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

4.4. При приемке Товара Стороны осуществляют визуальный осмотр Товара, проверяют ассортимент, комплектность и количество Товара согласно условиям Договора и товарно-сопроводительным документам, целостность упаковки Товара, срок годности Товара согласно данным на упаковке, наличие документов, предусмотренных п. 4.2 Договора.

4.5. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов.

4.6. О выявленных недостатках Товара Заказчик письменно уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления. Допускается извещение Поставщика по электронной почте, посредством факсимильной связи. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику в течение 24 часов с момента получения извещения для осмотра Товара и составления двухстороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок и/или отказе Поставщика от подписания акта Заказчик составляет акт в одностороннем порядке с указанием отказа Поставщика от его подписания и направляет его Поставщику. Составленный в указанном порядке акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.

4.7. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего требованиям Договора и Технического задания по ассортименту и количеству Товара несет Поставщик.

4.8. Датой приемки Товара считается дата подписания товарной накладной на поставленный Товар Заказчиком. Одновременно с подписанием Заказчиком товарной накладной Поставщик передает последнему счет-фактуру и счет на оплату партии Товара.

4.9. Принятие Заказчиком Товара без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков Товара и не лишает Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что Товар поставлен с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением выявленных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, обязан известить об этом Поставщика в разумный срок после их обнаружения. Неуведомление/ненадлежащее уведомление Поставщика о недостатках Товара не лишает Заказчика права ссылаться на то, что Товар поставлен с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков Товара.

4.10. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов, иностранного производителя – международным стандартам упаковки.

4.11. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствие с действующими в Российской Федерации стандартами, утвержденными на данный вид Товара и подтвержденными сертификатами, обязательными для данного вида Товара.

4.12. Качество Товара по настоящему Договору должно соответствовать требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании на поставку Товара.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Товар в соответствии с требованиями Договора и Технического задания, по адресу, указанному в п. 3.2 Договора.

5.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: копии сертификатов и/или копии деклараций о соответствии (при наличии).

5.1.3. Передать Заказчику Товар новый, не заложенный, не арестованный, свободный от любых требований третьих лиц.

5.1.4. Поставить Товар в сроки, указанные в Договоре.

5.1.5. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по Договору по предложению Заказчика осуществить сверку расчетов. По результатам сверки подписать акт сверки расчетов.

5.1.6. Гарантировать качество поставляемого Товара требованиям ГОСТов, условиям Договора и Технического задания.

5.1.7. При выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с даты письменного уведомления Заказчиком Поставщика.

5.1.8. При обнаружении при приемке недостатков Товара вывезти и заменить такой Товар Товаром надлежащего качества в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты письменного уведомления Заказчиком Поставщика.

5.2. Поставщик имеет право:

5.2.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

5.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Договора.

5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Проверить количество и качество поставляемого Товара, и при условии соответствия условиям Договора и Технического задания, принять поставленный Товар в срок, указанный в п. 4.3 Договора. Приемка Товара осуществляется на соответствие их количества и качества, установленным в Договоре. О выявленных недостатках Товара письменно уведомить Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления. Допускается извещение Поставщика по электронной почте, посредством факсимильной связи. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику в течение 24 часов с момента получения извещения для осмотра Товара и составления двухстороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Данный акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.

5.3.2. Подписать товарные накладные на поставленный Товар в срок, указанный в п. 4.3 Договора, при отсутствии недостатков и несоответствий требованиям, предусмотренным Договором и Техническим заданием.

5.3.3. Оплатить твердую цену Договора в сроки и на условиях, предусмотренных Договором, при условии соответствия поставленного Товара требованиям Договора и Технического задания.

5.3.4. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по Договору осуществить сверку расчетов. По результатам сверки подписать акт сверки расчетов.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего требованиям, предусмотренным Договором и Техническим заданием, в т.ч. по количеству и качеству.

5.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

5.4.3. Требовать расторжения Договора, если Товар заложен, арестован, не свободен от любых требований третьих лиц, а также в случаях нарушения обязательств по Договору.

5.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы – 1 (один) процент от цены Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы – 1 (один) процент от цены Договора.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Заказчик вправе произвести удержание пени при проведении расчетов за поставленный по Договору Товар.

6.6. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора за действия субпоставщиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Договору.

6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

6.8. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с настоящим разделом Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием стихийных бедствий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

7.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Срок исполнения обстоятельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.4. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

8. Изменение, расторжение Договора, порядок разрешения споров

8.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора;

2) если по предложению заказчика предусмотренные договором количество товара, увеличиваются не более чем на 20 % или уменьшаются не более чем на 20 %; при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 20 % цены договора; при уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара; цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

3) изменение срока исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

4) в случае если при исполнении договора изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.

8.2. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускаются поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

8.3. По Договору устанавливается досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, направляет другой Стороне, претензию. Сторона, получившая претензию, должна дать на нее ответ в срок, указанный в претензии. В случае отказа в удовлетворении претензии (частичного удовлетворения претензии) или неполучения ответа на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее направления, Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд Калининградской области. Возникший между Сторонами спор по исполнению настоящего Договора может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечению 20 (двадцати) календарных дней с даты направления претензии.

8.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре такого права.

8.5. Сторона договора вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.6. Расторжение Договора в одностороннем порядке Сторонами осуществляется путем направления соответствующего уведомления в письменном виде любым из способов связи, указанных в договоре: почтовый адрес, адрес электронной почты (далее – средства связи), по выбору Сторон. Договор считается расторгнутым в срок не ранее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

При направлении уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке посредством электронной почты, датой получения Стороной уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке, считается дата поступления на адрес электронной почты Стороны уведомления о прочтении сообщения. В случае непоступления указанного уведомления о прочтении сообщения в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления Стороне уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке, уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке считается полученной Стороной с даты ее направления.

8.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном виде и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания обеими Сторонами.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим Договором действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Дополнительные условия

10.1. В случае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны проинформировать об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления изменений, в противном случае негативные последствия возлагаются на участника Договора, не известившего об этих изменениях.

10.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 11 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.3. Во всем, что не было предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1 – Спецификация.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №____ пр

от «­____» ______ 2025года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Итого▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без НДС

- Посмотреть таблицу с данными