Тендер - Поставка материалов и инструментов для содержания площадок №295951277

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_для_площадок_25.xls
• ЭМ_Проект_ГПД_для_содержания_площадок.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 Просмотр сведений о закупке «Поставка материалов и инструментов для содержания площадок» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0666

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка материалов и инструментов для содержания площадок

Описание объекта закупки: Поставка материалов и инструментов для содержания площадок

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.09

Дата размещения закупки: 09.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:54

Срок завершения подачи оферт: 10.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:53

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 10 рабочих дней с момента заключения договора

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора

Источник финансирования: СГЗ, КВР 244, КОСГУ 343,346,344 из них ОСГЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,56

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Акт приема-передачи товара, товарная накладная, счет и (при наличии) все прочие документы, относящиеся к Товару

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Акт приема-передачи товара, товарная накладная, экспертиза

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Энгельса, Д. 7 ЛИТЕР Б

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Выборгский район, ПРОСПЕКТ ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 7/ЛИТЕР Б

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7707

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Литвинко

Имя Алёна

Отчество Владимировна

Дополнительная контактная информация ЭМ



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № __ЭМ/2025

Поставка материалов и инструментов для содержания площадок

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района» (СПб ГБУ «Центр спорта Выборгского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Маркив Анны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ (полное и краткое наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________ (должность) ______________________ (ФИО полностью), действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка материалов и инструментов для содержания площадок (далее – «Товар»).
1.2. Поставщик поставляет товар в соответствии со спецификацией товара (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, определяющей наименование, технические характеристики и количество товара, а также условиями настоящего Договора, определяющими цену товара, сроки его поставки и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить товар, поставленный Поставщиком.

СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Срок поставки Товара: 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.
2.2. Место поставки Товара: СПб ГБУ «Центр спорта Выборгского района» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 7, лит. Б.
2.3. Время поставки: по рабочим дням с 10:00 до 16:00, дата по согласованию с Заказчиком.
2.4. Контактное лицо: начальник хозяйственного отдела Некрасов Алексей Владимирович – Некрасов Алексей Владимирович, контактный тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть., по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему Договору составляет _________ (_____________________рублей __ копеек), в том числе НДС 20% - _______________ (если поставщик не является плательщиком НДС, то указывается основание), согласно Приложению №1 (Спецификация товара) к настоящему Договору.
3.2. Цена Договора является твёрдой и определена на весь срок действия Договора, но может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора.
3.3. В стоимость товара входит стоимость тары и упаковки, не являющимися возвратными, стоимость доставки, разгрузки, подъёма на этаж, установки, а также уплата налогов и других платежей.
Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, включены в цену Договора и оплачиваются Поставщиком.
3.4. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Договором количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Договором количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства РФ цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара.
3.5. Оплата товара осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты в безналичной форме, по факту поставки товара, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приёма - передачи товара согласно графика приёма поручений на оплату расходов.
3.6. Основанием для оплаты поставленного товара является акт приёма-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры (для плательщиков НДС), подписанные Поставщиком и Заказчиком.
3.7. Авансирование по Договору не предусмотрено.
3.8. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований спецификации или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.
3.9. Источник финансирования заказа: средства бюджетных учреждений.
3.10. По окончании исполнения своих обязательств по Договору любая из Сторон вправе запросить Акт сверки расчетов, который Стороны подписывают в течение 10 календарных дней.
3.11. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, предусмотренных Договором, с учетом требований частей 2-4 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Заказчик обязан принять от Поставщика товар по акту приёма-передачи, накладной и счету-фактуре (для плательщиков НДС), в сроки, указанные в р. 5 Договора.
4.1.2. Обнаружив после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), известить об этом Поставщика в течение 14 дней.
4.1.3. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в случае надлежащего исполнения обязательств по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
4.1.4. Информировать Поставщика об изменении своего адреса и реквизитов.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
4.2.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, соответствующих требованиям Договора.
4.2.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Договором.
4.2.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
4.2.5. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика.
4.2.6. Не оплачивать товар, не соответствующий условиям настоящего Договора.
4.2.7. Предъявлять Поставщику претензии, связанные с недостатками поставленного Товара по техническим характеристикам, количеству и комплектности, обнаруженные при приемке Товара, по качеству - в течение гарантийного срока, установленного в п. 6.1 настоящего Договора.
4.2.8. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. Заказчик вправе произвести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если Заказчиком проведена экспертиза Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы поставленного Товара, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
4.3. Поставщик обязан:
4.3.1. Поставить Заказчику товар в срок, указанный в разделе 2 настоящего Договора.
4.3.2. Осуществить поставку, погрузо-разгрузочные работы Товара в сроки, указанные в п.2.1 настоящего Договора.
4.3.3. Определяя дату поставки товара учитывать, что Заказчик в течение 20 (двалцати) рабочих дней осуществляет экспертизу поставленного товара.
4.3.4 За 1 (Один) рабочий день уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей стороны за оформление сдачи-приемки поставленного Товара и указать время доставки Товара.
4.3.5. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств). Весь Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
4.3.6. Поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
4.3.7. Передать надлежащим образом оформленные отчётные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Договором.
4.3.8. Предоставить по запросу заказчика в сроки указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
4.3.9. Гарантировать качество поставляемого Товара и предоставить копии сертификатов соответствия, гигиенические сертификаты и прочие относящиеся к товару документы.
4.3.10. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы Товара своими силами и за свой счет.
4.3.11. Оформить доставку Товара счетом, счет – фактурой (для плательщиков НДС), товарной накладной и Актом приема-передачи Товара.
4.3.12. Поставить Товар в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.
4.3.13. Заменить Товар ввиду его ненадлежащего качества, в случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач (некомплектности) или иных несоответствий условиям Договора, в течение 5-и рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.
4.3.14. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы (документацию):
- товарные накладные;
- счет;
- счета-фактуры (для плательщиков НДС);
- копии сертификатов соответствия, гигиенические сертификаты и прочие относящиеся к товару документы;
- акт приемки-передачи товара.
4.3.15. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок). На Товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев от срока, установленного производителем, на момент поставки Товара.
4.4. Поставщик имеет право:
4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Договору.
4.4.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4.3. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара по согласованию с Заказчиком.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ
5.1. Поставщик за 1 рабочий день извещает Заказчика о поставке товара письменно, либо по тел./ факсу, электронной почте.
5.2. Доставка, погрузо-разгрузочные работы, установка Товара производится силами и средствами Поставщика.
5.3. При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар, проверить его количество и качество, сопроводительные документы на Товар, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
- проверку по упаковочным листам номенклатуры, комплектности и характеристик поставленного Товара на соответствие Спецификации товара (приложение № 1 к Договору);
- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара (при необходимости);
- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар.
5.4. По окончании поставки товара Поставщик передаёт Заказчику акт приёма-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры (для плательщиков НДС).
5.5. Заказчик приступает к проверке и приёмке поставленного товара. Для проведения экспертизы поставленного товара Заказчик назначает своих сотрудников в количестве не менее 5 человек (далее – приемочная комиссия).
5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказанных услуг, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.7. Приемочная комиссия осуществляет приемку поставленных товаров на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, Спецификации товара (Приложение № 1 к договору) и проводит экспертизу результатов оказанных услуг в течение 20 (двадцати) рабочих дней. По итогу проведения экспертизы оказанных услуг приемочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком. В случае, если по результатам такой экспертизы выявлено, что поставленный товар соответствует условиям Договора, а также соответствует техническим требованиям, Заказчик принимает поставленный товар путём подписания акта приёма-передачи товара.
5.8. При обнаружении в ходе проведения экспертизы поставленного товара недостатков, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Поставщика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта приёма-передачи товара.
5.9. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.
5.10. После выполнения Поставщиком устранения недостатков поставленного товара Заказчик проводит экспертизу поставленного товара в порядке, установленном п. 5.5-5.8 настоящего раздела.
5.11. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором.
5.12. Заказчик вправе отказаться от приёмки товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.
5.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также бремя его содержания переходят от поставщика к Заказчику с момента приёма товара.
5.14. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает поставленный товар путём подписания акта приёма-передачи товара только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие поставленного товара условиям Договора и технических требований. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные п.10.2 настоящего Договора.
5.15. По окончании сдачи-приемки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны Заказчика, Заказчик подписывает оформленную Поставщиком товарную накладную.
5.16. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после их подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.
5.17. Право владения, пользования и распоряжения Товаром переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами Акта приёма передачи товара.
6. ГарантиЯ и качествО
6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого вида.
6.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок). На Товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев от срока, установленного производителем (даты изготовления), с момента передачи товара по акту приема передачи товара.
Исчисление срока годности производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст. 472, 473 ГК РФ).
Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности.
6.4. В случае, если в течение гарантийного срока, установленного в Договоре, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий Договора или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения недостатков.
6.5. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими характеристиками.
6.6. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного Договором гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.
6.7. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 14 дней.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе размещении в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа.
Размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.
7.3 Ответственность Поставщика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в том числе за нарушение сроков поставки товара, предусмотренных п. 2.1 Договора.
7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от цены Договором (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом) размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Поставщик несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по Договору.
7.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств по Договору.
7.7. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик производит оплату по Договору в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности по Договору.
7.8. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Договору в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Договора, после направления в адрес Поставщика уведомления с расчётом суммы неустойки.
7.9. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает свое согласие на оплату по Договору за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Договора. После оплаты по Договору в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая полностью или частично обязательства по Договору, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами и в разумные сроки.
8.2. При наступлении указанных в пункте 8.1. обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор считается заключённым с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2025 года.
9.2. Информация о настоящем Договоре подлежит включению в Реестр контрактов, заключённых заказчиками. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Договором:
- если Поставщик не поставил Товар в течение 10 рабочих дней после срока, указанного в п.2.1 Договора;
- если Поставщик отказался от замены товара ненадлежащего качества в срок, указанный п. 4.3.13 Договора;
- если Поставщиком поставлен Товар ненадлежащего качества в соответствии с заключением Заказчика, либо эксперта или экспертной организации;
-если Поставщик отказался от поставки товара после заключения Договора;
- в иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
10.3. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
10.4. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, в срок не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, в срок не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку);

дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

10.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11.При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.12. По соглашению сторон Договор расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Договора Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Договора может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Договору.

10.13. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, либо расторжения Договора стоимость поставленного Товара на момент его расторжения подлежит оплате, если его качество удовлетворяет требованиям Заказчика, и он принят по акту приема-передачи.

10.14. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

10.14.1. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества, качества товара и иных условий Договора.

10.14.2. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Договором количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Договором количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства РФ цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из единицы товара.

10.15. При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Договоров, заключенных заказчиком.

10.16. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.17. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

10.18. Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.19. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

10.20. Прекращение действия Договора не влечет за собой прекращения действия обязательств по Договору, и они действуют до полного их исполнения.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и внесены в Реестр контрактов, заключенных заказчиками.

12.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12.6. Идентификационный код закупки (ИКЗ)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

12.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 «Спецификация товара».

13. Адреса (место нахождения) и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Гражданско-правовой договор подписан усиленными электронно-цифровыми подписями и заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

№ __ЭМ/2025 от «__» ____________ 2025 г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

* если поставщик не является плательщиком НДС, то указывается причина

- Посмотреть таблицу с данными